建筑防腐施工合同范本

建筑防腐施工合同范本合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行建筑防腐施工，为确保双方权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同双方权利和义务2.1业主的权利和义务2.1.1业主应按照合同约定提供施工场地，确保施工顺利进行。2.1.2业主应按照合同约定支付工程款，包括但不限于工程进度款和尾款。2.1.3业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。2.2施工方的权利和义务2.2.1施工方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度符合要求。2.2.2施工方应按照合同约定承担工程质量保修责任。2.2.3施工方应遵守国家法律法规，严格执行施工标准和规范。三、合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2支付方式：3.2.1业主自合同签订之日起七个工作日内，向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款。3.2.2施工方完成合同约定的工程进度后，业主按约定的比例支付进度款。3.2.3工程验收合格后，业主向施工方支付尾款。四、工程质量及验收4.1施工方应确保工程质量符合国家相关法律法规、标准和规范要求。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。4.2.1初步验收：施工方在工程完成后，向业主提交验收申请，业主组织相关人员对工程进行初步验收。4.2.2最终验收：业主在初步验收合格后，组织相关部门对工程进行最终验收。4.3验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，并承担整改费用。五、合同工期5.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2施工方如因自身原因导致工期延误，应向业主支付违约金。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约金。6.3业主如未按照合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工，并依法追究业主的责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方共同盖章确认。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.材料合格证明和检测报告4.施工人员资格证书复印件5.工程进度计划和施工日志6.工程质量保修书7.付款凭证和工程验收报告8.双方签订的补充协议和修改条款二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务，视为违约。2.施工方未按照合同约定擅自变更工程内容，视为违约。3.施工方未按照合同约定质量标准完成工程，视为违约。4.业主未按照合同约定支付工程款，视为违约。5.业主未按照合同约定提供施工场地，视为违约。6.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托进行建筑防腐施工的业主。2.乙方：指承担建筑防腐施工的施工方。3.工程款：指业主根据合同约定支付给施工方的款项。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查和评定。6.保修责任：指施工方在工程验收合格后，对工程质量问题承担修复和赔偿的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的整改措施和违约金支付标准。2.工程质量问题：及时整改，必要时更换施工材料和人员。3.付款纠纷：查看付款凭证，核实工程进度和质量，按约定支付工程款。4.施工安全事故：立即上报，采取措施防止事故扩大，依法承担赔偿责任。5.合同争议：友好协商解决，协商不成时向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的防腐施工工程。2.