2024版家居木工项目劳务分包协议模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版家居木工项目劳务分包协议模板版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同标的1.3合同期限1.4合同金额1.5工作内容1.6劳务分包范围1.7工程质量标准1.8工程材料1.9施工工具与设备1.10分包商的义务1.11总包方的义务2.合同价格与支付2.1合同价格2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款2.5付款条件2.6发票与税务3.工期与进度3.1工期计划3.2进度要求3.3工期延误3.4工期提前4.质量与验收4.1质量标准4.2检验与验收4.3质量问题处理4.4维修与保养5.安全与环保5.1安全规定5.2安全事故处理5.3环保要求5.4废弃物处理6.变更与解除6.1合同变更6.2合同解除7.违约责任7.1分包商违约7.2总包方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3仲裁结果执行9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3通知与送达13.4不可抗力13.5合同解除或终止后的权利与义务14.签署与日期14.1签署人14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方本合同双方主体如下：甲方：（总包方名称）乙方：（分包商名称）1.2合同标的本合同的标的为甲方委托乙方进行家居木工项目的劳务分包。具体工作内容、工程量及工程要求详见附件一。1.3合同期限本合同的工期自双方签订合同之日起至工程全部验收合格之日止。1.4合同金额本合同的合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体支付条款详见本合同第六条。1.5工作内容乙方应按照甲方的要求，完成家居木工项目的施工，包括但不限于木门制作、木窗制作、木制家具制作等。1.6劳务分包范围乙方负责的劳务分包范围包括但不限于：木工项目的施工、材料采购、施工工具与设备的提供、现场管理等。1.7工程质量标准乙方应按照甲方提供的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。具体质量标准详见附件二。1.8工程材料乙方应按照甲方提供的材料清单进行材料采购，并保证材料的质量。材料清单详见附件三。1.9施工工具与设备乙方应提供本工程施工所需的全部工具与设备，并保证其安全、可靠、适用。1.10分包商的义务（1）按照约定的工作内容、工程量及工程要求进行施工；（2）按照约定的工期完成工程；（3）确保工程质量符合约定的质量标准；（4）遵守施工现场的安全生产规定；（5）按照约定的时间和方式向甲方支付合同价款。1.11总包方的义务（1）按照约定的时间向乙方支付合同价款；（2）提供乙方施工所需的工作场地、现场管理、协调等相关支持；（3）提供乙方施工所需的材料、设备等技术支持；（4）对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督和检查；（5）协助乙方处理施工现场的突发事件。第八条合同价格与支付8.1合同价格本合同的合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。8.2支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付。8.3进度付款（1）工程进度达到【】%时，支付人民币【】元整；（2）工程进度达到【】%时，支付人民币【】元整；（3）工程进度达到【】%时，支付人民币【】元整。8.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收合格通知书发出后【】日内，支付剩余的合同价款。8.5付款条件（1）乙方按照约定完成了合同约定的工作内容；（2）乙方提供了甲方要求的工程资料、文件等；（3）乙方提供了甲方要求的工程质量保证资料。8.6发票与税务乙方应向甲方提供正规发票，甲乙双方依法各自承担税务责任。第九条工期与进度9.1工期计划乙方的工期计划应按照甲方要求的时间节点进行，具体工期计划详见附件四。9.2进度要求乙方应按照约定的工期计划进行施工，确保工程按期完成。9.3工期延误（1）每延误一天，支付合同总价款的【】%；（2）因乙方原因导致工程无法按期完成的，乙方应继续施工，直至工程完成。9.4工期提前如乙方提前完成工程，双方协商确定提前完成的时间，甲方应支付乙方提前完成工程的奖励，具体奖励标准双方协商确定。第十条质量与验收10.1质量标准乙方应按照甲方提供的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。具体质量标准详见附件二。10.2检验与验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的时间、地点参加验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。10.3质量问题处理如工程质量不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工、维修或赔偿。具体处理方式双方协商确定。10.4维修与保养工程验收合格后，乙方应对工程进行【】个月的免费维修与保养。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的维修、保养费用。第十一条安全与环保11.1安全规定乙方应遵守国家关于安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。11.2安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。11.3环保要求乙方应遵守国家关于环境保护的法律、法规，确保施工过程中的环境保护。11.4废弃物处理乙方应对施工过程中产生的废弃物进行分类、整理，并按照甲方的要求进行处理。第十二条变更与解除12.1合同变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同履行过程中，如因特殊情况需要解除合同，双方应协商一致，并签订书面解除协议。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。13.3仲裁结果执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果执行，任何一方不得提出异议。第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方签字（或盖章第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：家居木工项目施工内容详细清单附件二：家居木工项目质量标准附件三：材料采购清单附件四：工期计划与进度安排附件一详细要求和说明：本附件详细列出了乙方应完成的家居木工项目的施工内容，包括木门制作、木窗制作、木制家具制作等，以及每项工作的具体要求和标准。附件二详细要求和说明：本附件详细规定了家居木工项目的质量标准，包括材料要求、工艺要求、尺寸公差等，用以确保工程质量符合甲方的要求。附件三详细要求和说明：本附件列出了乙方在施工过程中需要采购的材料名称、规格、数量等，乙方应按照此清单进行材料采购。附件四详细要求和说明：本附件制定了家居木工项目的工期计划与进度安排，乙方应按照此计划进行施工，确保工程按时完成。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的工作内容、工程量及工程要求进行施工；2.乙方未按照约定的工期完成工程；3.乙方施工的质量不符合约定的质量标准；4.乙方未遵守施工现场的安全生产规定；5.乙方未按照约定的时间和方式向甲方支付合同价款。违约责任认定标准：1.每延误一天，乙方应支付合同总价款的【】%作为违约金；2.因乙方原因导致工程无法按期完成的，乙方应继续施工，直至工程完成；3.乙方未按照约定完成合同约定的工作内容，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的【】%作为违约金；4.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行返工、维修或赔偿，具体处理方式双方协商确定。示例说明：如果乙方因自身原因导致工期延误，按照进度付款条款，乙方应支付相应的违约金。例如，如果工程进度达到【】%时，乙方未按约定时间完成相应工程，甲方有权要求乙方支付人民币【】元整作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方与乙方之间就家居木工项目劳务分包达成的明确双方权利义务的协议。2.总包方：指甲方，负责整个家居木工项目的管理和协调，以及工程款的支付。3.分包商：指乙方，负责按照合同约定完成家居木工项目的施工。4.工期：指乙方完成合同约定的工作内容所需的时间。5.违约金：指乙方因违约行为所需支付给甲