二零二五年度特高压输电线路电力建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度特高压输电线路电力建设工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程建设标准2.6工程建设期限2.7工程总投资3.工程设计及施工图纸3.1设计单位3.2施工图纸3.3设计变更4.施工组织与管理4.1施工单位4.2施工项目经理4.3施工团队4.4施工组织设计4.5施工进度计划4.6施工安全管理4.7施工质量管理5.材料设备供应5.1材料设备供应商5.2材料设备质量5.3材料设备供应时间5.4材料设备验收6.工程款项6.1工程款项支付方式6.2工程款项支付时间6.3工程款项支付条件6.4工程款项结算7.付款进度与结算7.1付款进度计划7.2付款结算方式7.3付款结算条件8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收报告9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称二零二四年度特高压输电线路电力建设工程2.2工程地点省市区2.3工程规模线路全长公里，塔基座，铁塔基2.4工程内容包括线路建设、塔基建设、铁塔安装等2.5工程建设标准按照国家电网公司相关技术标准和规范执行2.6工程建设期限自合同签订之日起个月2.7工程总投资约人民币亿元3.工程设计及施工图纸3.1设计单位电力设计院3.2施工图纸由甲方提供，乙方按照图纸进行施工3.3设计变更设计变更由甲方提出，经双方协商一致后执行4.施工组织与管理4.1施工单位乙方：建设集团有限公司4.2施工项目经理项目经理：4.3施工团队施工团队由乙方自行组织，包括技术人员、施工人员等4.4施工组织设计乙方应在合同签订后天内提交施工组织设计4.5施工进度计划施工进度计划由乙方制定，经甲方审核后执行4.6施工安全管理乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工安全管理4.7施工质量管理乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工质量管理5.材料设备供应5.1材料设备供应商甲方指定的材料设备供应商5.2材料设备质量材料设备质量应符合国家相关标准和规范5.3材料设备供应时间材料设备应在施工前天内全部到位5.4材料设备验收材料设备验收由双方共同进行，验收合格后方可使用6.工程款项6.1工程款项支付方式按月进度支付，每月支付%6.2工程款项支付时间每月日前支付上月工程款项6.3工程款项支付条件工程进度达到%，且质量合格6.4工程款项结算工程结算由双方共同进行，结算后支付尾款8.工程验收8.1验收标准验收标准参照国家电网公司相关技术标准和规范执行8.2验收程序验收程序包括初验、预验收和最终验收8.3验收时间初验在施工完成后天内进行，预验收在初验合格后天内进行，最终验收在预验收合格后天内进行8.4验收报告验收报告由验收委员会出具，内容包括验收结果、存在问题及整改措施9.工程保修9.1保修范围包括线路、塔基、铁塔等主体结构及附属设施的保修9.2保修期限自工程竣工验收合格之日起，保修期为年9.3保修责任在保修期内，如出现保修范围内的质量问题，乙方负责免费维修或更换10.合同变更与解除10.1合同变更合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行10.2合同解除合同解除包括因不可抗力、一方违约等原因，需经双方协商一致或按法定程序进行10.3合同终止合同终止后，双方应按约定结算剩余款项，并处理相关事宜11.违约责任11.1违约情形包括未按时完成工程、质量不合格、未按时支付款项等11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约处理违约处理由双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼12.2争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地或双方协商一致的其他地点13.合同生效与终止13.1合同生效合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止合同终止包括合同履行完毕、合同解除、合同期限届满等情况14.其他约定事项14.1保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2解除合同通知解除合同需提前天书面通知对方14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.4争议管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等，其介入应符合国家相关法律法规及本合同约定。15.2第三方职责15.2.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全，对施工中发现的问题提出整改意见，并对整改情况进行跟踪检查。15.2.2设计单位设计单位负责提供符合合同要求的施工图纸和设计变更，对施工过程中的设计问题进行解答和指导。15.2.3检测机构检测机构负责对施工过程中的材料、设备、工程实体进行检测，确保其符合设计要求和规范标准。15.2.4咨询公司咨询公司提供专业咨询意见，协助双方解决合同执行过程中的技术、管理等问题。15.2.5仲裁机构仲裁机构在双方发生争议时，按照仲裁程序进行调解或裁决。15.3第三方权利15.3.1监理单位有权对施工过程进行检查、验收，提出整改要求，有权要求施工单位提交相关资料。15.3.2设计单位有权要求施工单位按照设计图纸进行施工，有权对设计变更提出意见。15.3.3检测机构有权对施工过程中的材料、设备、工程实体进行检测，有权要求施工单位提供相关检测样品。15.3.4咨询公司有权获取合同执行过程中的相关信息，有权向双方提出咨询意见。15.3.5仲裁机构有权在双方发生争议时进行调解或裁决。15.4第三方义务15.4.1监理单位应公正、客观地履行监理职责，对施工单位提出的问题应给予合理答复。15.4.2设计单位应按照合同约定提供设计服务，对设计变更应及时通知施工单位。15.4.3检测机构应按照合同约定进行检测，确保检测结果的准确性。15.4.4咨询公司应提供专业、有效的咨询意见，协助双方解决合同执行过程中的问题。15.4.5仲裁机构应按照仲裁程序公正、公平地处理争议。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1监理单位监理单位的责任限额为合同总额的%。16.2.2设计单位设计单位的责任限额为合同总额的%。16.2.3检测机构检测机构的责任限额为合同总额的%。16.2.4咨询公司咨询公司的责任限额为合同总额的%。16.2.5仲裁机构仲裁机构的责任限额为仲裁裁决金额的%。17.第三方与其他各方的划分17.1责任划分第三方在履行职责过程中，其责任应明确划分，不得将责任转嫁给其他方。17.2权利划分第三方在履行职责过程中，其权利应明确划分，不得侵犯其他方的合法权益。17.3费用承担第三方的费用由甲方承担，具体费用按照合同约定执行。17.4信息共享第三方在履行职责过程中获取的信息，应与甲乙方共享，不得泄露给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等内容。说明：施工组织设计应详细描述施工过程中的组织结构、人员安排、材料设备使用等。2.附件二：工程进度计划详细要求：列出工程各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里程碑。说明：工程进度计划应明确施工各阶段的起止时间，确保工程按计划推进。3.附件三：施工图纸及技术规范详细要求：提供完整的设计图纸、技术规范和相关标准。说明：施工图纸及技术规范是施工的依据，应确保其准确性和完整性。4.附件四：材料设备清单及质量证明文件详细要求：列出所有使用材料的名称、规格、数量和质量证明文件。说明：材料设备清单及质量证明文件是确保施工质量的重要依据。5.附件五：工程验收报告详细要求：包含工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果和存在问题。说明：工程验收报告是工程验收的正式文件，应详细记录验收过程和结果。6.附件六：工程变更记录详细要求：记录工程实施过程中发生的所有变更，包括变更原因、内容、时间和责任人。说明：工程变更记录是跟踪工程变更的重要文件，有助于明确责任和调整计划。7.附件七：工程结算报告详细要求：列出工程各项费用，包括材料费、人工费、机械费等，以及结算金额。说明：工程结算报告是工程款结算的依据，应确保费用的准确性和合理性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)未按合同约定的时间完成工程；b)工程质量不符合合同要求；c)未按合同约定支付工程款项；d)未按合同约定提供材料设备；e)未按合同约定进行工程验收；f)其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a)违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，由双方协商确定；b)赔偿责任的认定：根据违约行为的严重程度和造成的损失，由违约方承担相应的赔偿责任；c)违约金的认定：根据合同约定，违约方应支付违约金；d)争议解决：如双方协商不成，可向人民法院提起诉讼。示例说明：a)乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。甲方有权要求乙方支付违约金，并根据延误天数延长工期。b)甲方未按合同约定支付工程款项，导致乙方无法正常施工。乙方有权暂停施工，并要求甲方支付应付款项。c)工程验收不合格，乙方因施工质量问题导致。甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的修复费用。全文完。二零二四年度特高压输电线路电力建设工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同标的3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程量清单4.工程进度及付款4.1工程进度计划4.2付款方式4.3付款时间5.材料设备供应5.1材料设备供应方式5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应时间6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.质量保证期7.1质量保证期限7.2质量保证责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更11.1合同变更程序11.2合同变更内容12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料设备清单12.3附件三：质量保证书13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用及管辖14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：特高压输电线路电力建设工程业主单位乙方：特高压输电线路电力建设工程施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度特高压输电线路电力建设工程2.2项目地点省市县2.3项目规模全长公里，总投资亿元2.4项目工期自合同签订之日起至年月日完工第三条合同标的3.1工程范围包括线路基础、铁塔、导线、接地装置等建设内容3.2工程质量要求符合国家相关标准和规范，确保工程安全、可靠、经济、合理3.3工程量清单详见附件一：工程量清单第四条工程进度及付款4.1工程进度计划详见附件二：工程进度计划4.2付款方式按工程进度分阶段支付，具体付款比例由双方协商确定4.3付款时间每个阶段工程完成后日内支付相应款项第五条材料设备供应5.1材料设备供应方式由乙方自行采购，确保材料设备质量符合合同要求5.2材料设备质量要求符合国家相关标准和规范，具备出厂合格证、检验报告等证明文件5.3材料设备供应时间与工程进度计划同步，确保工程顺利进行第六条工程验收6.1验收标准符合国家相关标准和规范，确保工程安全、可靠、经济、合理6.2验收程序工程完工后，由双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用6.3验收时间工程完工后日内进行验收第七条质量保证期7.1质量保证期限自工程验收合格之日起年内7.2质量保证责任在质量保证期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方负责修复或赔偿损失第八条违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间、质量要求完成工程建设的8.1.2甲方未按合同约定支付工程款的8.1.3任何一方违反保密条款的8.1.4任何一方违反合同约定的其他义务的8.2违约责任承担8.2.1乙方未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金比例为工程总金额的1%。8.2.2甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付工程款金额的1%。8.2.3违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.2.4违反合同约定的其他义务的，应根据具体情况进行赔偿，包括但不限于恢复原状、赔偿损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1工程按合同约定全部完工并验收合格；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同；10.2.4法律法规规定的其他合同终止情形。第十一条合同变更11.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的补充部分。11.2合同变更内容变更内容应明确、具体，包括但不限于工程范围、质量要求、付款方式、工期等。第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料设备清单12.3附件三：质量保证书第十三条其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，并应及时通知对方，采取合理措施减轻损失。第十四条合同签署及生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入范围1.1第三方定义本合同所指第三方，是指除甲乙双方外的，根据合同约定或双方协商一致，介入本合同履行过程中的第三方机构或个人，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、风险评估、融资协调、法律咨询等方面。第二条甲乙双方责任划分2.1甲方向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够有效履行其职责。2.2乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的信息和协助，不得阻挠或干扰第三方的正常工作。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1第三方有权要求甲乙双方提供与本合同履行相关的信息和资料。3.1.2第三方有权根据合同约定和实际工作情况，对工程进度、质量、成本等方面提出意见和建议。3.1.3第三方有权要求甲乙双方改正违约行为。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定和行业标准，履行其监督、评估、咨询等职责。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.2.3第三方应保证其提供的意见和服务的客观性、公正性和专业性。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额本合同中，第三方因自身原因造成的损失，其责任限额为第三方服务费用总额的倍。4.2第三方责任免除4.2.1因不可抗力事件导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。4.2.2因甲乙双方提供的信息不准确、不完整或存在误导导致第三方产生损失的，第三方不承担责任。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序5.1.1双方协商确定第三方介入的方式和内容。5.1.2甲乙双方与第三方签订书面合作协议，明确各方的权利和义务。5.1.3第三方根据合作协议开展相关工作。第六条第三方变更6.1第三方变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并与新的第三方签订书面合作协议。6.2第三方变更责任因第三方变更导致合同履行受到影响，甲乙双方应共同承担相应的责任。第七条第三方介入费用的承担7.1第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定或协商一致的比例承担。7.2第三方介入费用的支付第三方介入费用应在第三方提供服务前由甲乙双方支付。第八条第三方介入争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。第九条第三方介入合同的终止9.1第三方介入合同终止条件9.1.1合同约定的第三方介入任务完成；9.1.2双方协商一致终止第三方介入；9.1.3因不可抗力导致第三方介入无法继续；9.1.4法律法规规定的其他合同终止情形。9.2第三方介入合同终止程序9.2.1双方协商一致终止第三方介入的，应签订书面终止协议。9.2.2因不可抗力或法律法规规定的其他情形终止的，第三方应及时通知甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：包括所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，需按照国家相关标准和规范进行编制，并附有相关图纸和说明。2.附件二：材料设备清单详细要求和说明：列出所有所需材料的名称、规格、型号、产地、数量、单价、总价等信息，并附有材料合格证明和相关检测报告。3.附件三：质量保证书详细要求和说明：由乙方出具的保证书，承诺在质量保证期内对工程进行维护和