二零二五年度绿色建材应用房地产工程施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建材应用房地产工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同标的物2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度及验收3.1工程进度计划3.2工程验收标准3.3工程验收程序4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成4.2工程付款进度4.3付款方式4.4付款期限5.材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料采购及运输5.3材料验收及保管6.施工组织与技术要求6.1施工组织设计6.2施工技术要求6.3施工安全与环保要求7.工程变更及洽商7.1工程变更程序7.2洽商程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同履行与监督13.1合同履行要求13.2合同监督方式14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：_________________1.2合同乙方基本信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：_________________2.合同标的物2.1工程名称工程名称：____________________2.2工程地点工程地点：____________________2.3工程规模工程规模：____________________2.4工程内容工程内容包括但不限于：____________________3.工程进度及验收3.1工程进度计划工程进度计划：____________________3.2工程验收标准工程验收标准：____________________3.3工程验收程序工程验收程序：____________________4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成工程造价组成：____________________4.2工程付款进度工程付款进度：____________________4.3付款方式付款方式：____________________4.4付款期限付款期限：____________________5.材料供应5.1材料品牌及规格材料品牌及规格：____________________5.2材料采购及运输材料采购及运输：____________________5.3材料验收及保管材料验收及保管：____________________6.施工组织与技术要求6.1施工组织设计施工组织设计：____________________6.2施工技术要求施工技术要求：____________________6.3施工安全与环保要求施工安全与环保要求：____________________7.工程变更及洽商7.1工程变更程序工程变更程序：____________________7.2洽商程序洽商程序：____________________8.争议解决8.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。双方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼或向合同履行地仲裁委员会申请仲裁。8.2争议解决机构若选择仲裁，仲裁机构为合同履行地仲裁委员会。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。8.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在六十日内通过协商或调解解决争议；若协商或调解不成的，任何一方均有权在争议发生之日起九十日内向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；（2）甲方未按合同约定的时间、方式支付工程款；（3）任何一方违反合同约定的保密义务；（4）任何一方违反合同约定的其他条款。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）承担仲裁或诉讼费用。10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）一方违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。12.合同附件12.1合同附件清单（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）施工组织设计；（4）材料清单；（5）其他相关文件。12.2合同附件内容合同附件内容为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.合同履行与监督13.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2合同监督方式合同履行过程中，任何一方有权对另一方进行监督，确保合同约定得到履行。14.其他约定事项14.1通知方式（1）邮寄；（2）传真；（3）电子邮件；（4）其他双方认可的送达方式。14.2合同修改本合同的任何修改必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）后生效。14.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为履行本合同而提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正、透明，提高工程质量，保障甲乙双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1中介服务若需第三方提供中介服务，甲方或乙方应书面通知对方，并明确中介方的名称、服务内容、费用及支付方式。16.2咨询服务若需第三方提供咨询服务，甲方或乙方应书面通知对方，并明确咨询方的名称、服务内容、费用及支付方式。16.3监理服务若需第三方提供监理服务，甲方或乙方应书面通知对方，并明确监理方的名称、服务内容、费用及支付方式。16.4检测服务若需第三方提供检测服务，甲方或乙方应书面通知对方，并明确检测方的名称、检测项目、费用及支付方式。16.5验收服务若需第三方提供验收服务，甲方或乙方应书面通知对方，并明确验收方的名称、验收标准、费用及支付方式。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额指第三方因履行本合同而产生的违约责任，其最高赔偿限额为本合同工程造价的_________%。17.2责任限额适用范围（1）第三方因故意或重大过失导致工程质量不合格；（2）第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失；（3）其他因第三方原因导致甲乙双方损失的。17.3责任限额计算方式（1）根据实际损失计算；（2）根据合同约定赔偿比例计算；（3）根据第三方责任限额定义计算。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为委托代理关系，甲方为委托方，第三方为受托方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系为委托代理关系，乙方为委托方，第三方为受托方。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系为独立第三方关系，第三方不参与甲乙双方的权益分配，仅负责合同履行过程中的技术服务。19.第三方介入的合同条款（1）第三方名称、服务内容、费用及支付方式；（2）第三方责任限额；（3）第三方与其他各方的责任划分；（4）第三方介入的时间及期限；（5）第三方介入的保密义务；（6）其他相关条款。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。（1）变更原因；（2）变更内容；（3）变更后的合同条款；（4）变更后的责任划分；（5）其他相关条款。21.第三方介入的合同解除（1）第三方违反合同约定，经甲乙双方催告后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。21.2第三方介入的合同解除程序第三方介入的合同解除程序如下：（1）甲乙双方书面通知对方及第三方；（2）第三方确认收到解除通知；（3）合同解除生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含施工图、设计图、结构图等，需满足国家相关设计规范要求。说明：图纸应清晰、完整，便于施工。2.工程量清单详细要求：详细列出工程量，包括工程量计算规则、单位、数量等。说明：清单应与图纸相对应，确保工程量准确无误。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量控制措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计应具有可行性、科学性、合理性。4.材料清单详细要求：列出工程所需材料品牌、规格、型号、数量等。说明：材料清单应与合同约定一致，确保材料质量。5.质量检测报告详细要求：包括材料、设备、工程质量的检测报告，需满足国家相关质量标准。说明：检测报告应真实、有效，作为工程质量验收的依据。6.验收报告详细要求：包括工程验收结果、验收时间、验收人员等。说明：验收报告应真实、完整，作为工程交付使用的依据。7.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、付款方式等。说明：付款凭证应作为付款依据，确保付款准确无误。8.工程变更洽商记录详细要求：记录工程变更原因、内容、时间、双方签字等。说明：变更洽商记录应作为合同附件，确保变更内容合法有效。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、期限等。说明：争议解决协议应作为合同附件，明确争议解决途径。10.其他相关文件说明：包括但不限于合同补充协议、补充条款、通知等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程责任认定：乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方未按期完成工程，应支付每日违约金_________元。2.甲方未按合同约定的时间、方式支付工程款责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若甲方未按约定支付工程款，应支付每日违约金_________元。3.任何一方违反合同约定的保密义务责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若一方泄露合同内容，应赔偿对方因此遭受的损失。4.任何一方违反合同约定的其他条款责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若一方未按约定提供材料，应赔偿对方因此遭受的损失。5.第三方因故意或重大过失导致工程质量不合格责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方检测报告错误导致工程质量不合格，应赔偿甲方因此遭受的损失。6.第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方未按约定提供咨询服务，造成甲方损失，应赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度绿色建材应用房地产工程施工合同1建筑主体结构工程1.1.建筑主体结构工程概述1.2.建筑主体结构工程设计要求1.3.建筑主体结构工程施工标准1.4.建筑主体结构工程施工进度计划1.5.建筑主体结构工程质量控制1.6.建筑主体结构工程安全文明施工1.7.建筑主体结构工程合同价款及支付1.8.建筑主体结构工程合同变更及索赔1.9.建筑主体结构工程竣工验收1.10.建筑主体结构工程保修责任1.11.建筑主体结构工程合同解除及终止1.12.建筑主体结构工程争议解决1.13.建筑主体结构工程附件及补充协议建筑装饰装修工程2.1.建筑装饰装修工程概述2.2.建筑装饰装修工程设计要求2.3.建筑装饰装修工程施工标准2.4.建筑装饰装修工程施工进度计划2.5.建筑装饰装修工程质量控制2.6.建筑装饰装修工程安全文明施工2.7.建筑装饰装修工程合同价款及支付2.8.建筑装饰装修工程合同变更及索赔2.9.建筑装饰装修工程竣工验收2.10.建筑装饰装修工程保修责任2.11.建筑装饰装修工程合同解除及终止2.12.建筑装饰装修工程争议解决2.13.建筑装饰装修工程附件及补充协议给排水及消防工程3.1.给排水及消防工程概述3.2.给排水及消防工程设计要求3.3.给排水及消防工程施工标准3.4.给排水及消防工程施工进度计划3.5.给排水及消防工程质量控制3.6.给排水及消防工程安全文明施工3.7.给排水及消防工程合同价款及支付3.8.给排水及消防工程合同变更及索赔3.9.给排水及消防工程竣工验收3.10.给排水及消防工程保修责任3.11.给排水及消防工程合同解除及终止3.12.给排水及消防工程争议解决3.13.给排水及消防工程附件及补充协议电气及智能化系统工程4.1.电气及智能化系统工程概述4.2.电气及智能化系统工程工程设计要求4.3.电气及智能化工程施工标准4.4.电气及智能化工程施工进度计划4.5.电气及智能化工程质量控制4.6.电气及智能化工程安全文明施工4.7.电气及智能化工程合同价款及支付4.8.电气及智能化工程合同变更及索赔4.9.电气及智能化工程竣工验收4.10.电气及智能化工程保修责任4.11.电气及智能化工程合同解除及终止4.12.电气及智能化工程争议解决4.13.电气及智能化工程附件及补充协议通风与空调工程5.1.通风与空调工程概述5.2.通风与空调工程设计要求5.3.通风与空调工程施工标准5.4.通风与空调工程施工进度计划5.5.通风与空调工程质量控制5.6.通风与空调工程安全文明施工5.7.通风与空调工程合同价款及支付5.8.通风与空调工程合同变更及索赔5.9.通风与空调工程竣工验收5.10.通风与空调工程保修责任5.11.通风与空调工程合同解除及终止5.12.通风与空调工程争议解决5.13.通风与空调工程附件及补充协议绿化景观工程6.1.绿化景观工程概述6.2.绿化景观工程设计要求6.3.绿化景观工程施工标准6.4.绿化景观工程施工进度计划6.5.绿化景观工程质量控制6.6.绿化景观工程安全文明施工6.7.绿化景观工程合同价款及支付6.8.绿化景观工程合同变更及索赔6.9.绿化景观工程竣工验收6.10.绿化景观工程保修责任6.11.绿化景观工程合同解除及终止6.12.绿化景观工程争议解决6.13.绿化景观工程附件及补充协议室内外给排水及消防工程7.1.室内外给排水及消防工程概述7.2.室内外给排水及消防工程设计要求7.3.室内外给排水及消防工程施工标准7.4.室内外给排水及消防工程施工进度计划7.5.室内外给排水及消防工程质量控制7.6.室内外给排水及消防工程安全文明施工7.7.室内外给排水及消防工程合同价款及支付7.8.室内外给排水及消防工程合同变更及索赔7.9.室内外给排水及消防工程竣工验收7.10.室内外给排水及消防工程保修责任7.11.室内外给排水及消防工程合同解除及终止7.12.室内外给排水及消防工程争议解决7.13.室内外给排水及消防工程附件及补充协议电气及智能化系统工程8.1.电气及智能化系统工程概述8.2.电气及智能化系统工程工程设计要求8.3.电气及智能化工程施工标准8.4.电气及智能化工程施工进度计划8.5.电气及智能化工程质量控制8.6.电气及智能化工程安全文明施工8.7.电气及智能化工程合同价款及支付8.8.电气及智能化工程合同变更及索赔8.9.电气及智能化工程竣工验收8.10.电气及智能化工程保修责任8.11.电气及智能化工程合同解除及终止8.12.电气及智能化工程争议解决8.13.电气及智能化工程附件及补充协议室内外电气及智能化系统工程9.1.室内外电气及智能化系统工程概述9.2.室内外电气及智能化系统工程工程设计要求9.3.室内外电气及智能化工程施工标准9.4.室内外电气及智能化工程施工进度计划9.5.室内外电气及智能化工程质量控制9.6.室内外电气及智能化工程安全文明施工9.7.室内外电气及智能化工程合同价款及支付9.8.室内外电气及智能化工程合同变更及索赔9.9.室内外电气及智能化工程竣工验收9.10.室内外电气及智能化工程保修责任9.11.室内外电气及智能化工程合同解除及终止9.12.室内外电气及智能化工程争议解决9.13.室内外电气及智能化工程附件及补充协议室内外给排水及消防系统工程10.1.室内外给排水及消防系统工程概述10.2.室内外给排水及消防系统工程工程设计要求10.3.室内外给排水及消防系统工程工程施工标准10.4.室内外给排水及消防系统工程工程施工进度计划10.5.室内外给排水及消防系统工程质量控制10.6.室内外给排水及消防系统工程安全文明施工10.7.室内外给排水及消防系统工程合同价款及支付10.8.室内外给排水及消防系统工程合同变更及索赔10.9.室内外给排水及消防系统工程竣工验收10.10.室内外给排水及消防系统工程保修责任10.11.室内外给排水及消防系统工程合同解除及终止10.12.室内外给排水及消防系统工程争议解决10.13.室内外给排水及消防系统工程附件及补充协议室内外通风与空调系统工程11.1.室内外通风与空调系统工程概述11.2.室内外通风与空调系统工程工程设计要求11.3.室内外通风与空调系统工程工程施工标准11.4.室内外通风与空调系统工程工程施工进度计划11.5.室内外通风与空调系统工程质量控制11.6.室内外通风与空调系统工程安全文明施工11.7.室内外通风与空调系统工程合同价款及支付11.8.室内外通风与空调系统工程合同变更及索赔11.9.室内外通风与空调系统工程竣工验收11.10.室内外通风与空调系统工程保修责任11.11.室内外通风与空调系统工程合同解除及终止11.12.室内外通风与空调系统工程争议解决11.13.室内外通风与空调系统工程附件及补充协议室内外绿化景观系统工程12.1.室内外绿化景观系统工程概述12.2.室内外绿化景观系统工程工程设计要求12.3.室内外绿化景观系统工程工程施工标准12.4.室内外绿化景观系统工程工程施工进度计划12.5.室内外绿化景观系统工程质量控制12.6.室内外绿化景观系统工程安全文明施工12.7.室内外绿化景观系统工程合同价款及支付12.8.室内外绿化景观系统工程合同变更及索赔12.9.室内外绿化景观系统工程竣工验收12.10.室内外绿化景观系统工程保修责任12.11.室内外绿化景观系统工程合同解除及终止12.12.室内外绿化景观系统工程争议解决12.13.室内外绿化景观系统工程附件及补充协议本合同目录一览第一部分：合同如下：第一条建筑主体结构工程1.1建筑主体结构工程概述本合同涉及的建筑主体结构工程包括基础工程、主体结构工程、屋面工程等，具体内容详见本合同附件一。1.2建筑主体结构工程设计要求1.2.1设计应符合国家现行建筑工程设计规范和标准。1.2.2设计应满足业主方的使用功能和审美需求。1.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。1.3建筑主体结构工程施工标准1.3.1施工应符合国家现行建筑工程施工规范和标准。1.3.2施工应确保工程质量和安全。1.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。1.4建筑主体结构工程施工进度计划1.4.1工程总工期为个月。1.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件二。1.5建筑主体结构工程质量控制1.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。1.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。1.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。1.6建筑主体结构工程安全文明施工1.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。1.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。1.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。1.7建筑主体结构工程合同价款及支付1.7.1工程合同总价为人民币万元整。1.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件三。第二条建筑装饰装修工程2.1建筑装饰装修工程概述本合同涉及的建筑装饰装修工程包括室内外墙面、地面、顶棚、门窗、卫生间、厨房等装饰装修内容。2.2建筑装饰装修工程设计要求2.2.1设计应符合国家现行建筑装饰装修设计规范和标准。2.2.2设计应满足业主方的使用功能和审美需求。2.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。2.3建筑装饰装修工程施工标准2.3.1施工应符合国家现行建筑装饰装修工程施工规范和标准。2.3.2施工应确保工程质量和安全。2.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。2.4建筑装饰装修工程施工进度计划2.4.1工程总工期为个月。2.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件四。2.5建筑装饰装修工程质量控制2.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。2.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。2.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。2.6建筑装饰装修工程安全文明施工2.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。2.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。2.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。2.7建筑装饰装修工程合同价款及支付2.7.1工程合同总价为人民币万元整。2.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件五。第三条给排水及消防工程3.1给排水及消防工程概述本合同涉及给排水及消防工程包括给水系统、排水系统、消防系统等。3.2给排水及消防工程设计要求3.2.1设计应符合国家现行给排水及消防设计规范和标准。3.2.2设计应满足业主方的使用功能和消防要求。3.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。3.3给排水及消防工程施工标准3.3.1施工应符合国家现行给排水及消防工程施工规范和标准。3.3.2施工应确保工程质量和安全。3.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。3.4给排水及消防工程施工进度计划3.4.1工程总工期为个月。3.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件六。3.5给排水及消防工程质量控制3.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。3.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。3.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。3.6给排水及消防工程安全文明施工3.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。3.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。3.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。3.7给排水及消防工程合同价款及支付3.7.1工程合同总价为人民币万元整。3.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件七。第八条电气及智能化系统工程8.1电气及智能化系统工程概述本合同涉及电气及智能化系统工程包括变配电系统、高低压配电系统、弱电系统、智能化系统等。8.2电气及智能化系统工程工程设计要求8.2.1设计应符合国家现行电气及智能化工程设计规范和标准。8.2.2设计应满足业主方的使用功能和智能化需求。8.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。8.3电气及智能化工程施工标准8.3.1施工应符合国家现行电气及智能化工程施工规范和标准。8.3.2施工应确保工程质量和安全。8.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。8.4电气及智能化工程施工进度计划8.4.1工程总工期为个月。8.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件八。8.5电气及智能化工程质量控制8.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。8.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。8.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。8.6电气及智能化工程安全文明施工8.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。8.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。8.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。8.7电气及智能化工程合同价款及支付8.7.1工程合同总价为人民币万元整。8.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件九。第九条通风与空调工程9.1通风与空调工程概述本合同涉及通风与空调工程包括通风系统、空调系统、新风系统等。9.2通风与空调工程设计要求9.2.1设计应符合国家现行通风与空调工程设计规范和标准。9.2.2设计应满足业主方的使用功能和舒适度要求。9.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。9.3通风与空调工程施工标准9.3.1施工应符合国家现行通风与空调工程施工规范和标准。9.3.2施工应确保工程质量和安全。9.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。9.4通风与空调工程施工进度计划9.4.1工程总工期为个月。9.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件十。9.5通风与空调工程质量控制9.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。9.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。9.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。9.6通风与空调工程安全文明施工9.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。9.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。9.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。9.7通风与空调工程合同价款及支付9.7.1工程合同总价为人民币万元整。9.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件十一。第十条绿化景观工程10.1绿化景观工程概述本合同涉及绿化景观工程包括绿化种植、景观小品、水景、硬质景观等。10.2绿化景观工程设计要求10.2.1设计应符合国家现行绿化景观工程设计规范和标准。10.2.2设计应满足业主方的使用功能和美观要求。10.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和生态保护要求。10.3绿化景观工程施工标准10.3.1施工应符合国家现行绿化景观工程施工规范和标准。10.3.2施工应确保工程质量和安全。10.3.3施工过程中应遵循环保、节水原则。10.4绿化景观工程施工进度计划10.4.1工程总工期为个月。10.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件十二。10.5绿化景观工程质量控制10.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。10.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。10.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。10.6绿化景观工程安全文明施工10.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。10.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。10.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。10.7绿化景观工程合同价款及支付10.7.1工程合同总价为人民币万元整。10.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件十三。第十一条室内外给排水及消防工程11.1室内外给排水及消防工程概述本合同涉及室内外给排水及消防工程包括室内外给排水系统、消防系统、消防设施等。11.2室内外给排水及消防工程设计要求11.2.1设计应符合国家现行室内外给排水及消防工程设计规范和标准。11.2.2设计应满足业主方的使用功能和消防要求。11.2.3设计应考虑施工条件、环境因素和节能要求。11.3室内外给排水及消防工程施工标准11.3.1施工应符合国家现行室内外给排水及消防工程施工规范和标准。11.3.2施工应确保工程质量和安全。11.3.3施工过程中应遵循环保、节能、节水原则。11.4室内外给排水及消防工程施工进度计划11.4.1工程总工期为个月。11.4.2各分项工程进度计划详见本合同附件十四。11.5室内外给排水及消防工程质量控制11.5.1严格执行国家建筑工程质量验收标准。11.5.2施工过程中应进行全过程质量监控。11.5.3对不合格工程应及时整改，确保工程质量。11.6室内外给排水及消防工程安全文明施工11.6.1严格执行国家建筑工程安全文明施工标准。11.6.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全。11.6.3加强施工现场环境保护，减少对周边环境的影响。11.7室内外给排水及消防工程合同价款及支付11.7.1工程合同总价为人民币万元整。11.7.2合同价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点详见本合同附件十五。第十二条电气及智能化系统工程12.1电气及智能化系统工程概述（内容同第八条）12.2电气及智能化系统工程工程设计要求（内容同第八条）12.3电气及智能化工程施工标准（内容同第八条）12.4电气及智能化工程施工进度计划（内容同第八条）12.5电气及智能化工程质量控制（内容同第八条）12.6电气及智能化工程安全文明施工（内容同第八条）12.7电气及智能化工程合同价款及支付（内容同第八条）第十三条室内外电气及智能化系统工程13.1室内外电气及智能化系统工程概述（内容同第八条）13.2室内外电气及智能化系统工程工程设计要求（内容同第八条）13.3室内外电气及智能化工程施工标准（内容同第八条）13.4室内外电气及智能化工程施工进度计划（内容同第八条）13.5室内外电气及智能化工程质量控制（内容同第八条）13.6室内外电气及智能化工程安全文明施工（内容同第八条）13.7室内外电气及智能化工程合同价款及支付（内容同第八条）第十四条室内外给排水及消防系统工程14.1室内外给排水及消防系统工程概述（内容同第八条）14.2室内外给排水及消防系统工程工程设计要求（内容同第八条）14.3室内外给排水及消防系统工程工程施工标准（内容同第八条）14.4室内外给排水及消防系统工程工程施工进度计划（内容同第八条）14.5室内外给排水及消防系统工程质量控制（内容同第八条）14.6室内外给排水及消防系统工程安全文明施工（内容同第八条）14.7室内外给排水及消防系统工程合同价款及支付（内容同第八条）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为本合同提供专业服务、技术支持或进行监理、检验、鉴定等活动的独立法人或其他组织。1.2.1监理单位：对工程施工过程进行监督、检查和验收。2.2.2检验机构：对工程质量进行检测、鉴定。2.2.3设计单位：对工程设计进行审查、优化。2.2.4中介机构：协助甲方或乙方进行合同签订、履约管理等。2.第三方的责任和权利2.1.1收取合同约定的服务费用。2.1.2要求甲方或乙方提供必要的资料和信息。2.1.3对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。2.2.1按照合同约定，独立、公正地履行职责。2.2.2保证所提供的服务符合国家相关法律法规和标准。2.2.3对因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。3.第三方的责任限额3.1.1第三方的赔偿责任范围：包括直接经济损失、间接经济损失、违约金等。3.1.2第三方的赔偿金额：根据第三方提供的服务类型、工作量等因素确定。3.1.3第三方的赔偿期限：自损失发生之日起一定期限内。4.第三方介入的程序4.1第三方介入程序如下：4.1.2双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方类型、职责、费用等。4.1.3双方签订第三方介入协议，明确各方的权利义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在履行本合同时，与甲方、乙方及其他相关方的划分如下：5.1.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，为甲方提供专业服务。5.1.2第三方与乙方的关系：第三方受乙方委托，为乙方提供专业服务。5.1.3第三方与其他相关方的关系：第三方在履行职责过程中，与其他相关方（如供应商、分包商等）进行业务往来。6.第三方介入的变更6.1在合同履行过程中，如需变更第三方介入的事项，双方应重新协商并签订补充协议。7.第三方介入的终止7.1如有下列情况之一，双方可终止第三方介入：7.1.1第三方未能按照合同约定履行职责。7.1.2第三方提供的服务不符合国家相关法律法规和标准。7.1.3第三方出现重大违约行为。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中出现的争议，由合同双方协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建筑主体结构工程设计图纸及说明详细要求：包含基础、主体结构、屋面等设计图纸，以及相应的工程量清单、材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方要求。2.附件二：建筑主体结构工程施工进度计划详细要求：列出各分项工程的施工时间节点，包括开始时间、结束时间、工期等。说明：施工进度计划应与工程总工期相符合，确保工程按时完成。3.附件三：建筑主体结构工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。4.附件四：建筑装饰装修工程设计图纸及说明详细要求：包含室内外墙面、地面、顶棚、门窗等装饰装修设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方审美和使用需求。5.附件五：建筑装饰装修工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。6.附件六：给排水及消防工程设计图纸及说明详细要求：包含给水系统、排水系统、消防系统等设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方使用和消防要求。7.附件七：给排水及消防工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。8.附件八：电气及智能化系统工程设计图纸及说明详细要求：包含变配电系统、高低压配电系统、弱电系统、智能化系统等设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方使用和智能化需求。9.附件九：电气及智能化工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。10.附件十：通风与空调工程设计图纸及说明详细要求：包含通风系统、空调系统、新风系统等设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方使用和舒适度要求。11.附件十一：通风与空调工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。12.附件十二：绿化景观工程设计图纸及说明详细要求：包含绿化种植、景观小品、水景、硬质景观等设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方使用和美观要求。13.附件十三：绿化景观工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。14.附件十四：室内外给排水及消防工程设计图纸及说明详细要求：包含室内外给排水系统、消防系统、消防设施等设计图纸，以及材料清单、施工说明等。说明：设计图纸应满足国家现行规范和标准，并符合业主方使用和消防要求。15.附件十五：室内外给排水及消防工程合同价款支付节点详细要求：明确各阶段工程完成后的付款比例和时间。说明：支付节点应与工程进度相匹配，确保资金及时到位。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：未按时支付工程款。未按合同约定提供施工图纸或资料。未按时完成工程验收。1.2乙方违约行为：未按时完成工程进度。工程质量不符合合同约定。施工过程中发生安全事故。1.3第三方违约行为：未按时完成服务任务。提供的服务不符合合同约定。发生重大失误导致工程损失。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：逾期支付工程款，应向乙方支付违约金。未按时提供施工图纸或资料，导致工程延误，应承担相应责任。未按时完成工程验收，导致工程无法投入使用，应承担相应责任。2.2乙方违约责任：逾期完成工程进度，应向甲方支付违约金。工程质量不符合合同约定，应进行整改，并承担相应责任。施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。2.3第三方违约责任：逾期完成服务任务，应向委托方支付违约金。提供的服务不符合合同约定，应进行整改，并承担相应责任。发生重大失误导致工程损失，应承担相应赔偿责任。示例说明：甲方未按时支付工程款，导致乙方停工，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿停工损失。乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担相应责任，包括赔偿伤亡人员及家属的损失。全文完。二零二四年度绿色建材应用房地产工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.工程范围3.1工程内容3.2工程量清单3.3工程进度计划4.绿色建材应用要求4.1绿色建材定义4.2绿色建材应用比例4.3绿色建材质量标准4.4绿色建材采购及验收流程5.工程设计要求5.1设计单位及资质5.2设计深度及标准5.3设计变更管理6.工程施工管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全及文明施工6.4施工质量保证体系7.材料设备供应7.1材料设备供应商资质7.2材料设备质量保证7.3材料设备供应进度8.工程款支付方式8.1预付款比例8.2进度款支付节点8.3结算款支付条件8.4逾期付款违约责任9.工程验收及保修9.1验收标准及程序9.2验收时间及组织9.3保修范围及期限9.4保修责任及费用10.合同变更与解除10.1变更程序及审批10.2合同解除条件10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任11.3违约赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同签订日期14.4合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：房地产开发有限公司甲方法定代表人：甲方住所地：省市区路号1.2乙方基本信息乙方名称：建筑工程有限公司乙方法定代表人：乙方住所地：省市区路号2.项目概况2.1项目名称：绿色住宅小区2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米2.4项目总投资：人民币亿元3.工程范围3.1工程内容：包括住宅楼、商业楼、地下车库等建筑物的土建、装饰装修、安装工程等3.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》3.3工程进度计划：详见附件二《工程进度计划表》4.绿色建材应用要求4.1绿色建材定义：指在生产、使用过程中对环境影响小，有利于资源节约和环境保护的建筑材料4.2绿色建材应用比例：住宅楼建筑主体结构材料中，绿色建材应用比例不得低于60%4.3绿色建材质量标准：应符合国家或行业相关标准，详见附件三《绿色建材质量标准》4.4绿色建材采购及验收流程：详见附件四《绿色建材采购及验收流程》5.工程设计要求5.1设计单位及资质：建筑设计研究院，具有甲级设计资质5.2设计深度及标准：满足国家及行业相关设计规范，详见附件五《设计深度及标准》5.3设计变更管理：设计变更需经甲方、乙方及设计单位协商一致，并签订设计变更单6.工程施工管理6.1施工组织设计：乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等6.2施工现场管理：乙方应确保施工现场安全、文明施工，并接受甲方监督6.3施工安全及文明施工：详见附件六《施工安全及文明施工规定》6.4施工质量保证体系：乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量达到合同约定标准7.材料设备供应7.1材料设备供应商资质：供应商应具备相应资质，详见附件七《材料设备供应商资质要求》7.2材料设备质量保证：供应商应提供材料设备质量保证书，确保材料设备符合合同约定标准7.3材料设备供应进度：详见附件八《材料设备供应进度表》8.工程款支付方式8.1预付款比例：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的10%作为预付款8.2进度款支付节点：按照工程进度计划的完成情况进行支付，每个节点支付已完工程量的10%，共计支付四次8.3结算款支付条件：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料和发票后30日内支付结算款8.4逾期付款违约责任：甲方逾期付款，应按每日万分之五支付违约金，直至实际付款日止9.工程验收及保修9.1验收标准及程序：按照国家及行业相关验收标准，由甲方组织验收，乙方配合9.2验收时间及组织：自乙方完成工程内容后，甲方应在15日内组织验收9.3保修范围及期限：详见附件九《保修范围及期限表》，保修期自竣工验收合格之日起计算9.4保修责任及费用：在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复，并承担修复费用10.合同变更与解除10.1变更程序及审批：任何一方提出合同变更，应书面通知对方，经双方协商一致并签订变更协议后方可生效a)一方严重违约，另一方在接到违约通知后30日内未采取补救措施b)因不可抗力导致合同无法履行10.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并就未履行部分的合同价款进行结算11.违约责任11.1甲方违约责任：甲方未能按约定支付工程款，应按逾期付款违约责任支付违约金11.2乙方违约责任：乙方未能按约定完成工程，或工程不符合合同约定标准，应承担修复责任，并支付违约金11.3违约赔偿标准：违约金按实际损失计算，最高不超过合同总价款的10%12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：仲裁委员会12.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件：合同约定的工程全部完成，且验收合格13.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定进行工程结算，并办理相关手续14.其他约定事项14.1合同附件：附件一至附件九14.2合同份数：本合同一式八份，甲乙双方各执四份14.3合同签订日期：2024年3月1日14.4合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、仲裁机构等，其介入旨在保障合同履行、提高工程质量、维护合同双方的合法权益。15.2第三方介入方式：第三方介入可以通过合同约定、法律授权或双方协商一致的方式实现。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身过错导致的损失，其责任限额不得超过本合同总价款的5%。16.2超出责任限额的损失，由责任方按照本合同约定承担相应的违约责任。17.第三方职责与权利17.1第三方职责：a)监理方：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全生产符合合同约定；b)咨询方：提供专业咨询服务，协助合同双方解决合同履行中的问题；c)检测方：对建筑材料、构配件和设备进行检测，确保其符合合同