2024年长岭九年制学校院墙施工合作协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年长岭九年制学校院墙施工合作协议版B版本合同目录一览1合作双方1.1长岭九年制学校1.2施工单位2施工内容2.1院墙施工2.2施工材料及标准3施工时间3.1施工开始时间3.2施工结束时间4施工质量及验收4.1施工质量标准4.2验收程序及时间5施工费用及支付5.1施工费用总额5.2费用支付方式及时间6安全责任6.1施工单位安全责任6.2校方安全责任7合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8违约责任8.1施工单位违约责任8.2校方违约责任9争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10合同的生效、修改和终止10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同终止条件11保密条款11.1保密内容11.2保密期限12合同的份数和保管12.1合同份数12.2合同保管13法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决14其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款第一部分：合同如下：1合作双方甲方地址：____________甲方联系人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________乙方地址：____________乙方联系人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________2施工内容2.1院墙施工乙方负责按照甲方提供的施工图纸和规范要求，完成院墙的施工工作。2.2施工材料及标准乙方应使用符合国家相关标准和甲方要求的材料进行施工，具体材料品牌、型号及质量标准详见附件一。3施工时间3.1施工开始时间施工开始时间为双方签订合同后十个工作日内。3.2施工结束时间乙方应在合同约定的施工期限内完成施工，具体施工期限详见附件二。4施工质量及验收4.1施工质量标准乙方的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量标准详见附件三。4.2验收程序及时间施工完成后，乙方应按照甲方要求提交验收申请，甲方应在收到申请后十个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改完毕并重新验收。5施工费用及支付5.1施工费用总额本合同施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件四。5.2费用支付方式及时间甲方支付乙方施工费用的方式为分期支付，具体支付方式及时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方施工费用的30%；（2）乙方完成施工进度达到50%时，甲方支付乙方施工费用的30%；（3）乙方完成施工且通过验收后，甲方支付乙方施工费用的剩余40%。6安全责任6.1施工单位安全责任乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。6.2校方安全责任甲方应协助乙方做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。同时，甲方应对乙方施工过程中可能对学校教学秩序和师生安全造成的影响予以充分关注，并采取相应措施予以防范。8违约责任8.1施工单位违约责任乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：（1）乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付合同总额3%的违约金；（2）乙方未按照约定标准完成施工的，应按照不合格部分工程的价值向甲方支付违约金；（3）乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的安全事故赔偿责任。8.2校方违约责任甲方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：（1）甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付合同总额3%的违约金；（2）甲方未按照约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方施工进度延误的责任；（3）甲方未按照约定接受工程验收的，应承担因此导致乙方工程款延迟支付的责任。9争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10合同的生效、修改和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。10.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止条件（1）合同约定的施工内容全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致提前终止合同；（3）依法应当终止的其他情形。11保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12合同的份数和保管12.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2合同保管双方应妥善保管本合同，如发生合同遗失、损毁等情况，应及时通知对方，并共同确认合同副本的有效性。13法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14其他条款14.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如需增加、修改或终止合同内容，应签订补充协议，经双方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。14.2附加条款本合同附件为补充合同，与合同具有同等法律效力。附件内容如下：附件一：施工材料品牌、型号及质量标准附件二：施工进度计划附件三：施工质量验收标准附件四：安全防护措施及应急预案第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工材料品牌、型号及质量标准本附件详细列出施工所需的所有材料品牌、型号及质量标准，包括但不限于水泥、砖块、钢筋等。附件二：施工进度计划本附件详细列出整个施工过程的进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件三：施工质量验收标准本附件详细列出施工质量的验收标准，包括外观、结构、安全性等方面的要求。附件四：安全防护措施及应急预案本附件详细列出施工现场的安全防护措施，包括但不限于安全标志、防护栏杆、安全通道等。同时，还包括应急预案，以便在发生安全事故时能够迅速有效地处理。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工。2.乙方未按照约定标准完成施工。3.甲方未按照约定时间支付工程款。4.甲方未按照约定提供施工条件。5.甲方未按照约定接受工程验收。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付合同总额3%的违约金。示例说明：如果乙方逾期完成施工10天，则应向甲方支付合同总额30%的违约金。2.乙方未按照约定标准完成施工的，应按照不合格部分工程的价值向甲方支付违约金。示例说明：如果乙方完成的施工质量不符合约定的质量标准，导致甲方需要重新施工，则乙方应支付重新施工的费用。3.甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付合同总额3%的违约金。示例说明：如果甲方逾期支付工程款10天，则应向乙方支付合同总额30%的违约金。4.甲方未按照约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方施工进度延误的责任。示例说明：如果甲方未能按约定提供施工场地，导致乙方施工进度延误，则甲方应承担因此产生的额外费用。5.甲方未按照约定接受工程验收的，应承担因此导致乙方工程款延迟支付的责任。示例说明：如果甲方未能按约定时间接受工程验收，导致乙方工程款延迟支付，则甲方应承担因此产生的利息等费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同中双方约定的权利义务关系。2.甲方：指长岭九年制学校。3.乙方：指施工单位。4.施工：指按照甲方要求进行的院墙施工。5.