2024版防水堵漏施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版防水堵漏施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3甲方乙方对合同主题的理解和定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三条施工期限3.1合同约定的施工开始日期3.2合同约定的施工结束日期3.3提前完成工程的奖励条款3.4延期完成工程的违约责任第四条施工质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量问题处理第五条施工材料及设备5.1乙方应提供的施工材料及设备清单5.2甲方提供的材料及设备的使用要求5.3材料及设备的质量标准第六条施工安全6.1乙方应遵守的施工安全规范6.2安全事故的处理6.3安全防护措施第七条合同价款及支付7.1合同总价款7.2支付方式及支付时间7.3价款调整的条件及方法7.4发票开具及报销第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素的违约豁免第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁委员会的选择第十条保密条款10.1保密信息的定义及范围10.2保密期限10.3违约泄露的赔偿责任第十一条合同的变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更解除后的权益处理第十二条附则12.1合同附件12.2合同的生效条件12.3合同的终止条件第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项13.2补充条款的效力第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章后的合同效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方全称为“×××公司”，法定代表人为“×××”。1.2乙方名称及代表人乙方全称为“×××防水堵漏工程有限公司”，法定代表人为“×××”。1.3甲方乙方对合同主题的理解和定义甲方乙方均认为本合同的主题为2024版防水堵漏施工合同，甲乙双方在此合同中分别享有权利和承担义务。第二条工程概况2.1工程地点工程地点位于×××省×××市×××区×××路×××号。2.2工程规模工程规模包括但不限于：建筑物防水面积为××××平方米，地下室堵漏面积为××××平方米。2.3工程内容工程内容包括但不限于：屋面防水施工、外墙防水施工、卫生间堵漏、地下室堵漏等。2.4工程预算工程预算总金额为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），其中包括材料费、人工费、交通费、住宿费等。第三条施工期限3.1合同约定的施工开始日期合同约定的施工开始日期为2024年××月××日。3.2合同约定的施工结束日期合同约定的施工结束日期为2024年××月××日。3.3提前完成工程的奖励条款若乙方提前完成工程，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。3.4延期完成工程的违约责任若乙方延期完成工程，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金金额双方另行约定。第四条施工质量标准4.1工程质量要求乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。4.2质量验收标准工程验收合格的标准为：达到国家标准和行业规范要求，甲方无异议。4.3质量问题处理如出现质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内进行整改，直至符合质量要求。第五条施工材料及设备5.1乙方应提供的施工材料及设备清单乙方应提供包括但不限于：防水材料、堵漏材料、施工工具等。5.2甲方提供的材料及设备的使用要求甲方提供的材料及设备，乙方应严格按照使用说明进行使用。5.3材料及设备的质量标准乙方提供的施工材料及设备应符合国家及行业相关标准。第六条施工安全6.1乙方应遵守的施工安全规范乙方应遵守国家及行业的施工安全规范，确保施工过程中的安全。6.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。6.3安全防护措施乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，确保施工安全。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按约定时间支付工程款，应承担违约金，违约金为应付款项的千分之五。8.2乙方违约责任乙方如延期完成工程，应承担违约金，违约金为工程总价的千分之五。8.3不可抗力因素的违约豁免双方同意，因不可抗力因素导致合同无法履行或延期履行，双方互不承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院甲方所在地人民法院为合同争议的诉讼管辖法院。9.3仲裁委员会的选择双方同意，如选择仲裁解决争议，应提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。第十条保密条款10.1保密信息的定义及范围保密信息包括合同内容、甲方商业秘密、技术秘密等双方在合同执行过程中获知的对方非公开信息。10.2保密期限双方对保密信息的保密期限为合同终止后三年。10.3违约泄露的赔偿责任如任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更解除后的权益处理合同变更或解除后，双方应按照协议约定处理已履行部分的权益。第十二条附则12.1合同附件合同附件包括工程设计图纸、施工方案、材料设备清单等。12.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同的终止条件本合同在工程验收合格，甲方支付完毕全部款项后终止。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项双方同意，如合同中未涉及的事项，可根据实际情况协商补充。13.2补充条款的效力补充条款与本合同具有同等法律效力，双方应严格遵守。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字：____________甲方盖章：____________14.2乙方签字盖章乙方代表签字：____________乙方盖章：____________14.3签字盖章后的合同效力双方签字盖章后，本合同即刻生效，对双方具有法律约束力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括但不限于建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以明确工程的施工内容和标准。图纸应由甲方提供，乙方应根据图纸进行施工。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工要求等详细内容，以指导乙方的施工行为。施工方案应由乙方根据工程特点和设计图纸制定，并提交给甲方审批。附件三：材料设备清单详细要求和说明：材料设备清单应包括施工所需的所有材料和设备的名称、型号、规格、数量、质量标准等信息。清单应由乙方提供，并经甲方确认。附件四：工程验收标准详细要求和说明：工程验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面的要求，用以判断工程是否达到合同约定的质量要求。验收标准应由双方共同制定，并作为工程验收的依据。附件五：施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应包括工程的施工起始日期、预计完成日期、各个阶段的施工时间等。乙方应按照进度计划进行施工，并及时向甲方报告施工进度。附件六：paymentSchedule详细要求和说明：paymentSchedule应包括合同总价款、各个阶段的付款金额、付款时间等。甲方应按照paymentSchedule支付工程款，乙方应提供相应的发票。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：a)甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约金，违约金为应付款项的千分之五。b)甲方未履行合同中的其他义务，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：a)乙方延期完成工程，应承担违约金，违约金为工程总价的千分之五。b)乙方未履行合同中的其他义务，应承担相应的违约责任。3.示例说明：a)如果甲方未按约定时间支付工程款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方式为未支付工程款金额乘以千分之五。b)如果乙方延期完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金计算方式为工程总价金额乘以千分之五。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的金钱赔偿。3.工程验收：指对工程质量、安全、环保等方面进行检查，以确定工程是否达到合同约定的要求。4.合同终止：指合同约定的权利义务关系消灭，合同效力消失。5.法定代理人：指依法代理无民事行为能力人或限制民事行为能力人实施民