2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同3篇_第1页
2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同3篇_第2页
2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同3篇_第3页
2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同3篇_第4页
2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、项目背景1.项目背景介绍2.项目意义3.项目目标三、合同标的物1.电力设施名称2.电力设施规格型号3.电力设施数量4.电力设施质量要求四、合同金额及支付方式1.合同总金额2.分阶段支付金额3.支付时间节点4.支付方式五、工期及进度安排1.总工期2.分阶段工期3.进度节点4.工期延误责任六、技术要求及标准1.技术规范2.设计标准3.施工标准4.质量标准七、设计及施工要求1.设计要求2.施工要求3.质量保证4.安全施工八、合同履行及管理1.合同履行程序2.合同变更及解除3.合同争议解决4.合同履行监督九、售后服务及保修1.售后服务范围2.保修期限3.保修责任4.售后服务费用十、知识产权及保密1.知识产权归属2.保密事项3.保密期限4.违约责任十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序4.合同解除及终止后的处理十二、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约处理十三、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力范围3.不可抗力处理4.不可抗力证明十四、其他1.合同附件2.合同附件清单3.合同未尽事宜4.合同解释权合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同2.合同双方:甲方:新能源接入35KV变电站项目业主单位乙方:电力设施建设施工单位3.合同签订日期:____年__月__日4.合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期:合同约定的工程竣工日期后__个工作日二、项目背景1.项目背景介绍:为满足新能源接入需求,提高电力系统稳定性,特进行35KV变电站电力设施建设。2.项目意义:保障新能源电力安全稳定接入,促进可再生能源发展。3.项目目标:确保电力设施按期、高质量完成建设,满足电力系统运行需求。三、合同标的物1.电力设施名称:新能源接入35KV变电站电力设施2.电力设施规格型号:详见附件一《电力设施清单》3.电力设施数量:详见附件一《电力设施清单》4.电力设施质量要求:符合国家相关标准和规范,确保安全、可靠、经济、合理。四、合同金额及支付方式1.合同总金额:人民币____元整2.分阶段支付金额:预付款:合同总金额的__%,于合同签订后__个工作日内支付进度款:按工程进度分期支付,每次支付合同总金额的__%,需提供相关进度证明结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总金额的__%,需提供结算报告和验收证明保修金:合同总金额的__%,在保修期满后无质量问题退还3.支付时间节点:详见附件二《支付进度表》4.支付方式:银行转账或现金支付五、工期及进度安排1.总工期:__个月2.分阶段工期:设计阶段:__个月施工准备阶段:__个月施工阶段:__个月竣工验收阶段:__个月3.进度节点:详见附件三《进度计划表》4.工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应支付合同总金额的__%作为违约金。六、技术要求及标准1.技术规范:执行国家及行业相关标准和规范2.设计标准:详见附件一《电力设施清单》3.施工标准:执行国家及行业相关施工标准4.质量标准:符合国家及行业相关质量标准七、设计及施工要求1.设计要求:设计方案应满足电力系统运行需求,确保安全、可靠、经济、合理设计文件应完整、准确、规范2.施工要求:施工过程应严格按照设计文件和施工标准进行施工现场应保持整洁,确保施工安全3.质量保证:乙方应确保施工质量,对施工过程中出现的问题负责整改乙方应定期进行质量检查,确保工程质量符合要求4.安全施工:乙方应制定安全施工方案,确保施工安全施工现场应设置安全警示标志,确保人员安全八、合同履行及管理1.合同履行程序:乙方应在合同签订后__个工作日内提交施工组织设计和施工方案甲方应在收到施工方案后__个工作日内予以确认乙方应按照确认的施工方案进行施工2.合同变更及解除:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认合同解除需符合法定解除条件,并以书面形式通知对方3.合同争议解决:双方应友好协商解决合同争议协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼4.合同履行监督:甲方有权对乙方施工过程进行监督,乙方应予以配合九、售后服务及保修1.售后服务范围:乙方应在工程竣工验收合格后提供__年的售后服务2.保修期限:电力设施保修期为__年3.保修责任:乙方应负责保修期内因产品质量问题导致的设施故障维修4.售后服务费用:保修期内发生的维修费用由乙方承担十、知识产权及保密1.知识产权归属:合同标的物的知识产权归甲方所有2.保密事项:双方应对合同内容、技术秘密等进行保密3.保密期限:保密期限自合同签订之日起__年4.违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任十一、合同解除及终止1.合同解除条件:甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同2.合同终止条件:3.合同解除及终止程序:解除合同需以书面形式通知对方合同终止后,双方应进行工程结算4.合同解除及终止后的处理:双方应按照合同约定处理合同解除及终止后的相关事宜十二、违约责任1.违约情形:乙方未按合同约定完成工程乙方施工过程中出现重大安全事故乙方违反合同约定的保密义务2.违约责任承担:乙方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况确定4.违约处理:违约处理需经双方协商一致,并以书面形式确认十三、不可抗力1.不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况2.不可抗力范围:自然灾害、战争、政府行为等3.不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题4.不可抗力证明:乙方应在不可抗力事件发生后__小时内向甲方提供相关证明材料十四、其他1.合同附件:附件一:电力设施清单附件二:支付进度表附件三:进度计划表附件四:施工组织设计和施工方案2.合同未尽事宜:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规和双方协商一致的原则处理3.合同解释权:本合同的解释权归甲方所有甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________代表人(签字):___________代表人(签字):___________签订日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款:说明:甲方作为项目业主单位,拥有对电力设施建设项目的最终决策权。内容:甲方有权对乙方提交的设计方案、施工方案和进度计划进行审核和调整,乙方应无条件配合。2.项目变更管理条款:说明:在项目实施过程中,可能因政策调整、技术进步等原因需要进行项目变更。内容:项目变更需经甲方审批,变更后的工程量、工期和费用由双方协商确定,并签订补充协议。3.工程监理条款:说明:甲方委托监理单位对施工过程进行全程监理,确保工程质量。内容:监理单位由甲方指定,乙方应接受监理单位的监督管理,并配合监理单位的工作。4.技术监督条款:说明:甲方负责对乙方施工过程中的技术问题进行监督,确保技术符合规范要求。内容:乙方在施工过程中遇到技术难题,应及时向甲方报告,甲方应在__个工作日内给予技术指导。5.信息报告条款:说明:甲方有权要求乙方定期提交工程进度、质量、安全等方面的报告。内容:乙方应按甲方要求,每月提交一次工程进度报告,每季度提交一次工程质量、安全报告。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方自主施工条款:说明:乙方在确保工程质量的前提下,有权自主选择施工方法和技术方案。内容:乙方在施工过程中,如需调整施工方法或技术方案,应提前__个工作日向甲方报告。2.施工材料采购条款:说明:乙方有权自主选择施工材料供应商,但需确保材料质量符合合同要求。内容:乙方在采购施工材料时,应选择信誉良好、质量合格的供应商,并提交材料质量证明。3.施工进度控制条款:说明:乙方负责制定施工进度计划,并确保按计划完成施工任务。内容:乙方应制定详细的施工进度计划,并按时完成各阶段施工任务,如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知甲方。4.工程验收条款:说明:乙方负责组织工程验收,确保工程质量符合合同要求。内容:工程竣工验收由乙方组织,甲方参与,验收合格后,双方签署验收报告。5.施工安全管理条款:说明:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员生命财产安全。内容:乙方应制定施工现场安全管理制度,并严格执行,确保施工安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构选定条款:说明:第三方中介机构由双方协商确定,负责项目监督、协调和咨询服务。内容:中介机构由甲方和乙方共同选定,并签订中介服务协议。2.中介机构职责条款:说明:中介机构应协助双方解决合同履行过程中的问题,确保项目顺利进行。内容:中介机构应定期向双方报告项目进展情况,协调解决施工过程中出现的争议。3.中介机构费用条款:说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。内容:中介机构的服务费用按项目实际发生费用结算,并按双方约定支付。4.中介机构违约责任条款:说明:中介机构如违反服务协议,应承担相应的违约责任。内容:中介机构违反服务协议,导致项目延误或造成损失,应承担相应的赔偿责任。5.中介机构保密条款:说明:中介机构应保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。内容:中介机构在项目执行过程中,对项目信息负有保密义务,未经双方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:电力设施清单2.附件二:支付进度表3.附件三:进度计划表4.附件四:施工组织设计和施工方案5.附件五:中介服务协议6.附件六:施工材料质量证明7.附件七:工程进度报告8.附件八:工程质量、安全报告9.附件九:验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。2.违约行为:乙方施工过程中出现重大安全事故。认定:根据国家相关安全生产法律法规,如发生导致人员伤亡或重大财产损失的事故,视为违约。3.违约行为:乙方违反合同约定的保密义务。认定:未经甲方同意,乙方泄露合同内容或项目秘密,视为违约。4.违约行为:中介机构违反服务协议。认定:中介机构未履行服务协议中的职责,如泄露信息、未及时报告项目进展等,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.知识产权:指权利人依法对作品、发明、实用新型、外观设计、商标、地理标志等享有的专有权利。4.保密义务:指合同一方对合同内容、技术秘密等负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度延误。解决办法:甲方应与乙方协商,查明原因,必要时调整工期和支付进度。2.问题:施工材料质量不合格。解决办法:乙方应立即更换不合格材料,并承担相关费用。3.问题:中介机构服务不到位。解决办法:甲方应与中介机构协商,要求其履行职责,如协商不成,可解除中介服务协议。五、所有应用场景:1.新能源接入35KV变电站电力设施建设。2.电力设施建设项目的施工、监理和验收。3.项目变更和不可抗力事件的处理。4.合同违约行为的认定和责任承担。5.中介机构的服务和监督。全文完。2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.项目投资与资金3.1投资总额3.2资金来源及使用3.3资金支付方式4.项目进度安排4.1项目建设阶段划分4.2各阶段建设时间节点4.3验收标准及时间5.电力设施建设要求5.1设备选型及标准5.2工程质量要求5.3安全生产要求5.4环保要求6.人员配备与技术支持6.1项目管理人员6.2技术人员6.3人员培训及考核7.材料供应与验收7.1材料采购及质量要求7.2材料验收标准及程序7.3材料供应时间及数量8.工程施工与监理8.1施工单位及资质要求8.2施工现场管理8.3工程监理及职责9.合同价款及支付9.1合同价款确定方式9.2合同价款调整机制9.3支付方式及时间10.风险承担与责任10.1风险识别与评估10.2风险承担原则10.3责任划分及追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数及保管14.3法律适用与争议解决第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:新能源开发有限公司法定代表人:乙方:电力设施建设有限公司法定代表人:1.2注册地址及联系方式甲方注册地址:省市区路号联系电话:05678乙方注册地址:省市区路号联系电话:0876543211.3合同签订日期本合同签订日期为2024年12月1日。2.项目概述2.1项目名称2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设项目2.2项目地点省市区变电站2.3项目规模新建35KV变电站一座,接入新能源发电项目。2.4项目建设内容包括变电站土建工程、电气一次设备安装、二次设备安装、电缆敷设、自动化系统建设等。3.项目投资与资金3.1投资总额本项目总投资为人民币壹亿元整。3.2资金来源及使用资金来源:甲方自筹及银行贷款。资金使用:按项目建设进度分阶段支付。3.3资金支付方式甲方在收到乙方提交的符合合同约定的工程进度款申请后,于5个工作日内支付相应款项。4.项目进度安排4.1项目建设阶段划分土建工程阶段、电气设备安装阶段、调试及验收阶段。4.2各阶段建设时间节点土建工程阶段:2025年1月1日至2025年3月31日;电气设备安装阶段:2025年4月1日至2025年6月30日;调试及验收阶段:2025年7月1日至2025年9月30日。4.3验收标准及时间项目验收标准按照国家相关电力设施建设规范执行。项目验收时间为2025年10月1日。5.电力设施建设要求5.1设备选型及标准设备选型应满足国家及行业相关标准,具有可靠性、安全性、经济性。5.2工程质量要求工程质量应达到国家及行业优质工程标准。5.3安全生产要求施工过程中应严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。5.4环保要求施工过程中应采取措施,减少对环境的影响,符合国家及地方环保要求。6.人员配备与技术支持6.1项目管理人员甲方配备项目经理1名,负责项目整体协调管理;乙方配备项目副经理1名,负责现场施工管理。6.2技术人员甲方配备技术负责人1名,负责技术指导;乙方配备施工技术人员3名,负责现场施工技术指导。6.3人员培训及考核甲方、乙方均应定期对项目管理人员及技术人员进行培训,提高其业务水平。项目管理人员及技术人员应通过考核,具备相应的资格证书。8.工程施工与监理8.1施工单位及资质要求8.2施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度,确保工程质量和施工安全。8.3工程监理及职责甲方委托监理公司对项目进行监理,监理公司应派驻监理人员对工程进行全过程监理。9.合同价款及支付9.1合同价款确定方式合同价款采用固定总价方式,依据国家及行业相关标准及市场价格确定。9.2合同价款调整机制在合同有效期内,如遇国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素,经双方协商一致后可对合同价款进行调整。9.3支付方式及时间合同价款分阶段支付,具体支付节点及比例如下:(1)土建工程阶段:合同价款的30%;(2)电气设备安装阶段:合同价款的40%;(3)调试及验收阶段:合同价款的20%;(4)工程竣工验收合格后,支付合同价款的10%作为质保金。10.风险承担与责任10.1风险识别与评估双方应共同识别项目实施过程中可能存在的风险,并进行风险评估。10.2风险承担原则风险承担原则为:甲方承担政策风险、市场风险;乙方承担施工风险、设计风险。10.3责任划分及追究如因甲方原因导致项目无法按期完成或工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应责任;如因乙方原因导致项目无法按期完成或工程质量不符合合同要求,乙方应承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规及司法解释执行。12.合同解除与终止12.1合同解除条件如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。12.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应妥善处理善后事宜,包括但不限于:工程移交、质量保修、费用结算等。13.合同生效与变更13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.3合同变更效力合同变更后的条款与本合同原有条款具有同等法律效力。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、设备清单、合同签订证明等。14.2合同份数及保管本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。14.3法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决按照本合同第十一条约定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同约定的义务,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的介入范围第三方的介入范围包括但不限于:设计咨询、设备采购、施工监理、质量检测、安全评估、财务审计等。16.第三方介入的同意程序16.1第三方介入的提出任何一方提出引入第三方时,应提前30日书面通知另一方,并说明第三方的名称、经营范围、资质证明及拟介入的具体事项。16.2第三方介入的同意另一方应在收到通知后10日内给予书面答复,同意或拒绝第三方的介入。如同意,双方应共同与第三方签订相应协议。17.第三方介入的协议17.1第三方介入协议的签订第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订,明确各方的权利义务。17.2第三方介入协议的内容(1)第三方的职责和权利;(2)第三方的工作标准和质量要求;(3)第三方的工作进度和成果提交;(4)第三方的工作费用及支付方式;(5)第三方的责任和责任限额;(6)第三方介入的期限和终止条件。18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入协议的内容、第三方资质及行业惯例等因素确定。18.2第三方责任限额的约定在第三方介入协议中,应明确约定第三方的责任限额,包括但不限于:(1)因第三方原因导致的工程质量问题;(2)因第三方原因导致的工程延误;(3)因第三方原因导致的工程安全事故;(4)因第三方原因导致的财产损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定,甲方在协议中承担监督和协调职责。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定,乙方在协议中承担施工和协调职责。19.3第三方与其他各方的关系20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件第三方介入协议约定的终止条件发生时,第三方介入即告终止。20.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应共同与第三方协商,妥善处理善后事宜,包括但不限于费用结算、工作移交等。20.3第三方介入终止后的责任第三方介入终止后,第三方应承担其介入期间产生的法律责任,甲乙双方应按照合同约定承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明详细要求:证明合同双方已正式签订本合同,包含签订日期、地点及双方签字盖章。说明:此附件用于证明合同成立的有效性。2.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、财务分析等。说明:此附件用于证明项目具备实施条件。3.工程设计图纸及技术规范详细要求:包含变电站总体设计、电气一次设备安装图、二次设备安装图、电缆敷设图等。说明:此附件用于指导施工和监理工作。4.设备清单及质量检验报告详细要求:列出项目所需设备清单,并附上设备质量检验报告。说明:此附件用于确保设备质量符合要求。5.施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工组织架构、施工进度计划、施工技术措施等。说明:此附件用于指导施工过程中的各项工作。6.安全生产管理制度及应急预案详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。说明:此附件用于确保施工过程中的安全生产。7.环保措施及验收报告详细要求:包括环保设施建设、环保措施执行情况、环保验收报告等。说明:此附件用于证明项目符合环保要求。8.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、介入范围、职责权利、费用及支付方式等。说明:此附件用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。9.验收报告及保修证书详细要求:包括工程质量验收报告、设备运行状况、保修期限等。说明:此附件用于证明项目已按合同要求完成。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此附件用于明确争议解决机制。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款责任认定标准:甲方未按时支付合同价款,应按合同约定支付违约金,并承担相应的利息损失。示例说明:甲方应在合同约定的支付日期支付款项,如逾期支付,每日应向乙方支付合同价款的0.1%作为违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程进度责任认定标准:乙方未按时完成工程进度,应向甲方支付违约金,并承担相应的工程延误损失。示例说明:乙方应在合同约定的工程进度内完成工程,如逾期完成,每日应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。3.违约行为:第三方未履行合同约定的职责责任认定标准:第三方未履行合同约定的职责,应承担相应的违约责任,甲方或乙方有权解除与第三方的协议。4.违约行为:工程质量不符合合同要求责任认定标准:工程质量不符合合同要求,乙方应承担修复或更换责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:工程验收不合格,乙方应立即进行整改,如整改后仍不合格,乙方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:安全生产事故责任认定标准:因乙方或第三方原因造成安全生产事故,应承担相应的法律责任,并赔偿受害方损失。示例说明:施工过程中发生安全事故,乙方应立即采取措施,并承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度新能源接入35KV变电站电力设施建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(新能源项目业主):名称:________________________地址:________________________联系人:_____________________联系电话:___________________2.乙方(电力设施建设方):名称:________________________地址:________________________联系人:_____________________联系电话:___________________3.其他相关方(如有):名称:________________________地址:________________________联系人:_____________________联系电话:___________________二、合同前言2.1背景随着我国新能源产业的快速发展,为满足新能源接入电网的需求,甲方拟在35KV变电站新建电力设施。为确保工程顺利进行,双方经友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在新能源接入35KV变电站电力设施建设过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、保质、安全完成。三、定义与解释3.1专业术语(1)新能源:指风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等非传统能源。(2)35KV变电站:指电压等级为35KV的变电站。(3)电力设施:指输电线路、配电线路、变压器、开关设备等。(4)建设工期:指从合同签订之日起至工程验收合格之日止的期限。3.2关键词解释(1)新能源接入:指将新能源发电设施接入电网。(2)电力设施建设:指新建、扩建、改造电力设施的过程。(3)工程验收:指对完成的电力设施进行质量、安全、功能等方面的检查和确认。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、安全地完成电力设施建设。(2)甲方应按照合同约定,及时提供工程建设所需的资料、场地和设备。(3)甲方应配合乙方进行工程进度和质量检查。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、安全地完成电力设施建设。(2)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量和安全。(3)乙方应配合甲方进行工程进度和质量检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,建设工期为____个月。5.2合同履行地点电力设施建设地点:________________________5.3合同履行方式(1)乙方负责电力设施的设计、施工、调试和验收。(2)甲方负责提供工程建设所需的资料、场地和设备。(3)双方应按照合同约定,共同推进工程建设进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程验收合格。(2)双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应按照合同约定完成各自的权利和义务。(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理相关事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将已完成工程交付甲方使用。(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:包括初步设计、施工图设计等费用。(2)材料费:包括电力设施建设所需的电缆、变压器、开关设备等材料费用。(3)施工费:包括人工、机械、运输等施工费用。(4)监理费:包括对电力设施建设过程的监理费用。(5)其他费用:包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式(1)乙方提交发票后,甲方应在收到发票之日起____个工作日内支付相应费用。(2)甲方有权根据工程进度和验收情况,分期支付合同费用。7.3支付时间(1)设计费:在初步设计完成后支付50%,施工图设计完成后支付50%。(2)材料费:在材料采购完成后支付50%,材料进场后支付50%。(3)施工费:在工程进度达到合同约定节点后,按实际完成工程量支付。(4)监理费:在监理服务提供完毕后支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的发票和工程进度进行审核。(2)甲方有权要求乙方提供税务发票,并按照国家相关税收政策进行税务处理。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按时提供工程建设所需资料、场地和设备的,应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程建设的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未按约定进行施工,导致工程质量不合格的,应承担修复责任,并支付____%的违约金。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的具体金额由双方协商确定。(2)违约责任中的赔偿金额,甲方应在收到乙方书面索赔通知后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容(1)双方的技术秘密、商业秘密和经营信息。(2)合同内容、工程进度、验收结果等。(3)双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且双方无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变动等。(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)不可抗力事件发生期间,双方应尽力减少损失。(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法继续施工。(2)政府政策调整导致工程成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对电力设施建设的最终验收权。(2)乙方保留对电力设施建设过程中出现的技术问题的处理权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,双方对技术秘密、商业秘密享有专属权利。(2)未经对方同意,任何一方不得以任何形式泄露或使用对方的商业秘密。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应就电力设施建设过程中的重大事项进行沟通和协商。(2)双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)定期召开工程协调会,讨论解决工程建设中的问题。(2)及时沟通工程进展情况,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就新能源接入35KV变电站电力设施建设所达成的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式签订,并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方(新能源项目业主):(签字)____________________(日期)____________________(盖章)____________________乙方(电力设施建设方):(签字)____________________(日期)____________________(盖章)____________________见证人:(签字)____________________(日期)____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.新能源接入35KV变电站电力设施建设初步设计文件2.新能源接入35KV变电站电力设施建设施工图设计文件3.材料采购清单及供应商资质证明4.乙方施工组织设计及施工方案5.电力设施建设过程中的各类检验报告6.电力设施建设过程中的各类变更记录7.电力设施建设过程中的各类会议纪要8.电力设施建设过程中的各类验收报告9.电力设施建设过程中的各类合同补充协议10.不可抗力事件证明材料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论