2024版砌筑工程劳务分包合同3篇_第1页
2024版砌筑工程劳务分包合同3篇_第2页
2024版砌筑工程劳务分包合同3篇_第3页
2024版砌筑工程劳务分包合同3篇_第4页
2024版砌筑工程劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版砌筑工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包人员3.3劳务分包费用3.4劳务分包付款方式4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量保证期5.工程进度及工期5.1进度安排5.2工期调整5.3延期责任6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2付款方式6.3付款进度6.4付款条件7.风险承担及保险7.1风险承担7.2保险责任7.3保险费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建设集团有限公司乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.合同标的及工程概况2.1工程名称市小区砌筑工程2.2工程地点省市区小区2.3工程内容主要包括基础砌筑、墙体砌筑、屋面砌筑等。2.4工程规模总面积为10000平方米。2.5工程工期合同工期自2024年4月1日起至2024年12月31日止。3.劳务分包内容3.1劳务分包范围乙方负责上述工程的砌筑施工。3.2劳务分包人员乙方负责提供具备相关资质的砌筑施工人员。3.3劳务分包费用合同总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。3.4劳务分包付款方式合同总价分为三个阶段支付:合同签订后支付30%作为预付款,工程进度达到50%支付50%,工程验收合格后支付20%。4.工程质量要求4.1质量标准乙方应严格按照国家标准、行业标准及甲方要求施工,确保工程质量。4.2质量验收程序乙方在施工过程中,应接受甲方及相关部门的监督和检查。4.3质量保证期工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起一年。5.工程进度及工期5.1进度安排乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工。5.2工期调整如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误,双方应协商一致调整工期。5.3延期责任如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。6.合同价格及支付方式6.1合同价格合同总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。6.2付款方式合同总价分为三个阶段支付:合同签订后支付30%作为预付款,工程进度达到50%支付50%,工程验收合格后支付20%。6.3付款进度预付款:合同签订后5个工作日内支付;第一个付款节点:工程进度达到50%后5个工作日内支付;一个付款节点:工程验收合格后5个工作日内支付。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程,造成甲方损失的;(2)乙方施工质量不符合合同约定,造成甲方损失的;(3)乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案的;(4)乙方未按时支付工程进度款,导致工程进度延误的;(5)乙方在施工过程中,因管理不善造成安全事故的。8.2违约责任(1)乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付合同总价1%的违约金;(2)乙方施工质量不符合合同约定,造成甲方损失的,乙方应承担全部赔偿责任;(3)乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案的,应赔偿甲方因此造成的损失;(4)乙方未按时支付工程进度款,每延误一日,应向甲方支付未付款项1%的违约金;(5)乙方在施工过程中,因管理不善造成安全事故,应按照国家相关法律法规承担相应责任。8.3违约处理双方应友好协商解决违约问题,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会。9.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。10.合同解除10.1合同解除条件(1)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施,且违约方仍不履行的;(2)因不可抗力导致合同无法履行的;(3)双方协商一致解除合同的。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。10.3合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程;(2)解除合同后,双方应结算已发生的工程款项;(3)解除合同后,双方应办理相关手续,终止合同关系。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期2024年4月1日。11.3合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工验收合格;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。11.4合同终止日期合同终止日期以实际竣工验收合格日期为准。12.合同附件12.1合同附件清单(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)施工组织设计;(4)其他相关文件。12.2附件内容合同附件内容作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。13.合同签署及生效13.1合同签署本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3本合同适用于中华人民共和国法律,并由中华人民共和国法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。(1)监理单位:负责对工程进度、质量、安全进行监督;(2)设计单位:负责工程设计和图纸编制;(3)造价咨询机构:负责工程预算、结算和造价控制;(4)监理工程师:负责具体监理工作;(5)其他专业服务提供者。2.第三方责权利2.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量;(2)第三方因自身原因造成合同履行障碍的,应承担相应责任;(3)第三方在合同履行过程中,因故意或重大过失造成甲方损失的,应承担全部赔偿责任。2.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,收取相应服务费用;(2)第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和资料;(3)第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督。2.3第三方义务(1)第三方应遵守国家法律法规和行业规范;(2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;(3)第三方应按时提交工作成果。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为委托代理关系,甲方委托第三方履行合同约定的职责。3.2第三方与乙方的责任划分(1)第三方在履行职责过程中,对乙方的施工质量、进度、安全等负有监督责任;(2)第三方对乙方施工过程中出现的质量问题,有权要求乙方整改;(3)第三方对乙方违反合同约定,有权向甲方报告。3.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同主体,应按照合同约定履行各自的权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额(1)第三方因自身原因造成合同履行障碍的,责任限额为合同总价的10%;(2)第三方因故意或重大过失造成甲方损失的,责任限额为实际损失额的50%。4.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在合同附件中明确。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入的条件(1)甲乙双方同意;(2)合同中明确约定第三方介入的具体事项和职责。5.2第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定第三方;(2)第三方与甲乙双方签订委托协议;(3)第三方按照委托协议履行职责。5.3第三方介入的费用(1)第三方费用由甲乙双方共同承担;(2)第三方费用在合同附件中明确。5.4第三方介入的期限第三方介入期限根据合同约定或委托协议确定。5.5第三方介入的终止(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致;(3)第三方因自身原因无法继续履行职责。5.6第三方介入的变更(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方与甲乙双方签订变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包括施工图、设计图、结构图、电气图等,需符合国家及行业相关标准。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,乙方在施工过程中必须严格按照图纸执行。2.工程量清单详细要求:包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是合同价格确定的依据,双方应共同确认。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,乙方应按照设计要求施工。4.合同附件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。附件说明:合同附件是对合同的重要补充,双方应妥善保存。5.工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结果、验收结论等。附件说明:工程验收报告是工程完工的标志,乙方应在验收合格后提交。6.工程结算报告详细要求:包括工程结算时间、结算人员、结算依据、结算金额等。附件说明:工程结算报告是工程款项支付的依据,双方应共同确认。7.付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款对象、付款方式等。附件说明:付款凭证是工程款项支付的证明,乙方应妥善保管。8.安全生产责任书详细要求:包括安全生产责任、事故报告、处理措施等。附件说明:安全生产责任书是保障施工安全的重要文件,双方应共同遵守。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。示例说明:若乙方原定工期为3个月,实际完成工期为4个月,则乙方应支付甲方2个月工期的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方应承担全部赔偿责任,包括修复费用、返工费用等。示例说明:若乙方施工的墙体存在质量问题,甲方要求乙方修复,乙方应承担修复费用。3.乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案责任认定标准:乙方应赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若乙方未经甲方同意,擅自更改施工方案,导致工程成本增加,乙方应赔偿甲方增加的成本。4.乙方未按时支付工程进度款责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付未付款项1%的违约金。示例说明:若乙方应在工程进度达到50%时支付款项,但实际支付时间延误了10天,则乙方应支付10天未付款项的违约金。5.乙方在施工过程中,因管理不善造成安全事故责任认定标准:乙方应按照国家相关法律法规承担相应责任。示例说明:若乙方施工过程中发生安全事故,乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规承担相应责任。全文完。2024版砌筑工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位地址1.3承包单位名称1.4承包单位地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程图纸及资料4.劳务分包合同价格4.1合同总价4.2结算方式4.3价格调整机制5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收流程6.质量要求与保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量问题处理7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.劳动力管理8.1劳动力来源8.2劳动力组织结构8.3劳动力培训9.付款方式与期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决期限10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1分包单位名称:建筑劳务有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3承包单位名称:建筑工程有限公司1.4承包单位地址:省市区路号第二条项目概况2.1项目名称:小区住宅楼砌筑工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积万平方米,砌筑面积平方米2.4项目工期:自2024年3月1日至2024年10月31日第三条劳务分包范围3.1分包工程内容:住宅楼主体结构砌筑工程,包括砖砌体、混凝土小型空心砌块砌筑等3.2分包工程量:万立方米3.3分包工程图纸及资料:包括施工图纸、设计变更通知、施工组织设计等第四条劳务分包合同价格4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)4.2结算方式:按月进度付款,每月末结算上个月完成的工程量4.3价格调整机制:根据市场价格变动及政策调整,经双方协商一致后进行调整第五条工程进度与验收5.1工程进度计划:按照施工组织设计,分阶段进行进度计划安排5.2工程验收标准:按照国家现行施工质量验收统一标准及有关规范要求5.3验收流程:由承包单位组织,分包单位配合,对完成的工程进行自检、互检、专检,合格后报请监理单位验收第六条质量要求与保证6.1质量标准:符合国家现行施工质量验收统一标准及有关规范要求6.2质量保证措施:制定质量管理制度,加强质量监控,严格控制原材料、半成品、成品质量6.3质量问题处理:发现质量问题,及时上报,按照相关规定进行处理,确保工程质量第七条安全生产与文明施工7.1安全生产责任:分包单位对施工现场的安全生产负全面责任,确保施工安全7.2安全生产措施:制定安全生产责任制,落实安全防护措施,加强安全教育,定期进行安全检查7.3文明施工要求:遵守国家和地方有关文明施工的法律法规,保持施工现场整洁,减少噪音污染,合理堆放材料,确保文明施工第八条劳动力管理8.1劳动力来源:分包单位负责提供满足工程需要的劳务人员,包括砌筑工人、钢筋工等8.2劳动力组织结构:建立合理的劳务队伍组织结构,明确各级人员的职责和权限8.3劳动力培训:对劳务人员进行岗前培训,包括安全操作规程、工程质量标准等,确保其具备必要的技能第九条付款方式与期限9.1付款方式:分阶段付款,根据工程进度和实际完成情况,按月结算9.2付款期限:每月结算后5个工作日内支付上月完成的工程款9.3付款条件:支付条件包括工程进度完成情况、质量验收合格、安全文明施工等第十条争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁10.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行;一方违约导致合同无法履行;双方协商一致解除合同11.2合同终止条件:合同约定的工期届满;工程全部完成且经验收合格;双方协商一致终止合同11.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应立即进行财务结算,处理剩余工程;分包单位应撤离施工现场第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效12.2合同期限:自合同生效之日起至工程全部完成且经验收合格之日止12.3合同续签:合同期限届满前,双方可协商续签合同第十三条违约责任13.1违约情形:未按时完成工程进度;工程质量不符合约定;违反安全生产规定;未按时支付工程款等13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,或按照合同约定执行第十四条其他约定事项14.1不可抗力:因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任14.2合同附件:包括工程图纸、技术规范、质量验收标准、安全生产措施等14.3合同解释权:本合同的解释权归双方共同所有第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在履行本合同过程中,由甲乙双方一致同意引入的,为本合同履行提供专业服务、监督、评估或协调的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、设计单位、咨询机构、质量检测机构等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、合规和质量。2.2第三方介入的具体内容包括但不限于工程进度监控、质量检查、成本控制、合同纠纷调解等。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、声誉损失等。3.3若第三方责任超出了约定的责任限额,甲乙双方应根据实际情况另行协商解决。第四条第三方选择与授权4.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订第三方介入协议。4.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用等内容。4.3第三方获得甲乙双方的授权,代表甲乙双方行使相关权利,履行相关义务。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,第三方的行为仅代表其自身,不直接对甲乙双方产生法律效力。5.2第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方进行沟通,应通过甲乙双方指定的渠道进行。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方的职责和权限。6.2第三方介入后,应定期向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。6.3甲乙双方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的资料和协助。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件包括但不限于:合同履行完毕;双方协商一致终止介入;第三方无法履行职责等。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据实际情况对第三方的服务进行评估,并结算相关费用。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。8.2第三方介入的费用包括但不限于:咨询费、检测费、评估费、协调费等。8.3第三方介入的费用按实际发生额结算,并在合同约定的支付期限内支付。第九条第三方介入的法律责任9.1第三方在介入过程中因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。9.2第三方在介入过程中,如违反法律法规或合同约定,甲乙双方有权要求其承担责任。9.3第三方介入的法律责任由甲乙双方在第三方介入协议中明确约定。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中,应遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后一定期限内,具体期限由甲乙双方在合同中约定。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。11.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入的适用法律12.1第三方介入协议的签订、履行、解释及争议解决,适用中华人民共和国法律。第十三条第三方介入的其他约定13.1本合同中未约定的第三方介入事项,甲乙双方可另行协商补充。13.2任何补充协议均应与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程图纸及资料要求:包含施工图纸、设计变更通知、施工组织设计、材料清单等,确保图纸完整、准确、清晰。说明:附件一为分包工程实施的基础文件,必须确保其准确性和完整性。2.附件二:劳务人员花名册要求:详细列出劳务人员姓名、工种、工期、工资待遇等信息。说明:附件二用于记录和管理劳务人员情况,确保人员配置合理。3.附件三:工程进度计划表要求:按照工程进度计划,详细列出每个阶段的开始和结束时间,以及对应的工程量。说明:附件三用于监控工程进度,确保工程按计划进行。4.附件四:工程质量验收记录要求:记录每次工程质量验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:附件四用于确保工程质量符合要求,为后续的工程质量纠纷提供依据。5.附件五:安全生产记录要求:记录安全生产检查、安全教育、安全事故处理等信息。说明:附件五用于确保施工现场安全生产,防止事故发生。6.附件六:工程款支付凭证要求:记录每次工程款支付的金额、时间、支付方式等信息。说明:附件六用于核实工程款的支付情况,确保款项按时到位。7.附件七:合同变更协议要求:记录合同变更的原因、内容、双方签字盖章等信息。说明:附件七用于记录合同变更情况,确保合同变更合法有效。8.附件八:第三方介入协议要求:详细列出第三方的职责、权利、义务、费用等内容。说明:附件八用于明确第三方介入的细节,确保第三方介入的有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程进度责任认定标准:根据合同约定的工期,未按时完成的工程量按每日工日计算违约金。示例说明:若合同约定工期为120天,实际工期为150天,超出30天,每日工日违约金为1000元,则违约金总计为30000元。2.违约行为:工程质量不符合约定责任认定标准:根据国家现行施工质量验收统一标准及有关规范要求,对不合格工程进行整改,直至合格。示例说明:若砌筑工程存在墙体裂缝、平整度不达标等问题,分包单位应进行整改,直至满足质量要求。3.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,对违反安全生产规定的行为进行处罚。示例说明:若施工现场发生安全事故,分包单位应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。4.违约行为:未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的付款方式和期限,未按时支付的工程款按每日万分之五计算滞纳金。示例说明:若合同约定每月25日支付工程款,实际支付日期为次月5日,逾期10天,每日万分之五的滞纳金。全文完。2024版砌筑工程劳务分包合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任第四条工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单审核第五条工程质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施第六条工程进度款支付6.1进度款支付比例6.2进度款支付时间6.3进度款支付方式6.4进度款支付条件第七条工程结算与竣工7.1工程结算方法7.2工程结算时间7.3工程竣工验收7.4工程竣工资料第八条保险责任8.1分包方责任险8.2总包方责任险8.3第三者责任险第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:进度款支付计划13.4附件四:保险责任清单第十四条其他约定14.1法律法规变更14.2合同附件变更14.3不可抗力14.4本合同未尽事宜14.5本合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:__________________1.1.3分包方地址:____________________1.1.4分包方联系电话:__________________1.1.5分包方开户银行及账号:__________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:__________________1.2.3总包方地址:____________________1.2.4总包方联系电话:__________________1.2.5总包方开户银行及账号:__________________第二条工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:____________________第三条合同工期3.1工期开始时间:____________________3.2工期结束时间:____________________3.3工期延误责任:3.3.1分包方因自身原因延误工期,每延误一天,应向总包方支付__________________元违约金。3.3.2总包方因自身原因延误工期,每延误一天,应向分包方支付__________________元违约金。第四条工程量清单4.1工程量清单编制依据:____________________4.2工程量清单内容:____________________4.3工程量清单审核:4.3.1分包方应在收到工程量清单后__________________日内提出审核意见。4.3.2总包方应在收到分包方审核意见后__________________日内给予答复。第五条工程质量标准5.1工程质量要求:____________________5.2质量验收标准:5.2.1分包方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工。5.2.2工程质量验收合格标准:____________________5.3质量保证措施:5.3.1分包方应建立质量保证体系,确保工程质量。5.3.2分包方应定期对施工人员进行质量培训。第六条工程进度款支付6.1进度款支付比例:____________________6.2进度款支付时间:____________________6.3进度款支付方式:____________________6.4进度款支付条件:6.4.1分包方完成本合同约定的工程量。6.4.2工程质量符合合同约定的质量标准。6.4.3分包方提交相关进度款支付申请及证明材料。第七条工程结算与竣工7.1工程结算方法:____________________7.2工程结算时间:____________________7.3工程竣工验收:7.3.1分包方应在工程完工后__________________日内组织竣工验收。7.3.2总包方应在收到分包方竣工验收申请后__________________日内进行验收。7.4工程竣工资料:____________________第八条保险责任8.1分包方责任险8.1.1分包方应自行投保建筑工程一切险,保险金额不得低于工程合同总价。8.1.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.1.3分包方应在开工前将保险单复印件提交给总包方备案。8.2总包方责任险8.2.1总包方应自行投保建筑工程一切险,保险金额不得低于工程合同总价。8.2.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.2.3总包方应在开工前将保险单复印件提交给分包方备案。8.3第三者责任险8.3.1分包方和总包方均应自行投保第三者责任险,保险金额不得低于__________________万元。8.3.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不达标的。9.1.2分包方未按合同约定时间完成工程的。9.1.3总包方未按合同约定支付工程款的。9.2违约责任承担9.2.1分包方违约,应向总包方支付违约金,并承担由此造成的损失。9.2.2总包方违约,应向分包方支付违约金,并承担由此造成的损失。9.3违约赔偿9.3.1违约金的计算方法:____________________9.3.2损失赔偿的计算方法:____________________第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1分包方或总包方严重违约。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前__________________日书面通知对方。11.2.2双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致后签署解除合同协议。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款。11.3.2合同解除后,双方应依法处理剩余工程。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同文本。12.1.2双方签署合同文本后,按合同约定履行各自义务。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序12.3.1双方签署合同终止协议。12.3.2双方按合同约定结算工程款。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:进度款支付计划13.4附件四:保险责任清单第十四条其他约定14.1法律法规变更14.1.1如法律法规变更导致合同内容与法律法规相抵触,应以法律法规为准。14.2合同附件变更14.2.1合同附件的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。14.3不可抗力14.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。14.3.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题。14.4本合同未尽事宜14.4.1本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所指第三方,是指合同双方之外的,因合同履行需要介入合同关系中的个人、企业或其他组织。1.2第三方的介入范围包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、监理单位、设计单位等。第二条甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明2.1第三方介入的必要性2.1.1甲乙双方在合同履行过程中,如因技术、管理、资金等原因,确需第三方介入的,应书面通知对方。2.1.2第三方的介入应有利于合同履行的顺利进行,不得损害甲乙双方的合法权益。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致,并签订补充协议。2.2.2补充协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及介入的具体方式。2.3第三方介入的费用承担2.3.1第三方介入的费用由合同双方按约定的比例承担。2.3.2如第三方介入的费用超出约定范围,甲乙双方应根据实际情况协商解决。第三条第三方的责任限额3.1.1第三方的责任限额应不超过其介入合同履行范围内的实际工作量。3.1.2第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额计算方法:3.2.1第三方的责任限额=第三方实际工作量×合同单价。3.3第三方责任限额的调整3.3.1如合同履行过程中,第三方实际工作量发生变化,其责任限额应相应调整。3.3.2责任限额的调整需经甲乙双方书面确认。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利划分:4.1.1第三方应按照合同约定和甲方的要求,履行其职责。4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论