专业建筑劳务分包协作协议模板版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL专业建筑劳务分包协作协议模板版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1分包工程概述1.2分包商责任1.3总包商责任1.4工程变更2.分包工程范围与内容2.1分包工程详细说明2.2分包工程量清单2.3分包工程质量标准2.4分包工程进度计划3.分包商资质与人员3.1分包商资质要求3.2分包商人员配置3.3分包商人员培训3.4分包商人员管理4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式与时间4.4发票与税务5.工程质量与验收5.1质量控制5.2验收标准5.3验收程序5.4质量问题处理6.工程进度与配合6.1进度计划6.2工程协调6.3工程变更处理6.4工程延期7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求7.4安全事故处理8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序8.4变更与解除的法律后果9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算9.4违约赔偿的限制10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3法院诉讼10.4执行裁决11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露的后果11.4保密义务的解除12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件12.4合同解除后的处理13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修改与补充13.4法律适用与争议解决14.双方签字盖章14.1分包商签字盖章14.2总包商签字盖章14.3签字盖章的日期14.4签字盖章的有效性第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1分包工程概述本合同所述的分包工程是指总包商将其所承揽的【工程名称】项目中【分包项目名称】的施工任务，按照本合同的约定，全部或部分分包给分包商实施的行为。1.2分包商责任分包商应按照本合同的约定，完成分包工程的施工任务，并保证分包工程的施工质量、安全、进度和投资控制等各项指标满足总包商的要求和项目的需求。1.3总包商责任总包商应按照合同约定，向分包商支付分包工程款项，提供施工条件和技术支持，对分包工程进行监督管理，确保分包工程满足合同约定。1.4工程变更合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程内容发生变更的，总包商应及时通知分包商，并按照本合同约定的变更程序进行协商处理。第二条：分包工程范围与内容2.1分包工程详细说明分包商应按照总包商提供的分包工程量清单和施工图纸，完成分包工程的施工任务。分包工程包括但不限于：【分包工程具体内容】。2.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件【分包工程量清单】，该清单为本合同的一部分，具有同等法律效力。2.3分包工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本项目质量要求。具体质量标准详见附件【分包工程质量标准】。2.4分包工程进度计划分包商应按照总包商提供的工程进度计划和节点要求，编制分包工程的施工进度计划，并提交总包商审批。分包工程的进度计划应包括施工顺序、施工周期、关键节点等内容。第三条：分包商资质与人员3.1分包商资质要求分包商应具备国家规定的从事分包工程所需的资质条件，并提供相应的资质证书。资质证书应真实、有效，不得有任何虚假记载。3.2分包商人员配置分包商应按照分包工程的需要，配置足够数量的专业技术人员和管理人员，确保分包工程的顺利实施。分包商人员名单详见附件【分包商人员名单】。3.3分包商人员培训分包商应对其管理人员和施工人员进行本项目相关的技术培训和安全教育，确保分包商人员熟悉本项目的要求和施工规范。3.4分包商人员管理分包商应对其人员的行为进行管理，确保分包商人员遵守法律法规、项目规定和施工纪律，不得有违法、违规行为。第四条：合同价格与支付4.1合同总价本合同总价是指分包商完成分包工程所得到的全部报酬，包括分包工程的施工费用、材料费用、人工费用、管理费用、利润等。合同总价详见附件【合同总价明细表】。4.2价格调整合同执行过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致分包工程成本发生变化的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行协商处理。4.3支付方式与时间分包工程款项的支付方式为：【支付方式】，如银行转账、现金等。支付时间为：【支付时间】，如工程进度节点、工程验收合格后等。4.4发票与税务分包商应向总包商提供合法、有效的税务发票，总包商按照约定的时间和方式向分包商支付税款。第五条：工程质量与验收5.1质量控制分包商应建立完善的质量管理体系，加强对分包工程的质量控制，确保分包工程质量满足合同约定。5.2验收标准分包工程的验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本项目质量要求。具体验收标准详见附件【分包工程验收标准】。5.3验收程序分包工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在分包工程完成后进行，最终验收应在分包工程经过整改后进行。验收程序详见附件【分包工程验收程序】。5.4质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包商应按照总包商的要求及时进行整改，并承担由此产生的费用。如分包商拒绝整改或整改不达标，总包商有权扣除相应的合同款项，并依法追究分包商的责任。第六条：工程进度与配合第八条：合同的变更与解除8.1变更条件在合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程内容发生变更的，总包商应及时通知分包商，并按照本合同约定的变更程序进行协商处理。8.2解除条件（1）分包商严重违约，无法继续履行合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。变更或解除协议应明确变更或解除的原因、范围、期限、费用处理等事项。8.4变更与解除的法律后果合同变更或解除的，双方应按照变更或解除协议的约定处理合同涉及的款项、资产、资料等事项，并互相承担相应的法律责任。第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为（1）分包商未按照约定完成分包工程；（2）分包工程质量不符合约定；（3）分包商迟延支付款项；（4）总包商未按照约定支付款项。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照本合同约定的违约责任条款处理。9.3赔偿金额计算赔偿金额的计算按照实际损失额或者合同总价的一定比例确定，具体计算方式详见附件【赔偿金额计算方法】。9.4违约赔偿的限制违约赔偿金额不超过合同总价的一定比例，具体比例详见附件【违约赔偿限制比例】。第十条：争议解决10.1争议解决方式合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。双方可以协商选择一种争议解决方式。10.2仲裁程序如双方选择仲裁解决争议的，仲裁委员会应为本合同约定的仲裁委员会。仲裁程序详见附件【仲裁程序】。10.3法院诉讼如双方选择法院诉讼解决争议的，管辖法院应为本合同约定的管辖法院。具体诉讼程序详见附件【法院诉讼程序】。10.4执行裁决仲裁裁决或者法院判决生效后，败诉方应按照裁决或者判决的内容履行义务。如败诉方拒绝履行，胜诉方可以申请法院强制执行。第十一条：保密条款11.1保密内容保密内容包括但不限于分包工程的施工技术、工艺、材料、价格、合同条款等。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至分包工程验收合格日止。11.3保密泄露的后果如分包商泄露保密内容，分包商应承担违约责任，赔偿总包商因此造成的损失。11.4保密义务的解除保密义务在分包工程验收合格后解除。第十二条：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）分包工程验收合格；（2）合同约定的期限届满；（3）合同约定的终止条件出现。12.3合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）法律规定或者合同约定的解除条件出现。12.4合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同涉及的款项、资产、资料等事项，并互相承担相应的法律责任。第十三条：其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或者部分转让给第三方。13.2合同的附件本合同的附件为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。13.3合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。13.4法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条：双方签字盖章14.1分包商签字盖章分包第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件【分包工程量清单】：详细列出分包工程的所有工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件【分包工程质量标准】：详细列出分包工程的质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等信息。附件【分包工程进度计划】：详细列出分包工程的施工进度计划，包括施工顺序、施工周期、关键节点等信息。附件【赔偿金额计算方法】：详细列出赔偿金额的计算方法，包括计算公式、计算依据等信息。附件【违约赔偿限制比例】：详细列出违约赔偿的限制比例，明确违约赔偿的上限。附件【仲裁程序】：详细列出仲裁程序的具体步骤，包括仲裁申请、仲裁审理、仲裁裁决等信息。附件【法院诉讼程序】：详细列出法院诉讼程序的具体步骤，包括起诉、答辩、审理、判决等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定完成分包工程，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因工程延期导致的损失等。示例：若分包商未能在约定的工期内完成分包工程，则应支付总包商违约金，违约金计算方式详见附件【违约赔偿限制比例】。2.分包工程质量不符合约定，视为违约。违约责任包括但不限于重新施工、支付违约金、赔偿因质量问题导致的损失等。示例：若分包工程的质量检验不合格，分包商应按照总包商的要求重新施工，并支付相应的违约金。3.分包商迟延支付款项，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因迟延付款导致的损失等。示例：若分包商未能在约定的时间内支付款项，则应支付总包商违约金，违约金计算方式详见附件【违约赔偿限制比例】。4.总包商未按照约定支付款项，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因未支付款项导致的损失等。示例：若总包商未能在约定的时间内支付款项，则应支付分包商违约金，违约金计算方式详见附件【违约赔偿限制比例】。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，根据实际情况部分或者全部免除违约责任。2.合同总价：指分包商完成分包工程所得到的