二零二五年度盾构工程劳务分包合同编制指南9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南本合同目录一览1.定义与解释1.1盾构工程1.2劳务分包1.3本合同1.4合同当事人1.5合同标的2.合同签订与生效2.1签订条件2.2签订程序2.3生效日期2.4生效条件3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度3.5工程质量要求4.劳务分包内容4.1分包范围4.2分包工程量4.3分包工程进度要求4.4分包工程验收标准5.劳务分包价格5.1价格构成5.2价格调整5.3付款方式5.4付款期限6.劳务分包合同履行6.1分包单位责任6.2主合同单位责任6.3工程变更6.4工程进度调整7.工程质量与安全管理7.1质量保证体系7.2安全生产责任制7.3安全生产措施7.4质量事故处理8.工期与延误8.1工期要求8.2工期延误责任8.3工期延误处理9.合同变更与解除9.1变更程序9.2变更条件9.3解除合同条件9.4解除合同程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任免除12.合同终止与清算12.1终止条件12.2终止程序12.3清算程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证体系文件13.3附件三：安全生产责任制文件14.其他约定14.1不可抗力14.2法定节假日14.3适用法律14.4合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1盾构工程：指采用盾构法进行的地下隧道施工工程，包括但不限于隧道开挖、衬砌、通风、照明等工程内容。1.2劳务分包：指主合同单位将其工程中的部分劳务工作委托给具备相应资质的分包单位完成。1.3本合同：指《二零二四年度盾构工程劳务分包合同》。1.4合同当事人：包括主合同单位和劳务分包单位。1.5合同标的：指劳务分包单位按照本合同约定，完成主合同单位委托的盾构工程劳务工作。2.合同签订与生效2.1签订条件：双方当事人应具备合法的资质和条件，且签订合同时应遵守国家相关法律法规。2.2签订程序：双方当事人应按照法定程序进行合同签订，包括合同起草、协商、签字盖章等。2.3生效日期：合同自双方签字盖章之日起生效。2.4生效条件：合同经双方签字盖章后，经有关主管部门审批备案，合同生效。3.工程概况3.1工程名称：具体工程名称。3.2工程地点：具体工程地点。3.3工程规模：具体工程规模，包括隧道长度、直径等。3.4工程进度：按照合同约定的工程进度计划进行。3.5工程质量要求：按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量合格。4.劳务分包内容4.1分包范围：具体劳务分包工程范围，包括但不限于隧道开挖、衬砌、通风、照明等。4.2分包工程量：具体劳务分包工程量，以工程量清单为准。4.3分包工程进度要求：按照合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.4分包工程验收标准：按照国家相关验收标准进行，确保工程质量合格。5.劳务分包价格5.1价格构成：劳务分包价格包括但不限于人工费、材料费、机械费等。5.2价格调整：如遇市场价格波动，价格可按照合同约定进行调整。5.3付款方式：按月支付劳务分包费用，每月末支付上月劳务费用。5.4付款期限：收到劳务分包单位提交的发票及结算单后5个工作日内支付。6.劳务分包合同履行6.1分包单位责任：分包单位应按照合同约定，按时、保质完成劳务分包工作。6.2主合同单位责任：主合同单位应按照合同约定，提供必要的施工条件，配合分包单位完成劳务分包工作。6.3工程变更：如遇工程变更，双方应协商一致，变更合同内容。6.4工程进度调整：如遇工程进度调整，双方应协商一致，调整工程进度计划。7.工程质量与安全管理7.1质量保证体系：建立完善的质量保证体系，确保工程质量。7.2安全生产责任制：明确安全生产责任制，落实安全生产措施。7.3安全生产措施：制定安全生产措施，确保施工安全。7.4质量事故处理：如发生质量事故，按照国家相关法律法规进行处理。8.工期与延误8.1工期要求：劳务分包单位应严格按照合同约定的工期完成劳务分包工作。8.2工期延误责任：如因分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。8.3工期延误处理：出现工期延误时，双方应协商解决，必要时可调整工程进度计划。9.合同变更与解除9.1变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。9.2变更条件：合同变更需满足国家法律法规及合同约定的条件。9.4解除合同程序：合同解除需按照法定程序进行，包括通知、确认、清算等。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序：诉讼程序应按照中华人民共和国相关法律法规进行。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工作、工程质量不合格、违约金未支付等。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任免除：因不可抗力等原因导致违约，可根据情况部分或全部免除违约责任。12.合同终止与清算12.1终止条件：合同因履行完毕、解除、终止等情形而终止。12.2终止程序：合同终止需按照法定程序进行，包括通知、确认、清算等。12.3清算程序：合同终止后，双方应进行清算，包括但不限于债务清偿、剩余工程款的结算等。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证体系文件13.3附件三：安全生产责任制文件14.其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。14.2法定节假日：合同履行期间，如遇国家法定节假日，工期相应顺延。14.3适用法律：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.4合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲乙双方以外的，根据本合同约定介入合同履行的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。1.2第三方介入的范围：包括但不限于项目协调、技术指导、质量监督、安全监管、争议调解等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件：第三方介入需符合本合同约定，并经甲乙双方同意。2.2第三方介入的程序：2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性及具体职责。2.2.2双方共同与第三方签订相关合作协议，明确第三方介入的具体内容、职责和权利义务。2.2.3第三方根据合作协议，协助甲乙双方履行合同。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合作协议和本合同约定，履行相应的职责。3.1.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和技术标准。3.1.3第三方应对其提供的服务质量承担责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权获得甲乙双方按照合作协议支付的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：第三方对其提供的服务质量承担有限责任，具体限额由甲乙双方在合作协议中约定。4.2责任限额的确定：4.2.1考虑第三方提供服务的性质、难度、风险等因素。4.2.2参照国家相关法律法规和行业标准。4.2.3双方协商确定合理的责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应向甲方提供必要的技术指导、监督和协调服务。5.1.2甲方负责提供第三方所需的工作条件和支持。5.1.3第三方对甲方提供的服务质量承担责任。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应向乙方提供必要的技术指导、监督和协调服务。5.2.2乙方负责按照合同约定，配合第三方履行职责。5.2.3第三方对乙方提供的服务质量承担责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1甲乙双方应共同遵守本合同和合作协议的约定。5.3.2甲乙双方应共同承担因第三方介入而产生的风险和责任。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入的内容或职责，甲乙双方应协商一致，并以书面形式进行。6.2第三方介入的解除：如第三方介入不再符合合同约定或合作协议，甲乙双方可协商解除第三方介入，并按照合作协议进行清算。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用：由甲乙双方根据合作协议约定承担。7.2费用承担方式：可按月支付、按项目支付或根据第三方提供的服务量支付。8.第三方介入的保密义务8.1第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术信息。8.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后一定期限内。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括劳务分包工程的具体项目、数量、单位、价格等信息，需按照国家相关标准进行编制。附件说明：工程量清单是劳务分包合同的重要组成部分，是确定劳务分包价格和支付的基础。2.附件二：质量保证体系文件详细要求：包括质量管理制度、质量责任体系、质量控制措施等。附件说明：质量保证体系文件是确保工程质量的重要依据，需符合国家相关质量标准。3.附件三：安全生产责任制文件详细要求：包括安全生产管理制度、安全生产责任体系、安全生产措施等。附件说明：安全生产责任制文件是保障施工安全的重要文件，需符合国家相关安全生产法律法规。4.附件四：合同签订确认书详细要求：包括合同签订双方名称、合同主要内容、签订日期等。附件说明：合同签订确认书是证明合同签订合法性的文件。5.附件五：第三方合作协议详细要求：包括第三方介入的原因、职责、权利、义务、费用等内容。附件说明：第三方合作协议是明确第三方介入细节的文件。6.附件六：工程变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、价格等。附件说明：工程变更通知单是合同履行过程中，对工程变更进行确认的文件。7.附件七：违约金计算标准详细要求：包括违约金的计算公式、适用范围、支付方式等。附件说明：违约金计算标准是明确违约责任和违约金支付标准的文件。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、机构、程序等。附件说明：争议解决协议是明确争议解决机制的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违反合同约定，未按时完成劳务分包工作。工程质量不符合国家相关质量标准。违反安全生产规定，导致安全事故发生。未按时支付劳务费用。未履行保密义务，泄露商业秘密。2.违约责任认定标准：违约行为的严重程度。对合同履行的影响。违约行为的可预见性。3.违约责任示例说明：违约行为：分包单位未按时完成隧道开挖工作。违约责任认定：根据合同约定，分包单位需支付每日违约金。违约金支付：根据实际延误天数，计算违约金总额。全文完。二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南1本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同范围2.双方基本信息2.1承包方信息2.2分包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1分包工作内容4.2分包工作质量要求4.3分包工作进度要求5.合同价款5.1合同总价5.2价格组成5.3价格调整机制6.付款方式6.1付款节点6.2付款比例6.3付款条件7.材料供应7.1材料种类7.2材料供应责任7.3材料验收标准8.施工安全与环境保护8.1安全责任8.2环境保护责任8.3应急预案9.工程变更与索赔9.1变更程序9.2索赔条件9.3索赔处理10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止程序第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定义本合同是指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就二零二四年度盾构工程劳务分包事宜所签订的协议。1.2合同目的本合同的目的在于明确双方在盾构工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同范围本合同的范围包括但不限于盾构工程劳务分包的具体工作内容、工程地点、工程规模、工期及合同价款等。2.双方基本信息2.1承包方信息承包方全称：____________________承包方地址：____________________承包方联系人：__________________承包方联系电话：_________________2.2分包方信息分包方全称：____________________分包方地址：____________________分包方联系人：__________________分包方联系电话：_________________3.工程概况3.1工程名称工程名称：____________________3.2工程地点工程地点：____________________3.3工程规模工程规模：____________________3.4工程工期工程工期：自合同生效之日起______个月4.劳务分包内容4.1分包工作内容1.盾构施工人员的调配与管理；2.盾构施工设备的租赁与维护；3.盾构施工过程中的劳务作业。4.2分包工作质量要求分包工作质量要求：严格按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到规定要求。4.3分包工作进度要求分包工作进度要求：按照工程总进度计划，确保按期完成分包工作。5.合同价款5.1合同总价合同总价：人民币______元整（大写：_____________________）5.2价格组成价格组成：包括但不限于劳务费、材料费、设备租赁费、管理费等。5.3价格调整机制价格调整机制：根据国家相关政策、市场行情等因素，经双方协商一致后进行调整。6.付款方式6.1付款节点付款节点：按照工程进度分阶段支付，具体节点如下：1.签订合同后支付合同总价_____%；2.工程进度达到_____%时支付合同总价_____%；3.工程竣工验收合格后支付合同总价_____%。6.2付款比例付款比例：根据付款节点，按比例支付合同价款。6.3付款条件付款条件：按照合同约定的时间、方式和比例支付，并符合国家相关法律法规的规定。7.材料供应7.1材料种类材料种类：盾构工程所需的各种材料，包括但不限于钢筋、混凝土、管片等。7.2材料供应责任材料供应责任：由承包方负责材料采购、运输、验收等工作。7.3材料验收标准材料验收标准：严格按照国家相关质量标准进行验收。8.施工安全与环境保护8.1安全责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。8.1.2分包方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，定期进行安全检查。8.1.3发生安全事故时，分包方应立即启动应急预案，及时上报并采取有效措施，减少损失。8.2环境保护责任8.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施防止环境污染。8.2.2分包方应合理利用资源，减少废弃物产生，对废弃物进行处理，达到环保要求。8.2.3分包方应采取有效措施，防止噪声、粉尘、废水等对周围环境的影响。8.3应急预案8.3.1分包方应根据工程特点，制定切实可行的应急预案，包括自然灾害、安全事故等。8.3.2应急预案应定期演练，提高应对突发事件的能力。8.3.3应急预案的实施应符合国家相关标准和规定。9.工程变更与索赔9.1变更程序9.1.1任何一方提出工程变更，应提前____个工作日向对方提出书面申请。9.1.2双方应就工程变更内容、原因、影响及处理方案进行协商，达成一致意见。9.1.3工程变更经双方确认后，应及时签订补充协议。9.2索赔条件9.2.1因不可抗力、政策调整等原因，导致工程无法按期完成或增加工程成本，承包方有权提出索赔。9.2.2索赔应提供相关证明材料，经双方确认后，按合同约定进行处理。9.3索赔处理9.3.1索赔处理应遵循公平、合理、及时的原则。9.3.2索赔金额应根据实际情况和合同约定进行计算。9.3.3索赔处理结果应形成书面文件，双方签字确认。10.保险10.1保险种类10.1.1分包方应办理工程责任险、意外伤害险等，确保施工过程中的人员和设备安全。10.1.2保险金额应符合国家相关标准和规定。10.2保险责任10.2.1保险责任范围应明确，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。10.2.2保险事故发生后，分包方应及时通知保险公司，并配合进行理赔。10.3保险费用10.3.1保险费用由分包方承担，具体金额由双方协商确定。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工作内容或达到质量要求；11.1.2分包方未按合同约定支付款项；11.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故；11.1.4分包方违反环境保护规定，造成环境污染。11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由合同约定或法律法规规定。11.3违约处理11.3.1违约处理应遵循公平、合理、及时的原则。11.3.2违约处理结果应形成书面文件，双方签字确认。12.合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致解除合同；12.1.2因不可抗力导致合同无法履行；12.1.3一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正。12.2解除程序12.2.1解除合同应提前____个工作日向对方发出书面通知。12.3解除后果12.3.1解除合同后，双方应按照合同约定或法律法规规定处理相关事宜。12.3.2解除合同不影响双方因违约而产生的索赔权利。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议；13.1.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；13.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会应具备合法资质，双方应共同选定。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序应遵循公平、公正、公开的原则。13.3.2争议解决过程中，双方应积极配合，提供相关证据。14.合同生效与终止14.1生效条件14.1.1双方签字盖章；14.1.2合同内容符合法律法规规定。14.2生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3终止条件14.3.1合同约定的工程内容全部完成；14.3.2合同约定的期限届满；14.3.3双方协商一致解除合同。14.4终止程序14.4.1合同终止应提前____个工作日通知对方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.2第三方服务内容第三方服务内容包括但不限于工程监理、技术咨询、设备检测、风险评估等。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方由甲乙双方共同选定，并签订相关服务协议。16.1.2第三方选定前，甲乙双方应充分评估第三方的资质、经验和信誉。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应在合同签订后，工程开工前。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方因履行服务协议过程中出现违约或过失，导致甲乙双方或工程受损时，第三方应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定。17.2.2责任限额应综合考虑第三方服务内容、服务质量、服务期限等因素。17.3责任限额调整17.3.1在合同履行期间，如因客观原因需要调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并在第三方服务协议中予以明确。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。18.1.2第三方有权根据服务协议要求甲乙双方履行相关义务。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照服务协议约定，提供专业、高效的服务。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。18.2.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方承担的服务责任，由甲方负责监督和协调。19.1.2第三方违反服务协议，导致甲方受损时，甲方有权要求第三方承担相应责任。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方承担的服务责任，由乙方负责监督和协调。19.2.2第三方违反服务协议，导致乙方受损时，乙方有权要求第三方承担相应责任。19.3第三方与工程其他参与方的划分19.3.1第三方与工程其他参与方（如设计单位、供应商等）的划分，应根据各自在工程中的角色和责任进行明确。20.第三方介入后的合同调整20.1合同条款补充20.1.1根据第三方介入的需要，甲乙双方应协商一致，在合同中补充相关条款。20.1.2补充条款应包括第三方服务内容、责任范围、费用支付等。20.2合同执行监督20.2.1甲乙双方应共同监督第三方履行服务协议的情况。20.2.2如发现第三方违反服务协议，甲乙双方应采取相应措施予以纠正。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入后的争议，应通过协商解决。21.1.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构21.2.1争议解决机构应具备合法资质，由甲乙双方共同选定。21.3争议解决程序21.3.1争议解决程序应遵循公平、公正、公开的原则。21.3.2争议解决过程中，第三方应积极配合，提供相关证据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲乙双方营业执照复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。2.甲乙双方法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书。3.工程设计图纸及施工方案要求：图纸及方案需符合国家相关标准，并由设计单位盖章。4.工程施工许可证复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。5.第三方服务协议要求：协议内容需明确服务内容、责任范围、费用支付等。6.工程进度报告要求：报告应包括工程进度、质量、安全等情况，并附相关照片或视频资料。7.工程验收报告要求：报告应包括验收时间、验收内容、验收结果等。8.付款凭证要求：凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等。9.违约金支付凭证要求：凭证应包括违约金金额、支付时间、支付方式等。10.争议解决相关文件要求：包括仲裁裁决书、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行义务；1.2第三方未按服务协议履行义务；1.3工程质量不符合约定标准；1.4工程进度滞后；1.5违反安全生产规定；1.6环境污染事件。2.责任认定标准2.1违约行为发生后，违约方应在____个工作日内采取补救措施；2.2违约方未采取补救措施或补救措施不力，导致损失扩大的，应承担扩大部分的赔偿责任；2.3违约方造成对方损失的，应承担相应赔偿责任；2.4违约金标准：根据违约行为严重程度，违约金比例不超过合同总价_____%。3.违约责任示例3.1甲乙双方未按合同约定支付款项，违约方应支付_____%的违约金；3.2第三方未按服务协议提供技术服务，导致工程进度滞后，违约方应支付_____%的违约金；3.3工程质量不符合约定标准，由责任方承担修复费用，并支付_____%的违约金；3.4违反安全生产规定，导致安全事故，责任方应承担全部赔偿责任。全文完。二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订时间1.4合同期限1.5合同目的2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度3.分包内容3.1分包范围3.2分包单位职责3.3分包单位权利4.合同价格4.1价格构成4.2计价方式4.3付款方式4.4付款时间5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度延误责任7.安全生产与环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护措施7.3安全生产责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1解除条件10.2解除程序10.3合同终止11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规范12.3附件三：相关协议13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案14.其他约定事项14.1合同签订地点14.2合同份数14.3合同修订14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：二零二四年度盾构工程劳务分包合同1.2合同双方：甲方（盾构工程业主方）和乙方（盾构工程劳务分包单位）1.3合同签订时间：2024年1月1日1.4合同期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.5合同目的：明确双方在盾构工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第二条工程概况2.1工程名称：盾构工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：公里2.4工程内容：包括盾构隧道掘进、隧道内装饰装修、附属设施施工等2.5工程进度：分阶段完成，具体进度安排详见附件一《工程进度计划表》。第三条分包内容3.1分包范围：乙方负责本合同约定的盾构工程劳务分包工作，包括但不限于：隧道掘进、隧道内装饰装修、附属设施施工等3.2分包单位职责：乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成分包工作，确保工程顺利进行3.3分包单位权利：乙方有权要求甲方提供必要的技术资料和施工条件，有权根据工程进度调整施工方案。第四条合同价格4.1价格构成：合同总价为人民币万元，包括但不限于：劳务费用、材料费用、设备租赁费用等4.2计价方式：按工程量清单计价4.3付款方式：分阶段支付，具体付款进度详见附件一《工程进度计划表》4.4付款时间：每个付款节点后五个工作日内支付相应款项。第五条工程质量要求5.1质量标准：符合国家相关质量标准及甲方要求5.2质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量5.3质量检验：乙方应按照国家相关质量检验标准进行自检，甲方有权对工程进行抽检。第六条工程进度管理6.1进度计划：详见附件一《工程进度计划表》，乙方应严格按照计划执行6.2进度调整：如遇不可抗力或甲方要求，经双方协商一致，可对进度计划进行调整6.3进度延误责任：如乙方未按计划完成工程，应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金。第七条安全生产与环境保护7.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全7.2环境保护措施：乙方应采取措施减少施工过程中的环境污染，保护生态环境7.3安全生产责任：乙方应对施工现场发生的安全事故负责，及时采取措施防止事故扩大，并承担相应责任第八条保密条款8.1保密内容：双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年内8.3违约责任：任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不达标、擅自变更工程内容、违反保密条款等9.2违约责任承担：违约方应根据违约情况，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失9.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。第十条合同解除与终止10.1解除条件：包括但不限于：一方违约、不可抗力事件、双方协商一致等10.2解除程序：任何一方提出解除合同时，应提前三十日书面通知对方，并说明解除原因10.3合同终止：合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利和义务，并按照约定进行清算。第十一条争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：仲裁委员会11.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规范12.3附件三：相关协议12.4附件四：工程进度计划表12.5附件五：工程量清单12.6附件六：付款进度表第十三条合同生效与备案13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效13.2合同备案：合同签订后，双方应将合同文本报送相关部门备案第十四条其他约定事项14.1合同签订地点：市区14.2合同份数：一式两份，双方各执一份14.3合同修订：合同的任何修订必须以书面形式，经双方签字盖章后生效14.4合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念：在本合同中，第三方指的是除甲乙双方以外的，根据合同需要介入合同履行过程中的个人或组织，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的目的：为提高合同履行的效率、保证工程质量、确保安全生产、降低风险等。16.第三方介入的引入16.1引入方式：第三方介入应由甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。16.2引入程序：甲乙双方应共同决定是否引入第三方，并就第三方的职责、权利、义务进行明确约定。17.第三方职责17.1监理单位：负责对工程进度、质量、安全进行监督，确保符合合同要求。17.2检测机构：负责对工程材料、产品进行检测，确保符合相关标准和规范。17.3保险公司：负责为工程提供保险保障，降低合同履行过程中的风险。18.第三方权利18.1监理单位：有权要求甲乙双方提供相关资料，有权对工程进行现场检查，有权提出整改意见。18.2检测机构：有权对工程材料、产品进行抽样检测，有权拒绝不合格的材料或产品进入施工现场。18.3保险公司：有权根据保险合同约定，对保险事故进行赔偿。19.第三方义务19.1监理单位：应按时提供监理报告，对发现的问题及时提出整改意见，确保工程顺利进行。19.2检测机构：应保证检测结果的准确性和公正性，对检测结果负责。19.3保险公司：应按时履行保险责任，对保险事故进行赔偿。20.第三方责任限额20.1责任限额的确定：第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。20.2责任限额的约定：甲乙双方应在合作协议中明确第三方的责任限额，并确保该限额不低于合同总价的一定比例。21.第三方与其他各方的划分21.1责任划分：第三方在合同履行过程中，其责任仅限于其提供的服务的范围内，超出其服务范围的损失由甲乙双方承担。21.2争议解决：第三方与其他各方之间发生的争议，应按照合作协议或相关法律法规进行解决。22.第三方介入的变更22.1变更程序：如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订相应的变更协议。23.第三方介入的终止23.1终止条件：当合同履行完毕或第三方服务期限届满时，第三方介入即告终止。23.2终止后的责任：终止后，第三方应协助甲乙双方进行合同清算，并承担相应的清算责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含盾构工程的全套图纸，包括隧道平面图、剖面图、结构图等。附件说明：工程图纸是施工的重要依据，需清晰、准确，并由甲方确认无误。2.附件二：技术规范详细要求：列出盾构工程的技术规范，包括施工工艺、质量标准、安全措施等。附件说明：技术规范是施工的指导文件，乙方需严格按照规范进行施工。3.附件三：相关协议详细要求：包括甲乙双方签订的其他相关协议，如保密协议、保密合同等。附件说明：相关协议是对合同内容的补充和细化，是合同履行的重要补充。4.附件四：工程进度计划表详细要求：列出盾构工程的进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。附件说明：工程进度计划表是施工进度的管理工具，乙方需按时完成各阶段工作。5.附件五：工程量清单详细要求：列出盾构工程的所有工程量，包括劳务、材料、设备等。附件说明：工程量清单是工程计价的基础，乙方需按照清单进行施工和结算。6.附件六：付款进度表详细要求：列出盾构工程的付款进度，包括各个付款节点的金额和时间。附件说明：付款进度表是资金管理的依据，乙方需按照进度表进行工作。7.附件七：安全生产管理制度详细要求：制定盾构工程的安全生产管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。附件说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要文件，乙方需严格执行。8.附件八：环境保护措施详细要求：制定盾构工程的环境保护措施，包括噪声控制、粉尘治理等。附件说明：环境保护措施是保护环境的重要手段，乙方需严格遵守。9.附件九：合同履行过程中的变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括原因、内容、审批等。附件说明：变更记录是合同履行过程中的重要文件，用于追溯和证明变更的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的进度完成工程责任认定标准：根据工程延误的时间，按照每日或每工时计算违约金。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成隧道掘进工作，每延误一天，应支付甲方违约金元。2.违约行为：工程质量不达标责任认定标准：根据工程质量检验结果，乙方需对不合格部分进行返工或修复，并承担相应的费用。示例说明：若乙方施工的隧道部分结构强度不符合标准，乙方需进行加固处理，并承担加固费用。3.违约行为：违反安全生产规定责任认定标准：根据安全生产事故的性质和后果，乙方需承担相应的法律责任和经济赔偿。示例说明：若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，乙方需按照国家相关法律法规进行赔偿。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：根据泄露信息的性质和影响，乙方需承担相应的法律责任和经济赔偿。示例说明：若乙方在合同履行过程中泄露了甲方的商业秘密，乙方需支付甲方相应的赔偿金。5.违约行为：擅自变更工程内容责任认定标准：未经甲方同意，乙方擅自变更工程内容，乙方需承担由此产生的额外费用和责任。示例说明：若乙方未按合同约定进行隧道内装饰装修，擅自增加项目，乙方需自行承担增加项目的费用。全文完。二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南3本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程范围与内容3.1工程概况3.2工程内容4.工程进度与期限4.1工程进度计划4.2工程期限5.劳务分包费用5.1费用构成5.2费用支付方式6.工程质量标准与验收6.1质量标准6.2验收程序7.安全生产与环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求8.保密与知识产权8.1保密要求8.2知识产权归属9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1生效条件12.2终止条件13.其他13.1法律适用13.2通知与送达14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“盾构工程”是指采用盾构法进行的隧道施工工程，包括但不限于隧道的设计、施工、验收等全过程。1.1.2“劳务分包”是指总包方将盾构工程中的部分劳务工作分包给具备相应资质的分包方进行施工。1.1.3“合同”是指本《二零二四年度盾构工程劳务分包合同》。1.2解释1.2.1本合同中对术语的任何解释，均以本条所述的定义为准。1.2.2若合同中未对特定术语进行定义，其含义应按照相关法律法规和行业惯例解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称：[分包方名称]2.1.2法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.3注册地址：[分包方注册地址]2.2总包方2.2.1名称：[总包方名称]2.2.2法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.3注册地址：[总包方注册地址]3.工程范围与内容3.1工程概况3.1.1工程名称：[盾构工程名称]3.1.2工程地点：[盾构工程地点]3.1.3工程规模：[盾构工程规模]3.2工程内容3.2.1隧道开挖3.2.2隧道衬砌施工3.2.3隧道内设备安装3.2.4隧道内照明、通风等配套设施施工4.工程进度与期限4.1工程进度计划4.1.1分包方应根据工程特点和总包方要求，编制详细的工程进度计划。4.1.2工程进度计划应包括各阶段的施工内容、时间节点和预期完成时间。4.2工程期限4.2.1合同工期为[工期天数]天。4.2.2分包方应确保在合同工期内完成工程。5.劳务分包费用5.1费用构成5.1.1劳务分包费用包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、施工管理费等。5.1.2费用具体金额及支付方式详见附件一。5.2费用支付方式5.2.1分包方应按总包方指定的银行账户进行汇款。5.2.2支付进度根据工程进度计划及实际完成情况确定。6.工程质量标准与验收6.1质量标准6.1.1分包方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。6.1.2工程质量标准详见附件二。6.2验收程序6.2.1工程验收分为自检、预验收和正式验收三个阶段。6.2.2分包方应配合总包方进行工程验收，并提供必要的验收资料。8.保密与知识产权8.1保密要求8.1.1双方对本合同内容以及工程中的商业秘密和技术信息负有保密义务。8.1.2分包方不得泄露、复制或转让总包方提供的任何技术资料、商业信息或合同内容。8.1.3保密义务在合同终止后仍然有效，未经总包方书面同意，分包方不得披露任何保密信息。8.2知识产权归属8.2.1由总包方提供的技术图纸、设计方案等知识产权归总包方所有。8.2.2由分包方完成的设计、施工方案等知识产权归分包方所有，但总包方有权在其工程中使用。9.合同变更与解除9.1变更程序9.1.1任何合同条款的变更必须以书面形式经双方签署同意。9.1.2变更后的合同条款将作为原合同的有效补充部分。9.2解除条件9.2.1.1另一方严重违反合同约定；9.2.1.2由于不可抗力，合同履行已不可能或履行合同将造成一方重大损失；9.2.1.3合同约定的其他解除条件。10.违约责任10.1违约行为10.1.1分包方未能按照合同约定完成工程或提供劳务，视为违约。10.1.2总包方未能按照合同约定支付费用，视为违约。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。10.2.2违约责任的具体承担方式及赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为[争议解决机构名称]。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同的生效不依赖于任何其他文件的签署或生效。12.2终止条件12.2.1合同期满或双方协商一致解除合同；12.2.2出现合同约定的解除条件。13.其他13.1法律适用13.1.1本合同的签订、效力、解释和执行均适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达13.2.1任何一方发出的通知应以书面形式进行，并送达对方指定的地址。13.2.2通知自送达对方或对方签字确认收讫之日起生效。14.合同附件14.1本合同附件一为费用支付明细表。14.2本合同附件二为工程质量标准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入合同关系的独立主体。15.1.2第三方可以是咨询机构、监理单位、检测机构、融资机构等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务质量承担相应责任。15.2.2第三方在合同履行过程中的权利包括：15.2.2.1获得合同约定的服务费用；15.2.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持；15.2.2.3在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应被视为甲乙双方的代理人或雇员。15.3.2第三方在合同履行过程中的行为，不代表甲乙双方的行为。15.3.3第三方在合同履行过程中的责任，不应由甲乙双方承担。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明16.1甲乙方在合同中应明确约定第三方的介入方式、介入时间、介入范围和介入费用。16.2甲乙方应确保第三方具备完成其服务所需的资质和能力。16.3甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任和权利。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据第三方的服务性质、服务质量和服务费用等因素确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确规定，并在第三方协议中予以确认。17.3第三方的责任限额包括但不限于：17.3.1第三方因自身原因导致的服务失误或疏忽；17.3.2第三方违反合同约定导致的服务瑕疵；17.3.3第三方在提供服务过程中造成的人身伤害或财产损失。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。18.2协商不成的，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。19.第三方介入的合同终止19.1当第三方完成其合同约定的服务后，合同终止。19.2甲乙方有权根据第三方完成的服务质量和服务效果，决定是否继续合作。20.第三方介入的其他条款20.1第三方介入的协议应作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入的协议应由甲乙双方和第三方共同签署。20.3第三方介入的协议中应明确约定第三方的保密义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：费用支付明细表详细要求：列出合同项下的所有费用项目，包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、施工管理费等，并注明每项费用的计算依据、金额和支付时间。附件说明：此表格为合同费用支付的依据，应由甲乙双方共同确认并签字。2.附件二：工程质量标准详细要求：详细列出盾构工程各分项工程的质量标准，包括材料质量、施工工艺、检测方法等，并附上相关国家标准或行业标准。附件说明：此标准为工程质量验收的依据，应由甲乙双方共同确认并签字。3.附件三：工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的施工内容、时间节点和预期完成时间，以及关键线路的施工安排。附件说明：此计划为工程进度管理的依据，应由甲乙双方共同确认并签字。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方的服务内容、费用、责任、权利及争议解决方式。附件说明：此协议为第三方介入合同履行过程的依据，应由甲乙双方和第三方共同确认并签字。5.附件五：安全生产与环境保护措施详细要求：列出工程实施过程中的安全生产和环境保护措施，包括人员培训、设备维护、应急预案等。附件说明：此措施为工程安全生产和环境保护的依据，应由甲乙双方共同确认并签字。6.附件六：保密协议详细要求：明确双方在合同履行过程中的保密义务和保密信息范围。附件说明：此协议为双方保密义务的依据，应由甲乙双方共同确认并签字。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据工程延误的程度，分包方应向总包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。示例：若分包方延误工期10天，则应支付相当于日工程费的1%的违约金。违约行为二：分包方提供的劳务质量不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：分包方应修复或重新提供符合质量标准的劳务，并承担由此产生的费用。示例：若分包方施工的隧道衬砌存在质量问题，分包方应负责修复并承担修复费用。违约行为三：总包方未按合同约定支付费用。责任认定标准：总包方应支付违约金，并赔偿由此给分包方造成的损失。示例：若总包方延迟支付费用30天，则应支付相当于延迟支付金额的1%的违约金。违约行为四：第三方未按协议提供满意的服务。责任认定标准：第三方应根据协议承担相应的责任，甲乙双方有权要求第三方进行整改或更换服务。示例：若第三方提供的咨询服务未达到预期效果，甲乙双方有权要求第三方进行整改或更换服务。全文完。二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南4本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1分包单位信息2.2主承包单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1工程范围4.2工程量4.3工程进度5.工程合同价款5.1工程合同价款总额5.2工程合同价款支付方式5.3工程合同价款调整6.工程合同工期6.1工程合同工期6.2工期延误6.3延期责任7.工程质量要求7.1工程质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.工程安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.人员与材料9.1人员配备9.2材料供应9.3材料验收10.合同履行与变更10.1合同履行10.2合同变更11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除13.2合同终止14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1"盾构工程"是指采用盾构法进行的隧道工程，包括盾构机的制造、运输、安装、掘进、出土、拆除等全过程。1.1.2"劳务分包"是指主承包单位将其工程中的一部分劳务工作分包给具有相应资质的分包单位。1.1.3"合同价款"是指双方约定，分包单位为完成劳务分包工作所应得的报酬。1.1.4"工期"是指从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止的期间。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2双方对本合同内容有歧义或争议的，应友好协商解决；协商不成的，按合同约定或法定程序解决。第二条合同双方信息2.1分包单位信息2.1.1名称：[分包单位名称]2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.3注册地址：[注册地址]2.1.4联系人：[联系人姓名]2.1.5联系电话：[联系电话]2.2主承包单位信息2.2.1名称：[主承包单位名称]2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.3注册地址：[注册地址]2.2.4联系人：[联系人姓名]2.2.5联系电话：[联系电话]第三条工程概况3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程规模：[工程规模，如长度、直径等]第四条工程内容4.1工程范围：[具体工程内容，如盾构机掘进、隧道支护等]4.2工程量：[具体工程量，如隧道长度、掘进量等]4.3工程进度：[工程进度计划，如每月完成进度等]第五条工程合同价款5.1工程合同价款总额：[合同价款总额]5.2工程合同价款支付方式：5.2.1预付款：合同签订后，支付合同价款的10%作为预付款。5.2.2进度款：按月支付，每月支付合同价款的20%。5.2.3结算款：工程竣工验收合格后，支付合同价款的60%。5.2.4保修金：工程竣工验收合格后，保留合同价款的5%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。5.3工程合同价款调整：[合同价款调整的条款，如物价上涨、政策调整等]第六条工程合同工期6.1工程合同工期：[合同工期，如个月]6.2工期延误：6.2.1因分包单位原因造成的工期延误，每延误一日，按合同价款的1‰支付违约金。6.2.2因主承包单位原因造成的工期延误，主承包单位应承担相应的责任，并支付分包单位合理的工期延误费用。6.3延期责任：[延期责任的具体条款，如影响工程质量、安全等]第七条工程质量要求7.1工程质量标准：[工程质量标准，如国家标准、行业标准等]7.2质量检验：7.2.1分包单位应按照合同约定的质量标准进行自检，并做好记录。7.2.2主承包单位应按照合同约定进行抽检，并对分包单位的质量进行监督。7.3质量责任：[质量责任的具体条款，如质量问题处理、保修等]第八条工程安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包单位负责其施工范围内的安全生产，确保施工人员的人身安全。8.1.2主承包单位对整个施工现场的安全生产负总责，对分包单位的安全生产进行监督管理。8.2安全生产措施8.2.1分包单位应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任。8.2.2分包单位应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时，分包单位应立即采取应急措施，并及时报告主承包单位。8.3.2主承包单位接到事故报告后，应立即启动应急预案，并配合相关部门进行调查处理。第九条人员与材料9.1人员配备9.1.1分包单位应按照工程需要配备足够的施工人员，并确保其具备相应的资质。9.1.2主承包单位有权对分包单位的人员配备进行审核，确保符合要求。9.2材料供应9.2.1分包单位应按照工程进度计划，提前向主承包单位提供所需材料的清单。9.2.2主承包单位应按照分包单位的要求，及时提供或协助解决材料供应问题。9.3材料验收9.3.1分包单位应对所有进入施工现场的材料进行验收，确保其符合合同要求。9.3.2主承包单位有权对分包单位验收的材料进行抽检，确保材料质量。第十条合同履行与变更10.1合同履行10.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.1.2分包单位应按照主承包单位的要求，按时完成工程任务。10.2合同变更10.2.1合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.2.2合同变更不得影响合同的履行和双方的合法权益。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按时完成工程任务的；11.1.2分包单位未按合同要求提供合格工程产品的；11.1.3分包单位违反安全生产规定的；11.1.4双方其他违约行为的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议通知。12.2.2争议解决期间，双方应继续履行合同义务。第十三条合同解除与终止13.1合同解除13.1.1双方协商一致解除合同的；13.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的；13.1.3一方违约，经另一方书面通知后未在规定期限内纠正的。13.2合同终止13.2.1合同履行完毕；13.2.2合同解除；13.2.3合同依法或依约终止。第十四条合同生效与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.1.2本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同终止14.2.1合同履行完毕；14.2.2合同解除；14.2.3合同依法或依约终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选定的，提供专业服务、监督、咨询或其他相关服务的独立第三方。15.2第三方的介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、项目管理、法律咨询等。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应在合同签订前，共同商定第三方的介入需求和介入方式。16.2第三方应由甲乙双方共同选定，并签订相应的服务合同。16.3第三方介入后，应向甲乙双方提供书面报告，并接受甲乙双方的监督。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其服务内容和服务合同的具体约定确定。17.2第三方在履行服务过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3第三方的责任限额不得低于其服务合同约定的赔偿金额。18.甲乙双方在第三方介入时的额外条款18.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的责任和义务，并确保第三方在履行服务过程中遵守相关法律法规。18.2第三方在介入服务过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.3第三方应定期向甲乙双方报告服务进展情况，并及时反馈相关问题。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方与甲乙双方之间的关系：19.1.1第三方应向甲乙双方提供专业服务，协助甲乙双方确保工程质量和安全。19.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守甲乙双方的指示和要求。19.1.3第三方对服务过程中产生的数据和信息负有保密义务。19.2第三方与其他各方的关系：19.2.1第三方与分包单位之间的关系：19.2.1.1第三方对分包单位的工作进行监督和指导，确保其按照合同要求完成工作。19.2.1.2分包单位应配合第三方的工作，并提供必要的支持。19.2.2第三方与供应商之间的关系：19.2.2.1第三方对供应商提供的材料或设备进行检验，确保其符合合同要求。19.2.2.2供应商应按照合同约定提供材料或设备，并保证其质量。20.第三方介入的合同变更20.1当第三方介入时，甲乙双方应在本合同中增加关于第三方介入的条款。20.2如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。21.第三方介入的争议解决21.1如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的终止22.1第三方介入服务结束后，甲乙双方应进行验收，确认服务成果。22.2第三方介入终止后，甲乙双方应在本合同中明确后续工作的安排和责任划分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本：包含本合同及所有附件。2.甲乙双方营业执照复印件：证明甲乙双方具备合法经营资格。3.第三方资质证明：证明第三方具备提供相关服务的资质。4.工程概况表：详细描述工程名称、地点、规模等信息。5.工程内容明细表：详细列出工程范围、工程量、工程进度等信息。6.工程合同价款明细表：详细列出合同价款总额、支付方式、调整方式等信息。7.工程合同工期计划表：详细列出工程合同工期、工期延误责任等信息。8.工程质量标准及检验报告：详细列出工程质量标准及检验结果。9.安全生产管理制度及记录：详细列出安全生产管理制度及执行记录。10.人员配备及资质证明：详细列出施工人员配备及资质证明。11.材料供应清单及验收报告：详细列出材料供应清单及验收报告。12.合同变更及补充协议：详细列出合同变更及补充协议。13.违约责任认定及处理意见：详细列出违约责任认定及处理意见。14.争议解决协议：详细列出争议解决方式及程序。15.合同终止及后续工作安排：详细列出合同终止及后续工作安排。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按时完成工程任务。责任认定标准：每延误一日，按合同价款的1‰支付违约金。示例：若合同工期为180天，分包单位实际完成工期为200天，则需支付违约金180天×1‰=1.8万元。2.违约行为：分包单位未按合同要求提供合格工程产品。责任认定标准：分包单位应承担返工、修复等费用，并支付违约金。示例：若因分包单位原因导致工程质量不合格，需返工修复，则分包单位应承担返工修复费用，并支付合同价款的5%作为违约金。3.违约行为：分包单位违反安全生产规定。责任认定标准：分包单位应承担由此产生的责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：若因分包单位违反安全生产规定导致安全事故，分包单位应承担事故责任，并支付相应的赔偿金和违约金。4.违约行为：第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准：第三方应承担由此产生的责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方在服务过程中出现重大失误，导致工程延误或质量问题，第三方应承担相应责任，并支付合同价款的5%作为违约金。5.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：若甲乙双方未按合同约定支付工程款，违约方应支付逾期付款违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度盾构工程劳务分包合同编制指南5本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同双方2.合同当事人2.1分包单位信息2.2总包单位信息2.3合同签订时间3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1分包劳务范围4.2分包劳务质量要求4.3分包劳务安全要求5.合同价格5.1价格组成5.2价格调整机制5.3付款方式及时间6.材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收及保管7.施工进度及管理7.1施工进度计划7.2进度调整及延误责任7.3施工现场管理要求8.质量控制8.1质量标准8.2质量检查及验收8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理及责任10.环境保护10.1环保责任10.2环保措施10.3环保验收11.保险及意外11.1保险责任11.2保险范围及费用11.3意外事故处理12.合同变更及终止12.1合同变更条件12.2合同终止条件12.3合同解除及赔偿13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任及赔偿13.3违约纠纷解决14.合同争议解决1