2024建设工程施工补充完整协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工补充完整协议本合同目录一览第一条协议背景与范围1.1工程概况1.2补充协议的目的与依据1.3协议的适用范围第二条变更事项2.1工程变更2.2施工进度的调整2.3工程量的增减第三条工期与延期3.1施工期限的调整3.2延期开工的条件3.3延期完工的条件第四条费用与支付4.1变更导致的额外费用4.2费用的支付方式与时间4.3价格调整机制第五条质量与标准5.1变更后的质量要求5.2质量保证措施5.3质量问题的处理第六条安全责任6.1安全管理要求6.2安全事故的处理6.3安全防护措施第七条材料与设备7.1变更后的材料要求7.2设备供应与安装7.3材料与设备的质量标准第八条技术与协调8.1技术交底8.2施工过程中的技术协调8.3技术问题的解决第九条违约责任9.1违约情形的认定9.2违约责任的具体承担9.3违约金的计算与支付第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与法院10.3友好协商的原则第十一条合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的义务履行第十二条一般条款12.1信息的保密12.2法律与法规的适用12.3不可抗力事件的处理第十三条附件与附录13.1附件的说明13.2附录的内容13.3附件与附录的法律效力第十四条双方声明与承诺14.1双方的合法身份与权利14.2双方的真实意思表示14.3对合同内容的确认与遵守第一部分：合同如下：第一条协议背景与范围1.1工程概况本次补充协议所涉及的工程为X项目，位于X地区，主要包括X等建设内容。工程占地面积X平方米，总建筑面积X平方米。1.2补充协议的目的与依据本补充协议旨在明确双方在原施工合同基础上，针对工程变更、工期延期、费用支付、质量标准等事项达成一致意见，以便更好地履行合同义务，确保工程顺利进行。1.3协议的适用范围本补充协议适用于原施工合同约定的工程范围，以及双方在合同履行过程中发生的变更、延期等事宜。第二条变更事项2.1工程变更（1）变更部分工程的设计方案；（2）增减部分工程量；（3）调整施工进度计划。2.2施工进度的调整根据工程变更情况，双方同意对施工进度计划进行调整，确保工程按时完工。具体调整内容如下：（1）新的施工起点日期为年月日；（2）新的工程竣工日期为年月日；（3）双方同意按照调整后的进度计划履行合同义务。2.3工程量的增减根据工程变更需求，双方同意对原施工合同中的工程量进行增减。具体变更内容如下：（1）增加部分工程量的清单；（2）减少部分工程量的清单；（3）双方同意按照变更后的工程量清单履行合同义务。第三条工期与延期3.1施工期限的调整根据工程变更情况，双方同意对原施工合同约定的施工期限进行调整。具体调整内容如下：（1）新的施工期限为年月日至年月日；（2）双方同意按照调整后的施工期限履行合同义务。3.2延期开工的条件（1）延期开工原因不可抗力；（2）延期开工申请应在原计划开工日前个工作日提交；（3）延期开工期限最长不超过个月。3.3延期完工的条件（1）延期完工原因不可抗力；（2）延期完工申请应在预计无法按期完工日前个工作日提交；（3）延期完工期限最长不超过个月。第四条费用与支付4.1变更导致的额外费用根据工程变更情况，双方同意对原施工合同中的费用进行调整。具体调整内容如下：（1）增加部分工程量的费用；（2）减少部分工程量的费用；（3）其他因工程变更产生的额外费用。4.2费用的支付方式与时间（1）支付方式：银行转账、支票等方式；（2）支付时间：变更工程量完成后七个工作日内。4.3价格调整机制如遇市场价格波动导致材料、设备等费用发生较大变化，双方同意按照原施工合同约定的价格调整机制进行调整。第五条质量与标准5.1变更后的质量要求双方同意按照原施工合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合设计和规范要求。5.2质量保证措施（1）施工过程中，承包人应严格按照设计文件和施工规范进行施工；（2）承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量；（3）承包人应承担因施工质量问题导致的修复、返工等费用。5.3质量问题的处理如发现工程质量问题，双方同意按照原施工合同约定的质量保修条款进行处理。第六条安全责任6.1安全管理要求双方同意按照原施工合同约定的安全管理要求进行施工，确保工程施工安全。6.2安全事故的处理如发生安全事故，双方同意按照原施工合同约定的安全事故处理条款进行处理。6.3安全防护措施（1）承包人应制定施工现场安全防护措施，确保施工安全；（2）承包人应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改；（3）承包人应承担因安全防护措施不当导致的损失责任。第八条技术与协调8.1技术交底（1）变更工程的技术要求、施工方法、材料使用等，由发包人负责组织技术交底会，向承包人进行详细说明；（2）技术交底会应在变更工程开工前七个工作日举行；（3）技术交底资料包括但不限于设计图纸、施工方案、技术规范等。8.2施工过程中的技术协调（1）发包人应指派专人与承包人进行技术协调，确保施工顺利进行；（2）技术协调工作包括但不限于施工方案的调整、技术问题的解决、工程进度的把控等；8.3技术问题的解决（1）如在施工过程中遇到技术问题，承包人应立即向发包人报告，共同协商解决；（2）如需要变更设计或施工方案，应按照本补充协议约定的变更程序办理；（3）技术问题的解决应确保工程质量、安全、进度等方面的要求。第九条违约责任9.1违约情形的认定（2）一方迟延履行本补充协议约定的义务，经催告后在合理期限内仍未履行，视为违约；（3）一方违反本补充协议的约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，视为违约。9.2违约责任的具体承担（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式按原施工合同约定执行；（2）违约方应赔偿因违约导致守约方的直接经济损失；（3）违约方应承担守约方为实现债权而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。9.3违约金的计算与支付（1）违约金的计算按照原施工合同约定的计算方式进行；（2）违约金支付应在违约行为发生后的十个工作日内完成；（3）违约金支付地点及方式按照原施工合同约定的支付方式执行。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）双方发生争议，应通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；（3）诉讼过程中，双方应继续履行本补充协议约定的义务。10.2仲裁或诉讼的地点与法院（1）本补充协议的仲裁或诉讼地点为X市；（2）双方同意按照中华人民共和国法律管辖本争议；（3）双方均同意接受上述地点和法律的约束。10.3友好协商的原则（1）双方在履行本补充协议过程中，应遵循友好协商的原则；（2）双方应共同努力，维护双方的合法权益；（3）双方同意在争议解决后，继续履行本补充协议。第十一条合同的生效与终止11.1合同的生效条件（1）本补充协议自双方签字或盖章之日起生效；（2）本补充协议的生效，以原施工合同仍然有效为前提；（3）本补充协议的生效，不代表原施工合同的终止。11.2合同的终止条件（1）本补充协议终止的条件按照原施工合同的终止条件执行；（2）本补充协议终止后，双方应按照原施工合同约定的方式处理后续事宜；（3）本补充协议终止后，本补充协议约定的权利义务随之失效。11.3合同终止后的义务履行（1）合同终止后，双方应按照原施工合同约定的方式办理工程验收、结算等手续；（2）合同终止后，承包人应按照约定期限内将施工场地清理至发包人满意；（3）合同终止后，双方应对保密信息继续承担保密义务。第十二条一般条款12.1信息的保密（1）双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密；（2）保密信息的保密期限自本补充协议终止之日起计算，最长不超过五年；（3）双方违反保密义务的，应承担违约责任。12.2法律与法规的适用（1）本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；（2）本补充协议不符合中华人民共和国法律、法规强制性规定的，按强制性规定执行；（3）本补充协议未尽事宜，按原施工合同约定或双方协商决定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程变更清单详细列出因变更导致的工程量增减、施工方案调整等内容。附件二：施工进度计划调整表根据工程变更情况，调整后的施工进度计划。附件三：费用支付明细表详细列出因工程变更产生的额外费用，包括增加的部分工程量清单、减少的部分工程量清单等。附件四：质量保证措施方案包括质量管理体系、质量检验标准、质量问题处理流程等内容。附件五：安全管理措施方案包括施工现场安全防护措施、安全事故处理流程等内容。附件六：技术交底资料包括设计图纸、施工方案、技术规范等详细技术要求。附件七：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式。附件八：保密信息清单列出双方在合同履行过程中需要保密的信息内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：2.迟延履行本补充协议约定的义务，经催告后在合理期限内仍未履行；3.违反本补充协议的约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式按附件七的违约金计算公式执行；2.违约方应赔偿因违约导致守约方的直接经济损失；3.违约方应承担守约方为实现债权而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费等