2024年道路施工劳务班组分包合约

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年道路施工劳务班组分包合约本合同目录一览1.劳务分包概述1.1工程概况1.2劳务需求1.3分包范围2.双方权益2.1分包方权益2.2总包方权益2.3第三方权益3.分包工作内容3.1劳务内容3.2工作量3.3施工进度4.分包费用及支付4.1分包价格4.2费用支付方式4.3支付时间节点5.施工质量管理5.1质量标准5.2质量管理措施5.3质量问题处理6.安全施工管理6.1安全标准6.2安全管理措施6.3安全事故处理7.施工材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料与设备质量8.工期与进度8.1施工期限8.2进度计划8.3工期延误处理9.变更与解除合同9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的后果处理10.违约责任10.1分包方违约10.2总包方违约10.3第三方违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点12.一般条款12.1合同的生效12.2合同的终止12.3保密条款13.合同的附件13.1附件一：分包工程详细清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：施工设备清单14.其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3送达条款第一部分：合同如下：第一条劳务分包概述1.1工程概况分包工程名称：2024年道路施工劳务班组分包合约分包工程地点：____________________分包工程规模：____________________1.2劳务需求总包方提供的施工图纸、施工方案、施工规范等技术文件，分包方应根据技术文件的要求，提供相应的劳务人员、施工设备和施工技术。1.3分包范围分包范围包括但不限于：____________________第二条双方权益2.1分包方权益分包方有权按照合同约定获得劳务报酬，有权根据合同约定对分包工程进行施工和管理，并有权要求总包方提供必要的技术支持和配合。2.2总包方权益总包方有权要求分包方按照合同约定完成分包工程，有权对分包工程的施工过程进行监督和管理，并有权要求分包方承担违约责任。2.3第三方权益第三方权益包括但不限于：____________________第三条分包工作内容3.1劳务内容分包方应按照总包方的要求，提供符合施工图纸、施工方案和施工规范等要求的劳务。3.2工作量分包方应按照合同约定的工作量完成分包工程。3.3施工进度分包方应按照合同约定的施工进度完成分包工程。第四条分包费用及支付4.1分包价格分包价格根据分包工程的数量、工作量、施工周期等因素，双方协商确定为：____________________元。4.2费用支付方式费用支付方式为：____________________4.3支付时间节点支付时间节点为：____________________第五条施工质量管理5.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及总包方要求。5.2质量管理措施分包方应制定质量管理措施，确保分包工程的质量符合质量标准。5.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应按照总包方的要求及时进行整改和修复。第六条安全施工管理6.1安全标准分包工程的安全标准应符合国家相关法律法规、行业标准及总包方要求。6.2安全管理措施分包方应制定安全管理措施，确保施工过程中的安全。6.3安全事故处理如分包工程施工过程中发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照总包方的要求进行处理。第八条施工材料与设备7.1材料供应总包方应按照合同约定提供分包工程所需的材料，并保证材料质量符合国家相关法律法规、行业标准及总包方要求。7.2设备使用分包方应按照总包方的要求使用设备，并保证设备安全、可靠、高效运行。7.3材料与设备质量如分包工程施工过程中发现材料或设备质量问题，分包方应立即报告总包方，并按照总包方的要求进行处理。第九条工期与进度8.1施工期限分包工程的施工期限为：____________________。8.2进度计划分包方应制定详细的施工进度计划，并报总包方备案。8.3工期延误处理如分包方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第十条变更与解除合同9.1合同变更合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更与解除的后果处理如合同发生变更或解除，双方应按照合同约定处理变更或解除后的相关事宜。第十一条违约责任10.1分包方违约分包方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。10.2总包方违约总包方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿分包方因此遭受的损失。10.3第三方违约如第三方违反合同约定，导致分包方无法正常履行合同义务的，分包方应立即报告总包方，并按照总包方的要求进行处理。第十二条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构双方同意选择：____________________作为争议解决机构。11.3诉讼或仲裁地点如选择诉讼，应向：____________________人民法院提起诉讼；如选择仲裁，仲裁地点为：____________________。第十三条一般条款12.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的终止本合同在分包工程完成后自动终止。12.3保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十四条合同的附件13.1附件一：分包工程详细清单附件一应详细列明分包工程的项目、数量、质量要求等信息。13.2附件二：劳务人员名单附件二应列明分包方提供的劳务人员的姓名、身份证号码、职务等信息。13.3附件三：施工设备清单附件三应列明分包方提供的施工设备的具体型号、数量、性能等信息。其他约定14.1不可抗力不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3送达条款双方可以通过书面形式、电子邮件、传真等方式进行合同的送达。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方指本合同之外的其他自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联企业。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、审计方、政府部门等。第二条第三方介入后的责任分配2.1第三方介入责任第三方介入本合同履行过程中，如因其原因导致合同无法正常履行，由第三方承担相应责任。2.2甲乙方义务甲乙双方应协助第三方履行其职责，并提供必要的文件、资料和便利条件。2.3第三方责任限额第三方对甲乙双方的责任限额为：____________________。第三条第三方权益保护3.1第三方权益第三方依据本合同约定享有权益，并应履行相应义务。3.2第三方权益保障甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得干涉第三方正常履行合同义务。3.3第三方权益争议解决第四条第三方违约处理4.1第三方违约第三方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.2第三方违约处理如第三方发生违约行为，甲乙双方应按照本合同约定处理违约事宜。第五条第三方变更或解除合同5.1第三方变更第三方因特殊情况需变更合同内容的，应与甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方解除合同第三方因特殊情况需解除合同的，应与甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。5.3变更或解除的后果处理如第三方发生变更或解除行为，甲乙双方应按照本合同约定处理变更或解除后的相关事宜。第六条第三方保密义务6.1保密信息第三方应对甲乙双方提供的保密信息予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。6.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至：____________________。第七条第三方税务责任7.1税务合规第三方应遵守国家相关税收法律法规，依法纳税。7.2税务争议解决如第三方发生税务争议，应自行解决，并承担相应后果。第八条第三方保险责任8.1保险购买第三方应购买相应的保险，确保施工过程中的安全。8.2保险理赔如发生保险事故，第三方应按照保险合同约定进行理赔。第九条第三方与甲乙双方的关系9.1独立关系第三方与甲乙双方保持独立关系，不构成任何形式的隶属或从属关系。9.2平等主体第三方与甲乙双方为平等主体，互相尊重，公平交易。第十条第三方违约的赔偿责任10.1赔偿范围第三方违约行为导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。10.2赔偿限额第三方对甲乙双方的赔偿限额为：____________________。第十一条第三方退出合同11.1退出条件第三方在合同履行过程中，如因特殊情况需退出合同的，应与甲乙双方协商一致。11.2退出程序第三方退出合同的，应提前：____________________通知甲乙双方，并办理相关手续。11.3退出后果处理如第三方退出合同，甲乙双方应按照本合同约定处理退出后的相关事宜。第十二条第三方权益的继承和转让12.1继承第三方在本合同项下的权益如有继承人，继承人应继续履行合同义务。12.2转让第三方在本合同项下的权益如需转让给第三方，应与甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。第十三条第三方与甲乙双方的其他约定13.1合作方式第三方与甲乙双方的合作方式应符合国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益。13.2配合与协助第三方应配合甲乙双方的工作，并提供必要的协助。13.3信息披露第三方应按照甲乙双方的要求，及时披露与合同履行相关的信息。第十四条第三方违约的继续处理14.1继续履行第三方违约后，甲乙双方有权要求第三方继续履行合同义务。14.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单详细列明分包工程的项目、数量、质量要求等信息。附件二：劳务人员名单列明分包方提供的劳务人员的姓名、身份证号码、职务等信息。附件三：施工设备清单列明分包方提供的施工设备的具体型号、数量、性能等信息。附件四：材料供应清单详细列明总包方提供的材料名称、数量、质量标准等信息。附件五：施工进度计划列明分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间和完成标准等。附件六：质量管理和安全施工管理计划详细列明分包方制定的质量管理措施、安全管理措施等信息。附件七：合同变更协议用于记录合同变更的内容、日期和双方签字等信息。附件八：合同解除协议用于记录合同解除的内容、日期和双方签字等信息。附件九：保密协议详细列明保密信息的范围、保密期限和保密义务等信息。附件十：保险购买证明提供第三方购买的保险的证明文件，包括保险条款、保险金额等信息。附件十一：税务合规证明提供第三方税务合规的证明文件，包括税务登记证、税务审计报告等信息。附件十二：第三方资质证明提供第三方的资质证书、许可证等相关文件。附件十三：继承或转让协议用于记录第三方权益的继承或转让的内容、日期和双方签字等信息。附件十四：合作方式协议详细列明第三方与甲乙双方的合作方式、合作范围等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照合同约定的时间、质量、数量完成分包工程。2.未按照合同约定的标准提供劳务、材料或设备。3.未按照合同约定的进度计划进行施工。4.未按照合同约定的方式进行保密信息的保护。5.未按照合同约定的保险购买和理赔方式进行操作。违约的责任认定标准：1.违约行为导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。2.违约行为导致工期延误的，第三方应按照合同约定承担工期延误的违约责任。3.违约行为涉及保密信息的，第三方应承担泄露保密信息的违约责任。示例说明：如果第三方未按照合同约定的时间完成分包工程，导致工期延误，第三方应按照合同约定承担工期延误的违约责任。具体的赔偿金额和违约金计算方式应按照合同约定的标准进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。2.违约：指未履行或未适当履行合同义务的行为。3.工期延误：指因违约行为导致工程完成时间超