燃气管道班组施工合同

燃气管道班组施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为燃气管道工程的业主，乙方为燃气管道工程的施工班组，经双方友好协商，就乙方在甲方工程中承担燃气管道施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方负责按设计图纸和规范要求进行燃气管道施工，包括管道铺设、焊接、检验、防腐、地貌恢复等全部工作。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程竣工交付使用之日止。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。2.3乙方应当按照合同约定的工期和质量要求完成工程，否则甲方有权根据逾期天数按日扣除乙方工程款的比例为：__________%。三、施工质量标准3.1乙方应严格按照国家及行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。四、施工安全4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。4.2乙方应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于：__________4.3乙方应对施工现场的安全生产负全责，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。五、工期5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，甲方有权按日扣除乙方工程款的比例为：__________%。5.2乙方应提前向甲方报告工程进度及工期调整情况，甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督。六、材料供应6.1乙方应按照设计要求采购施工材料，并保证材料质量。6.2甲方应按照合同约定及时供应乙方所需的施工材料，如甲方原因导致材料供应不及时，甲方应承担相应责任。七、验收与保修7.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检、初验、正式验收等环节，直至甲方确认工程合格。7.2工程验收合格后，乙方应按合同约定对工程进行保修，保修期限为：__________年。八、违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权扣除乙方相应违约金，具体违约金计算方式为：__________。8.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，具体违约金计算方式为：__________。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。10.2双方应保守合同和商业秘密，不得泄露对方商业秘密和合同内容。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范3.安全生产规章制度4.工程进度计划5.材料供应清单6.验收标准和方法7.保修条款8.违约金计算方式9.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.乙方未按照设计要求采购施工材料，视为违约。3.乙方未按照合同约定进行保修，视为违约。4.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。5.甲方未按照合同约定供应施工材料，视为违约。6.双方泄露对方商业秘密和合同内容，视为违约。三、法律名词及解释：1.燃气管道工程：指输送燃气的管道系统及其辅助设施的建设项目。2.施工班组：指由具备相关资质的施工人员组成的，负责具体施工工作的组织。3.工程进度款：指甲方根据乙方完成工程进度的比例支付的款项。4.保修：指乙方在合同约定的保修期限内，对工程质量问题进行修复和保养的服务。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方报告工程进度及工期调整情况，甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督。2.材料供应不及时：甲方应按照合同约定及时供应乙方所需的施工材料，如甲方原因导致材料供应不及时，甲方应承担相应责任。3.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方应及时整改，直至符合验收标准。4.安全事故发生：乙方应做好施工现场的安全防护工作，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。甲方有权要求乙方暂停施工，直至安全隐患消除。5.合同纠纷：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.