2023年建筑与房地产经济专业知识考试题库

2023年建筑与房地产经济专业知识考

试题库

第1题（单项选择题）

根据国家规定，下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。

A.需要采用专利技术的

B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

C.技术复杂只有少量潜在投标人可供选择

D.需要采用不可替代的专利或者专有技术

标准答案：D,

第2题（单项选择题）

招标人对资格预审文件、招标文件的澄清或修改，影晌资格预审申请、

投标文件编制的，招标人应当分别在提交资格预审申请文件截止时间、

投标截止时间至少（）日和（）日前，以书面形式通知所有获取资格

预审文件、招标文件的潜在投标人。

A.3、10

B.5、10

C.3、15

D.5、15

标准答案：C,

第3题（单项选择题）

联合试运转费是指整个车间的负荷联合试运转发生的费用支出大于

试运转收入的亏损部分，下列选项中属于联合试运转费的是（）。

A.无负荷联合试运转中的试车费用

B.安装费用开支的单台设备调试费

C.安装单位参加联合试运转人员的工资

D.试运转产品销售收入和其他收入

标准答案：C,

第4题（单项选择题）

某电动车生产建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为

4000万元。已知该项目电动车的年产量为5万辆，每辆电动车的价

格为1000元，则该项目的资金周转率为（）。

A.0.80

B.1.25

C.1.50

D.1.80

标准答案：B,

第5题（单项选择题）

下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。

A.偿债备付率

B.财务净现值

C.总投资收益率

D.资产负债率

标准答案：B,

第6题（单项选择题）

从全社会角度衡量商品或生产要素投入或产出的成本与效益的价格,

称为（）。

A.市场价格

B.目标价格

C.国家指导价格

D.影子价格

标准答案：D,

第7题（单项选择题）

施工图设计是建筑设计的重要阶段，以下不属于BTM技术在施工图设

计阶段的应用的是（）。

A.专业模型深化

B.辅助模型信息深化

C.场地建模

D.专项设计

标准答案：C,

第8题（单项选择题）

关于安全生产管理监理工作的说法，正确的是（）。

A.应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及

监理实施细则

B.由施工单位报审的专项施工方案，经审查符合要求的，由专业监

理工程师签认后报建设单位

C.项目监理机构应抽样检查危险性较大的分部分项工程专项施工方

案实施情况

D.项目监理机构发现工程存在严重的安全事故隐患时，应签发监理

通知单，要求施工单位整改

标准答案：A,

第9题（单项选择题）

绿色建筑评价中，资源节约控制项要求住宅建筑的装饰性构件造价占

建筑总造价的比例不应大于（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

标准答案：B,

第10题（单项选择题）

规划建设用地内各类绿地面积总和占该建设用地面积的比率，称为

（）o

A.容积率

B.建筑密度

C.绿地率

D.绿化覆盖率

标准答案：C,

第11题（单项选择题）

对房地产投资项目进行线性盈亏平衡分析时，应把总成本分解为（）

两部分。

A.固定成本和变动成本

B.会计成本和经济成本

C.显性成本和隐性成本

D.私人成本和社会成本

标准答案：A,

第12题（单项选择题）

紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程适合采用（）。

A.纯单价合同

B.成本加酬金合同

C.可调值总价合同

D.不可调值总价合同

标准答案：B,

第13题（单项选择题）

智慧城市评价指标体系可分为能力类、成效类两类指标。以下不属于

成效类一级指标的是（）。

A.公共服务

B.服务便捷度

C.社会管理

D.生态宜居

标准答案：B,

第14题（单项选择题）

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，订立书面

合同。

A.10

B.20

C.30

D.40

标准答案：C,

第15题（单项选择题）

下列内容中，不属于工程勘察投标文件组成的是（）。

A.投标函及投标函附录

B.勘察/设计费用清单

C.资格审查资料

D.合同条款及格式

标准答案：D,

第16题（单项选择题）

某网络计划执行过程中，发现工作M还需工作9天，但该工作至最早

完成时间尚有2天，最迟完成时间有5天，则该工作使总工期（）。

A.拖后2天

B.拖后4天

C.拖后6天

D.拖后8天

标准答案：B,

第17题（单项选择题）

关于两阶段招标的说法，不正确的是（）。

A.投标人在第一阶段提交不带报价的技术建议

B.招标人在第一阶段根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要

求，编制招标文件

C.投标人在第二阶段提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

D.如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第一阶段提出。

标准答案：D,

第18题（单项选择题）

评标时，关于标底的作用，不正确的是（）。

A.如招标项目设有标底，招标人应当在开标时公布

B.标底只能作为评标的参考

C.应该以投标报价是否接近标底作为中标条件

D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

标准答案：C,

第19题（单项选择题）

对于大型复杂工程，如果不划分标段，通常会导致工程报价（）。

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.大幅下跌

标准答案：A,

第20题（单项选择题）

工程施工合同附件格式中履约保函的担保期限自发包人和承包人签

订合同之日起，至（）止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

标准答案：C,

第21题（单项选择题）

由发包人责任引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包

人（）。

A.延长工期和增加费用，但不支付利润

B.延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润

C.延长工期和（或）支付合理利润，但不增加费用

D.增加费用和支付合理利润，但不延长工期

标准答案：B,

第22题（单项选择题）

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

标准答案：C,

第23题（单项选择题）

房地产开发项目工程招标中，提交投标文件的投标人少于（）个的,

招标人应依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

标准答案：B,

第24题（单项选择题）

下列关于联合体参加投标的说法，错误的是（）。

A.联合体以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方都应具备承担招标项目的相应能力

C.联合体各方应当签订共同投标协议

D.联合体应当按照资质等级较高单位确定资质等级

标准答案：D,

第25题（单项选择题）

按其标的不同，工程设计责任险划分的类型不包括（）。

A.年度责任险

B.季度责任险

C.项目责任险

D.多个项目险

标准答案：B,

第26题（单项选择题）

某房地产开发企业利用内部的优势，并充分利用外部的机会，基于

SWOT分析，该企业可选择（）战略。

A.SO

B.W0

C.ST

D.WT

标准答案：A,

第27题（单项选择题）

房地产开发项目前期策划报告的编制步骤中，（）是前期策划的核心。

A.市场定位

B.市场调研

C.项目分析

D.经济评价

标准答案：A,

第28题（单项选择题）

下列选项中，不属于BIM5D模型的是（）。

A.建筑构件信息

B.WBS信息

C.进度信息

D.质量信息

标准答案：D,

第29题（单项选择题）

利用价值工程进行方案比选的步骤如下：①确定评价对象并收集基础

资料；②确定评价对象的功能重要性权重；③分析评价对象的各项功

能；④计算不同方案的功能成本系数和功能系数；⑤计算各功能的价

值系数。正确的顺序是（）。

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.①④②③⑤

D.①④③②⑤

标准答案：B,

第30题（单项选择题）

根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业按职工工资总额的规

定比例计提的职工教育经费应列入（）。

A.企业管理费

B.人工费

C.规费

D.建设单位管理费

标准答案：A,

第31题（单项选择题）

除专用合同条款另有约定外，下列不属于主要勘察人员的是（）。

A.勘探描述（记录）员

B.项目负责人

C.试验负责人

D.勘探负责人

标准答案：A,

第32题（单项选择题）

当评价项目满足入门条件，且主体结构竖向构件中预制部品部件的应

用比例不低于（）时，可以进行装配式建筑等级评价。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

标准答案：D,

第33题（单项选择题）

建设项目用地预审与选址意见书自批准之日起（）年内有效。

A.1

B.2

C.3

D.5

标准答案：C,

第34题（单项选择题）

在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、

生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法是（）o

A.资金周转率法

B.设备费用百分比估算法

C.生产能力指数法

D.造价指标估算法

标准答案：C,

第35题（单项选择题）

下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是（）。

A.专业工程暂估价

B.安全文明施工费

C.二次搬运费

D.工程排污费

标准答案：A,

第36题（单项选择题）

工程勘察合同履行过程中，下列情况属于发包人违约的是（）。

A.发包人及时接收勘察人提交的勘察文件

B.勘察文件不符合法律及合同约定

C.发包人原因造成勘察停止

D.发包人按约定的数量和期限将基础资料交给勘察人

标准答案：C,

第37题（单项选择题）

房地产开发项目前期策划中，分析“为谁建”的关键任务是对项目进

行Oo

A.价格定位

B.产品定位

C.市场风险分析

D.客户定位

标准答案:D,

第38题（单项选择题）

下列不属于房地产开发项目可行性研究报告主要内容的是（）。

A.项目开发组织机构和管理费用的研究

B.规划设计方案的选择

C.环境影响评价

D.项目经济指标的测算过程

标准答案：D,

第39题（单项选择题）

装配整体式框架结构为全部或部分框架梁、柱采用预制构件构建成的

结构体系，一般情况下，其梁柱节点的施工方式采用（）。

A.预制

B.现浇

C.预制或现浇

D.叠合

标准答案:B,

第40题（单项选择题）

关于以财务评价和国民经济评价结论选取方案的说法，错误的是（）。

A.财务评价结论和国民经济评价结论都可行的项目，可予以通过

B.对于国民经济评价结论不可行、财务评价可行的项目，可予以通

过

C.对于国民经济评价结论不可行的项目，一般应予以否定

D.对于关系公共利益的社会发展项目，国民经济评价结论可行，但

财务评价结论不可行的，应重新考虑方案

标准答案：B,

第41题（单项选择题）

下列问题中，不属于技术设计应进一步解决初步设计中的重大技术问

题的是（）。

A.工艺流程

B.具体实施方案设计

C.建筑结构

D.设备选型及数量确定

标准答案：B,

第42题（单项选择题）

对于效益难以货币化的项目较为适宜的分析方法是（）。

A.净现值法

B.内部收益率法

C.费用效益分析

D.费用效果分析

标准答案：D,

第43题（单项选择题）

《中华人民共和国民法典》（合同编）规定，建设工程合同包括（）。

A.工程设计、施工合同

B.工程勘察、设计、施工合同

C.工程设计、施工、监理合同

D.工程施工、监理合同

标准答案：B,

第44题（单项选择题）

承包人应在引起索赔事件发生后的28日内，向监理人递交（）。

A.索赔报告

B.索赔档案

C.正式的索赔通知书

D.索赔意向通知书

标准答案：D,

第45题（单项选择题）

建筑信息模型（BIM）构件信息的（）特征，使BIM技术除具有一般3D

模型的功能外，还可模拟建筑设施的一些非几何属性。

A.三维化

B.多元化

C.存量大

D.时效性

标准答案：B,

第46题（单项选择题）

下列装配式建筑构件中，不属于装配式框架结构受力构件的是（）。

A.墙体

B.柱

C.梁

D.楼板

标准答案：A,

第47题（单项选择题）

根据装配式建筑的等级划分标准，装配率为76%〜90%时,评价为（）

级装配式建筑。

A.A

B.AA

C.AAA

D.AAAA

标准答案：B,

第48题（单项选择题）

下列土地使用权中，可以通过划拨的方式取得使用的是（）。

A.商品住宅

B.非营利性城市基础设施

C.工业厂房

D.娱乐商场

标准答案：B,

第49题（单项选择题）

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-—2013）,下列费用

项目中，不得作为措施项目清单中竞争性费用的是（）。

A.安全文明施工费

B.职工教育经费

C.工会经费

D.工程保险费

标准答案：A,

第50题（单项选择题）

进行工程计量时，发现招标工程量清单中出现工程量偏差，工程量应

按（）计算。

A.招标文件中的工程量清单

B.投标报价中的工程量清单

C.工程预算书中的工程量

D.承包人在履行合同义务中完成的工程量

标准答案：D,

第51题（单项选择题）

在工程项目投标过程中，禁止（）。

A.组成联合体各方签订共同投标协议

B.同一集团的不同成员按组织要求协同投标

C.不同资质的企业组成联合体投标

D.相同专业的企业组成联合体投标

标准答案：B,

第52题（单项选择题）

根据《中华人民共和国招标投标法》，工程施工采取公开招标的优点

不包括（）。

A.招标人可在较广范围内选择承包商，择优率更高

B.有利于招标人获得有竞争性的商业报价

C.准备招标和评标工作量小

D.能够在较大程度上避免招标过程中的贿标行为

标准答案：C,

第53题（单项选择题）

甲、乙是两个相互独立的投资项目，项目有关数据见下表（单位：万

元），基准收益率为10%。

已知：（P/A,10%,8）=5.3349,（P从，10%,10）=6.1446。假如

不存在任何资源限制，关于项目选择的说法，正确的是（）。

项目投资年净收益寿命期（年）

甲350628

乙2003010

A.只选择甲项目

B.只选择乙项目

C.甲项目与乙项目均可行

D.甲、乙两项目均不可行

标准答案：D,

第54题（单项选择题）

在合同价款结算过程中，发承包双方要根据合同约定进行工程计量。

关于工程计量的说法，正确的是（）。

A.工程计量必须按月进行计量

B.工程计量应在承包人提交竣工结算文件之后进行

C.因承包人原因造成超出合同工程范围施工的工程量，发包人不予

计量

D.工程计量只有单价合同计量

标准答案：C,

第55题（单项选择题）

下列不属于应用建筑信息模型（BIM）进行建筑生态模拟分析的内容的

是O。

A.能耗模拟

B.居住模拟

C.自然采光模拟

D.自然通风模拟

标准答案：B,

第56题（单项选择题）

下列不属于外墙外保温工程优点的是（）。

A.适用范围广

B.保温隔热效果好

C.保护主体结构

D.维修比较方便

标准答案：D,

第57题（单项选择题）

与传统装修相比，装配化装修的特点不包括（）。

A.干式工法装配

B.湿作业工法

C.管线与结构分离

D.部品集成定制

标准答案：B,

第58题（单项选择题）

在计算净现值指标时，ic一般采用（）。

A.银行存款利率

B.银行贷款利率

C.投资利润率

D.基准收益率

标准答案：D,

第59题（单项选择题）

对于M级风险应该采取的应对策略是（）

A.放弃项目

B.修正拟议中的方案，改变设计或采取补偿措施

C.设定某些指标的临界值，一旦指标达到临界值，就要变更设计或

对负面影响采取补偿措施

D.适当采取措施

标准答案：B,

第60题（单项选择题）

某进口设备的原价为500万元，国际运费率为3%。，运输保险费费率

为5%。，该设备的保险费为（）万元。

A.2.518

B.2.520

C.2.618

D.2.652

标准答案：B,

第61题（多项选择题）

施工图预算方法中的综合单价法中，不属于综合单价所包含内容的有

（）。

A.利润

B.规费

C.措施费

D.企业管理费

E.人工费

标准答案：B,C,

第62题（多项选择题）

咨询设计服务单位风险中，来自自身职业责任的风险有（）。

A.设计方案不合理

B.承包商缺乏职业道德

C.投资估算和设计概算不准

D.自身的能力和水平不适应

E.宏观管理不利

标准答案:A,C,D,

第63题（多项选择题）

下列属于建筑施工应尽可能减少建筑材料浪费及建筑垃圾产生的方

面有（）。

A.采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率

B.采用建筑工业化的生产与施工方式

C.采用科学先进的施工组织和施工管理技术

D.大力推行多次装修

E.尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费

标准答案：A,B,C,E,

第64题（多项选择题）

下列属于装配式组合结构的缺点或局限性的有（）。

A.结构计算复杂

B.不同材料构件的连接设计缺少标准支持

C.制作和施工安装需要更紧密的协同

D.对施工管理要求高

E.施工不便利

标准答案：A,B,C,D,

第65题（多项选择题）

以下不属于装配式建筑主要特征的有（）。

A.智能化应用

B.信息化管理

C.机电系统和装修系统分开设计

D.装配化施工

E.单件化生产

标准答案：C,E,

第66题（多项选择题）

施工招标策划时，施工标段划分应考虑的因素有（）。

A.对工程造价的影响

B.质量要求

C.承包单位专长的发挥

D.工地管理

E.工程特点

标准答案：A,C,D,E,

第67题（多项选择题）

下列关于工程勘察合同履行中发包人主要义务的说法中，正确的有

（）。

A.符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前14天向

勘察人发出开始勘察通知

B.勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算

C.发包人接收勘察文件之后，必须组织专家会进行审查

D.发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14

天

E.勘察人应当组织勘察技术交底会

标准答案:B,D,

第68题（多项选择题）

房地产产品可以看成是由（）三个层次所组成的复合体。

A.核心产品

B.有形产品

C.附加产品

D.无形产品

E.高档产品

标准答案：A,B,C,

第69题（多项选择题）

工程监理性质可概括为（）。

A.服务性

B.独立性

C.科学性

D.公平性

E.公开性

标准答案：A,B,C,D,

第70题（多项选择题）

下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的有（）。

A.要求投标人具有履行合同的能力

B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书

C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品

D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题

E.对投标人采取不同的评标标准

标准答案：C,E,

第71题（多项选择题）

下列选项中，属于装配式建筑特征的有（）。

A.企业化施工

B.智能化应用

C.信息化管理

D.一体化装修

E.标准化设计

标准答案：B,C,D,E,

第72题（多项选择题）

关于工程隐蔽部位的说法，错误的有（）。

A.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通

知监理人在约定的期限内检查

B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人可自

行覆盖工程隐蔽部位

C.监理人检查工程隐蔽部位确认质量不合格的，承包人应在监理人

指示的时间内修正返工后，由监理人重新检查

D.工程隐蔽部位重新检验质量合格，由发包人承担由此增加的费用

和（或）工期延误

E.工程隐蔽部位重新检验质量不合格，由发包人承担由此增加的费

用和（或）工期延误

标准答案：B,E,

第73题（多项选择题）

关于承包人索赔的说法，错误的有（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后的28日内，向监理人递交索赔意

向通知书

B.承包人应在发出索赔意向通知书后的28日内，向监理人递交正式

索赔通知书

C.监理人应在收到索赔通知书的进一步证明材料后的28日内，将索

赔处理结果答复承包人

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后

的28日内完成赔付

E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后

的42日内完成赔付

标准答案：C,E,

第74题（多项选择题）

下列职责中，属于总监理工程师职责的有（）。

A.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则

B.签发工程开工令、暂停令和复工令

C.组织工程验收

D.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案

E.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算

标准答案:B,D,E,

第75题（多项选择题）

申请领取施工许可证，应当具备（）条件：

A.已组建项目监理机构

B.已办理建筑工程用地批准手续

C.已经确定建筑施工企业

D.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许

可证

E.有保证工程质量和安全的具体措施

标准答案：B,C,D,E,

第76题（多项选择题）

建筑信息模型（BIM）技术的特征有（）。

A.信息存储结构具有多元化特征

B.以参数化建模作为创建模型的主要技术

C.以联合数据库的分类模型作为模型系统的实现方法

D.以通用数据交换标准作为系统间信息交换的基础

E.依赖CAD应用软件

标准答案：A,B,C,D,

第77题（多项选择题）

根据2016年2月颁布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划

建设管理工作的若干意见》，关于装配式建筑发展目标的说法，正确

的有Oo

A.完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产

B.积极稳妥推广钢结构建筑

C.力争用5年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达

到10%

D.力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达

到20%

E.力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达

到30%

标准答案：A,B,E,

第78题（多项选择题）

房屋建筑和市政基础设施工程项目施工前，建设单位应当申请办理施

工安全监督手续，并提交相关资料。这里提到的相关资料不包括（）。

A.施工图设计文件审查报告和批准书

B.施工单位及项目负责人等主要管理人员一览表

C.危险性较大分部分项工程清单

D.施工组织设计和监理规划

E.施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划

标准答案：A,D,

第79题（多项选择题）

房地产市场需求影响因素有（）。

A.政府政策

B.国民经济发展水平

C.房地产资本收益

D.利率水平

E.通货膨胀

标准答案：B,C,D,E,

第80题（多项选择题）

下列费用（）属于联合试运转费。

A.联合试运转人员工资

B.施工单位参加试运转人工费

C.专家指导费

D.单台设备调试费

E.无负荷联合试运转中的试车费用

标准答案：A,B,C,

第81题（多项选择题）

根据下面资料，回答81-85题

某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命

期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均

为零。

方案投资额（万元）净收益（万元/年）方案投资额（万元）净收益（万元/年）

110001120417502000

212501350520002150

315001700622502500

若基准收益率为10%,则净现值小于零的方案为（）。

A.方案1

B.方案2

C.方案5

D.方案6

标准答案:B,C,

第82题（多项选择题）

根据下面资料，回答81-85题

某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命

期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均

为零。

方案投资额（万元）净收益（万元/年）方案投资额（万元）净收益（万元/年）

11()001120417502000

212501350520002150

315001700622502500

若基准收益率为13%,则净现值大于0的方案为（）。

A.方案1

B.方案2

C.方案3

D.方案4

标准答案：C,D,

第83题（多项选择题）

根据下面资料，回答81-85题

某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命

期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均

为零。

方案投资额（万元）净收益（万元/年）方案投资额（万元）净收益（万元/年）

11(XM)1120417502(X)0

212501350520002150

315001700622502500

若六个备选方案相互独立，基准收益率为10%,公司可用于项目投资

的资金总额为3000万元，则可采纳的方案有（）。

A.方案1

B.方案3

C.方案1和方案4

D.方案3和方案6

标准答案：A,B,C,

第84题（多项选择题）

根据下面资料，回答81-85题

某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命

期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均

为零。

方案投资额（万元）净收益（万元/年）方案投资额（万元）净收益（万元/年）

110001120417502000

212501350520002150

315001700622502500

若六个备选方案属于互斥关系，基准收益率为10%,则应该选择的方

案为（）。

A.方案1

B.方案2

C.方案4

D.方案5

标准答案：C,

第85题（多项选择题）

根据下面资料，回答81-85题

某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命

期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均

为零。

方案投资额（万元）净收益（万元/年）方案投资额（万元）净收益（万元/年）

110001120417502000

212501350520002150

315001700622502500

依据投资方案之间的关系，投资方案有（）类型。

A.独立型方案

B.互斥型方案

C.混合型方案

D.寿命期相等方案

标准答案：A,B,C,

第86题(多项选择题)

根据下面资料，回答86-90题

企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得

的相关基础数据如下：

⑴按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2000万元，不考

虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工

程建设其他费用占设备购置费的比例分别为75%和10%,上述两项

费用的综合调价系数均为L15。

⑵项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。

⑶项目贷款1000万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用,

每年贷款额均为500万元。

(4)项目生产期初的流动资产投资为200万元。

该项目的工程费用为()万元。

A.3380

B.3725

C.3925

D.5847

标准答案:B,

第87题(多项选择题)

根据下面资料，回答86-90题

企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得

的相关基础数据如下：

⑴按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2000万元，不考

虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工

程建设其他费用占设备购置费的比例分别为75%和10%,上述两项

费用的综合调价系数均为1.15。

⑵项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。

(3)项目贷款1000万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，

每年贷款额均为500万元。

(4)项目生产期初的流动资产投资为200万元。

该项目的基本预备费为()万元。

A.169

B.186.25

C.197.75

D.225.24

标准答案：C,

第88题(多项选择题)

根据下面资料，回答86-90题

企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得

的相关基础数据如下：

⑴按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2000万元，不考

虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工

程建设其他费用占设备购置费的比例分别为75%和10%,上述两项

费用的综合调价系数均为1.15。

⑵项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。

⑶项目贷款1000万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，

每年贷款额均为500万元。

(4)项目生产期初的流动资产投资为200万元。

该项目的建设期利息为()万元。

A.45.9

B.60.9

C.90

D.120

标准答案：B,

第89题(多项选择题)

根据下面资料，回答86-90题

企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的匕行性研究，取得

的相关基础数据如下：

⑴按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2000万元，不考

虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工

程建设其他费用占设备购置费的比例分别为75%和10%,上述两项

费用的综合调价系数均为L15。

(2)项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。

⑶项目贷款1000万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用,

每年贷款额均为500万元。

(4)项目生产期初的流动资产投资为200万元。

该工程项目的建设投资为()万元。

A.3725

B.3955

C.4152.75

D.4213.65

标准答案：C,

第90题(多项选择题)

根据下面资料，回答86-90题

企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得

的相关基础数据如下：

⑴按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2000万元，不考

虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工

程建设其他费用占设备购置费的比例分别为75%和10%,上述两项

费用的综合调价系数均为L15。

⑵项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。

⑶项目贷款1000万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用,

每年贷款额均为500万元。

(4)项目生产期初的流动资产投资为200万元。

该工程项目的总投资为()万元。

A.4152.75

B.4213.65

C.4314.65

D.4413.65

标准答案：D,

第91题（多项选择题）

根据下面资料，回答91-95题

A.工作B

B.工作C

C.工作E

D.工作K

标准答案：A,C,D,

第92题（多项选择题）

根据下面资料，回答91-95题

某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。

周内完成。

A.17

B.18

C.20

D.22

标准答案：C,

第93题（多项选择题）

根据下面资料，回答91-95题

某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。

为了减少该大型施工机械在现场的闲置时间，以降低其租赁费用，拟

安排该大型施工机械在A工作的最迟开始时间进场,依次进行工作A、

D、H的施工，此时该大型施工机械在现场的闲置时间和租赁时间分别

为（）周：

A.1、17

B.3、14

C.2、14

D.1、15

标准答案：D,

第94题（多项选择题）

根据下面资料，回答91-95题

A.2

B.3

C.4

D.5

标准答案:B,

第95题（多项选择题）

根据下面资料，回答91-95题

某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。

——~4------------------------

557

由于施工工艺和组织的要求，该工程项目进度计划中工作A、D和H

需要租用同一台大型施工机械依次进行施工。若A、D、H三项工作均

以其最早开始时间开始施工，该大型施工机械在现场的闲置时间和租

赁时间分别为（）周。

A.4、18

B.6、14

C.5、20

D.4、20

标准答案：A,

第96题（多项选择题）

根据下面资料，回答96T00题

宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院

学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼

要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以

总造价1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价

与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何

条款。

为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协

议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.14

亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。

宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约

定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公

司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。

按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总

承包合同为无效合同。

该宿舍楼的施工总承包合同无效，但竣工验收质量合格，宏达公司请

求参照实际履行的合同约定折价补偿工程价款，法院应（）。

A.不予受理

B.予以支持

C.不予支持

D.依法驳回

标准答案：B,

第97题（多项选择题）

根据下面资料，回答96T00题

宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院

学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼

要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以

总造价1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价

与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何

条款。

为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协

议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.14

亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。

宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约

定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公

司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。

按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总

承包合同为无效合同。

宏达公司请求按照中标合同约定支付工程价款的请求，法院应（）。

A.依法驳回

B.不予受理

C.予以支持

D.不予支持

标准答案：C,

第98题（多项选择题）

根据下面资料•，回答96-100题

宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院

学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼

要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以

总造价1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价

与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何

条款。

为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协

议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.14

亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。

宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约

定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公

司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。

按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总

承包合同为无效合同。

在法院审理过程中，关于宏达公司垫资支出的0.1亿元的说法，正

确的是（）。

A.按照欠款予以返还

B.欠款不予加付利息

C.全部计作宏达公司违法当得损失

D.部分计作宏达公司违法当得损失

标准答案:A,B,

第99题（多项选择题）

根据下面资料，回答96-100题

宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院

学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼

要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以

总造价L2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价

与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何

条款。

为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协

议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.14

亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。

宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约

定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公

司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。

按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总

承包合同为无效合同。

下列承包人请求发包人返还工程质量保证金的情形，人民法院应予支

持的有（）。

A.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工

验收之日起满1年

C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣

工验收报告30日后起满2年

D.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣

工验收报告90日后起满2年

标准答案：A,D,

第100题（多项选择题）

根据下面资料•，回答96T00题

宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院

学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼

要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以

总造价L2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价

与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何

条款。

为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协

议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.14

亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。

宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约

定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公

司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。

按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总

承包合同为无效合同。

该宿舍楼竣工日期为（）。

A.竣工验收合格之日

B.承包人提交验收报告之日

C.转移占有建设工程之日

D,工程价款结算完成之日

标准答案：A,

第二章：

第1题（单项选择题）

根建《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合

单价不应包括（）o

A.企业管理费

B.税金

C.风险费用

D.利润

标准答案：B,

第2题（单项选择题）

初步可行性研究也称为（）。

A.地区研究

B.预可行性研究

C.投资机遇研究

D.以资源为基础的研究

标准答案:B,

第3题（单项选择题）

某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷

款500万元，第三年贷款300万元。贷款均为年初发放，年利率为

12%,采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年年末贷款的复本

利和为()万元。已知：(F/P,12%,3)=1.4049；(F/P,12%,

2)=1.2544。

A.1525.17

B.1375.17

C.1361.76

D.1625.17

标准答案：A,

第4题（单项选择题）

下列属于不确定性分析的方法是（）。

A.敏感性分析

B.利润率分析

C.决策分析

D.价值分析

标准答案：A,

第5题（单项选择题）

缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年。

A.2,5

B.1,2

C.1,3

D.3,5

标准答案：B,

第6题（单项选择题）

下列工程费用中，属于企业管理费的是（）。

A.住房公积金

B.大型机械设备进出场及安拆费

C.施工机具使用费

D.职工教育经费

标准答案：D,

第7题（单项选择题）

下列费用中，按照概算法分类，属于建筑安装工程费的是（）。

A.联合试运转费

B.建设期利息

C.土地使用费

D.材料费

标准答案：D,

第8题（单项选择题）

某单代号网络计划中，工作B与其紧后工作E、G之间的时间间隔分

别是3天和6天，工作E和G的总时差分别为5天和3天，则工作B

的总时差应为（）天。

A.3

B.6

C.8

D.9

标准答案：C,

第9题（单项选择题）

下列招标人行为中，属于排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.要求投标人在最近3年内没有严重违约行为

B.某必须进行招标的项目，为保证施工质量要求投标人获得过当地

的某奖项

C.向4家符合资质条件的投标人发出投标邀请书

D.要求投标人具有履行合同的能力

标准答案：B,

第10题（单项选择题）

某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中箭线下方数字是各项工

作的持续时间（单位：周）。关于该分部工程网络计划图的说法，正确

A.总工期为19周

B.关键线路有两条

c.工作②一⑥的总时差大于自由时差

D.工作④一⑦为关键工作

标准答案：B,

第11题（单项选择题）

时标网络计划应以波形线表示（）o

A.工作

B.虚工作

C.工作的自由时差

D.工作的总时差

标准答案：C,

第12题（单项选择题）

发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实

际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额。这种索赔费用计

算方法是（）。

A.实物法

B.分项法

C.总费用法

D.修正的总费用法

标准答案：C,

第13题（单项选择题）

人们购置房地产不直接用于生产经营和消费，而是在合适的时候再出

售或出租，以达到保值增值的目的，这是房地产需求中的（）。

A.生产性需求

B.消费性需求

C.投资性需求

D.不规则需求

标准答案：C,

第14题（单项选择题）

以下不属于智能建筑的目标的是（）

A.应用3D技术

B.增强建筑物科技功能

C.提升智能化系统的技术功效

D.绿色建筑

标准答案：A,

第15题（单项选择题）

下列关于建筑市场运行特点的说法，错误的是（）。

A.竞争方式以投标竞争为主

B.建筑产品交易持续时间长

C.建筑市场存在显著地区性

D.供求均衡普遍存在

标准答案：D,

第16题（单项选择题）

下列构件，不属于装配整体式剪力墙结构基本组成构件的是（）。

A.柱

B.梁

C.板

D.墙

标准答案：A,

第17题（单项选择题）

人们对花园别墅的需求，属于房地产需求（）类。

A.生产性需求

B.消费性需求

C.投资性需求

D.潜在性需求

标准答案：B,

第18题（单项选择题）

关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是（）。

A.全寿命周期成本是研究和生产全过程发生的全部费用

B.全寿命周期成本是产品存续期的总费用

C.全寿命周期成本是从开始使用至报废发生的费用总和

D.全寿命周期成本是生产成本和使用成本之和

标准答案：D,

第19题（单项选择题）

根据《建设工程质量管理条例》，可以不实行工程监理的是（）o

A.国家重点建设工程

B.仅一栋楼的住宅小区工程

C.大中型公用事业工程

D.利用外国政府或国际组织贷款、援助资金工程

标准答案：B,

第20题（单项选择题）

根据工程量清单计价规范，下列费用项目中，不得作为措施项目清单

中竞争性费用的是（）。

A.安全文明施工费

B.职工教育经费

C.工会经费

D.工程保险费

标准答案：A,

第21题（单项选择题）

关于网络计划中虚箭线的说法，正确的是（）。

A.虚箭线是一项工作，不占用时间，只消耗资源

B.虚箭线是一项虚拟工作，不消耗资源，只占用时间

C.虚箭线是一项虚拟工作，不占用时间，也不消耗资源

D.虚箭线是一项工作，既占用时间，又消耗资源

标准答案：C,

第22题（单项选择题）

工程设计合同履行中，设计服务期限自（）起计算。

A.开始设计通知中载明的开始设计日期

B.实际开始设计日期

C.设计合同签订日

D.提交设计资料之日

标准答案：A,

第23题（单项选择题）

发包人应在监理人收到（）后28天内，将进度应付款支付给承包

人。

A.进度付款申请单

B.预付款保函

C.责任保修单

D.竣工付款申请单

标准答案：A,

第24题（单项选择题）

采用联合体投标时，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级

（）单位确定资质等级。

A.较高

B.较低

C.平均

D.最高

标准答案：B,

第25题（单项选择题）

下列关于工程勘察合同文件的解释顺序，正确的是（）。

A.投标函及投标函附录-中标通知书-通用合同条款

B.发包人要求-中标通知书-勘察费用清单

C.中标通知书-专用合同条款-发包人要求

D.勘察纲要-发包人要求-专用合同条款

标准答案：C,

第26题（单项选择题）

下列不属于影响房地产交易价格的区域社会因素的是（）。

A.家庭状况

B.社会治安

C.城市发展

D.居民收入水平

标准答案：D,

第27题（单项选择题）

某网络计划的执行中，计划工期等于计算工期，检查发现工作D的总

时差由3天变成了1天,则工作D（）。

A.工期拖后1天，不影响总工期

B.工期拖后3天，影响总工期1天

C.工期拖后2天，不影响总工期

D.工期拖后4天，影响总工期3天

标准答案：C,

第28题（单项选择题）

下列不属于装配式组合的优点的是（）。

A.更好地实现建筑功能

B.制作和施工安装需要更紧密的协同

C.使施工更便利

D.使结构优化

标准答案：B,

第29题（单项选择题）

某生产性建设项目的年设计生产能力为5000件，每件产品的销售价

格为150元，单位产品变动成本为90元，每件产品的税金为20元，

年固定成本为12万元，则该项目建成后的年最大利润为（）元。

A.60000

B.80000

C.100000

D.120000

标准答案：B,

第30题（单项选择题）

在对房地产项目进行风险分析时，针对综合风险因素等级的分析结果,

应该放弃项目的风险等级是（）。

A.K级

B.M级

C.R级

D.T级

标准答案:A,

第31题（单项选择题）

双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是

第18周、第19周、第21周和第20周，则工作N的最早开始时间是

第（）周。

A.18

B.19

C.20

D.21

标准答案：D,

第32题（单项选择题）

履约保证金不得高于中标合同金额的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

标准答案：B,

第33题（单项选择题）

工程监理单位公平地实施监理的基本前提是（）。

A.独立性

B.公平性

C.科学性

D.服务性

标准答案：A,

第34题（单项选择题）

若评标委员会共有15人，则技术、经济方面的专家最少为（）人。

A.5

B.8

C.10

D.12

标准答案：C,

第35题（单项选择题）

房地产开发项目前期策划工作的核心是（）。

A.经济评价

B.运行建议

C.环境分析

D.市场定位

标准答案：D,

第36题（单项选择题）

当开发项目优势明显但存在外部市场威胁时，可采用（）。

A.S0战略

B.ST战略

CW0战略

D.WT战略

标准答案：B,

第37题（单项选择题）

与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.节约招标费用

B.在较广泛的范围内选择承包商

C.节省招标时间

D.减少风险

标准答案:B,

第38题（单项选择题）

下列不属于基于BIM的工程预算的特点是（）。

A.基于模型的工程量计算和计价一体化

B.工程造价调整更加快捷

C.深化设计会增加额外费用产生

D.BIM5D辅助工程造价全过程管理

标准答案：C,

第39题（单项选择题）

下列不属于装配式木结构建筑的特点是（）。

A.具有良好的耗能性能

B.加工精度高

C.保温性能好

D.建造周期长

标准答案：D,

第40题（单项选择题）

某投资者以100万元购买了一店铺，其中60万元为银行提供的年利

率为7%、期限为10年、按年等额还款的抵押贷款，年还款额8.54

万元。该店铺的息税前利润为16万元，折旧和摊销4万元，所得税

为5万元。该项投资的偿债备付率是（）。

A.1.32

B.1.76

C.1.88

D.2.50

标准答案：B,

第41题（单项选择题）

下列定位中，不属于房地产开发项目市场定位的是（）。

A.客户定位

B.项目定位

C.产品定位

D.价格定位

标准答案:D,

第42题（单项选择题）

下列房地产开发条件中，属于房地产开发企业客观条件的是（）。

A.项目开发目标

B.企业筹资能力

C.公司运作目标

D.企业领导人的意图

标准答案：B,

第43题（单项选择题）

对于可能造成重大环境影响的项目，应当编制环境影响报告书，对产

生的环境影响进行

A.局部评价

B.全面评价

C.专项评价

D.个别评价

标准答案：B,

第44题（单项选择题）

关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预

审后组成

B.资格预审前，联合体增减、更换成员将不能被允许

C.资格预审后，联合体增减、更换成员将不能被允许

D.联合体一方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标

标准答案：C,

第45题（单项选择题）

建设工程施工招标的程序不包括（）。

A.招标准备

B.招标过程

C.决标成交

D.开工准备

标准答案：D,

第46题（单项选择题）

某工程经竣工验收质量合格，但建设工程施工合同被法院认定无效,

在此情形下，承包人请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人,

法院应当（）。

A.不予支持

B.要求发包人给予一定比例补偿

C.要求发承包双方协商解决

D.予以支持

标准答案：D,

第47题（单项选择题）

下列情形中，不属于总监理工程师应及时签发工程暂停令的是（）。

A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工

B.施工单位将隐蔽工程隐蔽

C.施工单位违反工程建设强制性标准

D.施工存在重大安全事故隐患

标准答案：B,

第48题（单项选择题）

下列标准中，不属于建筑信息模型（BIM）技术应用标准的是（）。

A.数据标准

B.内容标准

C.效率标准

D.协同工作标准

标准答案：C,

第49题（单项选择题）

在建筑屋面或地下工程顶板的防水层上铺以种植土或设置容器种植

植物，使其起到防水、保温、隔热和环保作用的屋面是（）。

A.蓄水屋面

B.种植屋面

C.架空通风屋面

D.倒置式屋面

标准答案：B,

第50题（单项选择题）

建筑安装工程费用构成中，失业保险费应列入（）。

A.措施项目费

B.企业管理费

C.其他项目费

D.规费

标准答案：D,

第51题（单项选择题）

基本预备费的计算是用其计算基数乘以基本预备费率，其计算基数是

（）0

A.建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和

B.工程费用与工程建设其他费用之和

C.建筑安装工程费用

D.设备及工器具购置费

标准答案：B,

第52题（单项选择题）

关于风险管理过程的说法，正确的是（）。

A.风险管理过程由风险估计、风险应对活动组成

B.风险估计包括风险识别和风险评价

C.风险评价包括风险识别和风险估计

D.工程风险识别是风险管理的第一步

标准答案：D,

第53题（单项选择题）

美国LEED评价体系中，LEED—EB（LEED;forexisting;building）是面

向（）的评估°

A.新建筑

B.既有建筑营运管理

C.商业内部装修

D.业主和租户协同发展

标准答案：B,

第54题（单项选择题）

建设用地