2024版围墙建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版围墙建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3围墙建设工程的定义第二条合同标的2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条合同工期4.1工期计划4.2工期延误及延长第五条施工要求及规范5.1施工方案及工艺5.2材料及设备要求5.3施工安全及环保第六条质量保证及验收6.1质量保证措施6.2验收标准及程序6.3质量争议的处理第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁或诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条合同的转让10.1合同转让的条件10.2转让的程序第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果处理第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的失效条件第十三条保密条款13.1保密信息的定义13.2保密义务及期限第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指合同中指明的具有围墙建设工程建设需求的主体，具备合法的民事权利和行为能力，按照合同约定负责工程建设的资金投入、组织协调、质量监督等工作。1.2承包方承包方是指合同中指明的具有围墙建设工程施工资质的主体，具备合法的民事权利和行为能力，按照合同约定负责工程的设计、施工、材料采购等工作。1.3围墙建设工程的定义围墙建设工程是指根据发包方的要求，在发包方指定的地点进行围墙的设计、施工、验收等全部工作，以满足发包方对围墙的功能和安全要求。第二条合同标的2.1工程概况工程概况包括工程的名称、地点、规模、结构类型等基本信息。具体内容详见附件一：工程概况说明。2.2工程量清单工程量清单是合同的重要组成部分，包括工程中所有项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息。具体内容详见附件二：工程量清单。2.3工程质量标准工程质量标准是指工程应达到的技术要求和技术指标，包括材料的质量、施工工艺的质量、工程的安全性能、使用性能等。具体内容详见附件三：工程质量标准。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方完成合同约定的全部工程量清单所列项目后，应支付的总金额。合同总价详见附件四：合同价格明细表。3.2价格调整机制价格调整机制是指合同履行过程中，由于市场行情变化、政策调整等因素导致合同价格变动的调整方式。具体内容详见附件五：价格调整机制。3.3支付方式及进度支付方式及进度是指发包方按照工程进度和合同约定，向承包方支付合同价款的方式和时间。具体内容详见附件六：支付方式及进度。第四条合同工期4.1工期计划工期计划是指承包方根据工程概况、工程量清单和施工组织设计等因素，编制的工程开工、竣工时间表。具体内容详见附件七：工期计划。4.2工期延误及延长工期延误及延长是指由于承包方原因或不可抗力等原因，导致工程不能按照工期计划完成的情况下，对工期的调整和延长。具体内容详见附件八：工期延误及延长。第五条施工要求及规范5.1施工方案及工艺承包方应根据工程概况、工程量清单和工程质量标准，编制施工方案和工艺流程，并报送发包方审批。具体内容详见附件九：施工方案及工艺。5.2材料及设备要求承包方应按照工程质量标准，采购符合设计要求和国家标准的材料和设备。具体内容详见附件十：材料及设备要求。5.3施工安全及环保承包方应按照国家有关法律法规和施工安全及环保要求，组织施工，确保施工现场的安全和环保。具体内容详见附件十一：施工安全及环保。第六条质量保证及验收6.1质量保证措施承包方应采取有效的质量保证措施，确保工程质量达到合同约定的质量标准。具体内容详见附件十二：质量保证措施。6.2验收标准及程序工程验收应按照国家和行业的相关标准进行，验收程序包括初验、复验和竣工验收。具体内容详见附件十三：验收标准及程序。6.3质量争议的处理工程质量争议的处理应按照合同约定的质量保证措施和验收标准进行，必要时可以委托第三方检测机构进行检测。具体内容详见附件十四：质量争议的处理。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方违反合同约定，导致承包方无法按照工期计划完成工程的情况下，应承担违约责任。具体内容包括但不限于：（1）支付违约金：按照合同约定的违约金计算方式，向承包方支付违约金。（2）赔偿损失：由于发包方违约导致承包方产生的直接经济损失，由发包方承担赔偿责任。8.2承包方的违约责任承包方违反合同约定，导致工程质量不达标、工期延误等情况的，应承担违约责任。具体内容包括但不限于：（1）支付违约金：按照合同约定的违约金计算方式，向发包方支付违约金。（2）赔偿损失：由于承包方违约导致发包方产生的直接经济损失，由承包方承担赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式，解决合同履行过程中的争议。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行。9.2调解解决双方可以请求第三方进行调解，调解不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行。9.3仲裁或诉讼如双方同意仲裁，任何一方都可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。如双方同意诉讼，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件包括但不限于：（1）工程量增减：由于工程实际情况与工程量清单存在差异，需要对工程量进行调整。（2）工程设计变更：由于设计要求发生变化，需要对施工方案和工程量清单进行调整。10.2合同解除的条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除的条件包括但不限于：（1）不可抗力：由于不可抗力原因，导致工程无法继续进行。（2）双方协商一致：双方经协商一致，决定解除合同。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的后果处理由于不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方应协商确定责任承担和损失赔偿事宜。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同在工程竣工验收合格并支付完合同价款后终止。12.3合同的失效条件合同失效的条件包括但不限于：（1）合同到期：合同约定的期限届满。（2）双方协商一致：双方经协商一致，决定解除合同。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，双方未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于设计方案、施工工艺等。13.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算，期限长度根据合同约定或双方协商确定。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如双方同意仲裁，任何一方都可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。如双方同意诉讼，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.3合同附件合同附件是合同的重要组成部分，包括但不限于工程概况说明、工程量清单、工程质量标准等。具体内容详见附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概况说明详细描述工程的项目名称、地点、规模、结构类型等信息，为工程的设计和施工提供基础资料。附件二：工程量清单列出工程中所有项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息，为工程的价格计算和施工提供依据。附件三：工程质量标准明确工程应达到的技术要求和技术指标，包括材料的质量、施工工艺的质量、工程的安全性能、使用性能等。附件四：合同价格明细表详细列出合同总价、价格调整机制、支付方式及进度等信息，明确双方的价格权益。附件五：价格调整机制规定合同履行过程中，由于市场行情变化、政策调整等因素导致合同价格变动的调整方式。附件六：支付方式及进度明确发包方按照工程进度和合同约定，向承包方支付合同价款的方式和时间。附件七：工期计划列出工程的开工、竣工时间表，明确双方对工期的约定。附件八：工期延误及延长规定工期延误及延长的条件和程序，明确双方对工期的权益。附件九：施工方案及工艺明确承包方根据工程概况、工程量清单和工程质量标准，编制的施工方案和工艺流程。附件十：材料及设备要求规定承包方应按照工程质量标准，采购符合设计要求和国家标准的材料和设备。附件十一：施工安全及环保明确承包方应按照国家有关法律法规和施工安全及环保要求，组织施工，确保施工现场的安全和环保。附件十二：质量保证措施列出承包方应采取的有效质量保证措施，确保工程质量达到合同约定的质量标准。附件十三：验收标准及程序明确工程验收的标准和程序，包括初验、复验和竣工验收。附件十四：质量争议的处理规定工程质量争议的处理方式，包括协商解决、调解解决、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方的违约行为及责任认定：未按约定支付合同价款，应支付违约金并赔偿承包方的损失。未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工期延误或工程质量不达标，应承担相应的违约责任。2.承包方的违约行为及责任认定：未按约定完成工程，应支付违约金并赔偿发包方的损失。工程质量不达标，应负责整改并承担违约责任。工期延误，应支付违约金并按照合同约定承担赔偿责任。示例说明：如果发包方未按约定时间支付合同价款，导致承包方无法按照工期计划进行施工，那么发包方应支付违约金，并赔偿承包方由于工期延误产生的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方应协商确定责任承担和损失赔偿事宜。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的