公共交通设施建设民建施工合同

公共交通设施建设民建施工合同合同编号：__________鉴于甲方为实施公共交通设施建设项目，需要乙方提供民建施工服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为公共交通设施建设项目民建施工，包括但不限于民建施工图纸设计、施工、验收、保修等环节。1.2乙方应按照甲方的要求，完成民建施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标。第二条合同价格2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的价格支付乙方。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成民建施工任务。3.2乙方应保证工程质量，符合国家及行业标准。3.3乙方应确保施工安全，遵守安全生产法律法规，严格按照安全操作规程施工。3.4乙方应按照甲方要求，做好施工现场的环保、保卫等工作。3.5甲方应按照本合同约定，按时支付乙方工程款。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。4.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的要求，完成相关工作。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。5.4乙方未按照约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.民建施工图纸2.施工方案3.安全生产管理制度4.环保措施方案5.工程质量标准6.工程进度计划7.支付凭证8.验收报告9.保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款，视为违约。3.乙方未按照约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件、施工图纸等，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.民建施工：指民建工程中的施工环节，包括设计、施工、验收、保修等。2.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的赔偿金。3.滞纳金：指甲方未按照约定支付工程款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。4.工程质量：指工程符合国家及行业标准的程度。5.安全生产：指在施工过程中，遵守安全生产法律法规，确保人身和财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据实际情况制定相应的措施。2.施工质量问题：立即整改，必要时更换施工队伍，确保工程质量符合标准。3.支付纠纷：核对支付凭证，按照约定及时支付工程款。4.安全事故：立即启动应急预案，严格按照法律法规处理，加强安全生产管理。5.环保问题：严格执行环保措施方案，确保施工现场环保达标。五、所有应用场景：1.城市公共交通设施建设中的民建施工环节。2.乡村公共交通设施建设中的民建施工环节。3.