2025年度建设工程合同财产保全担保书格式修订版3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建设工程合同财产保全担保书格式修订版本合同目录一览1.担保书的定义与适用范围2.担保人的资格与责任3.担保金额的确定与调整4.担保期限与解除条件5.担保金的收取与退还6.担保事项与违约责任7.争议解决方式8.担保书的生效与终止9.保密条款10.合同解除与终止11.合同的修改与补充12.法律适用与争议管辖13.合同的签订与生效14.合同附件第一部分：合同如下：第一条担保书的定义与适用范围1.1本担保书是指担保人为建设工程合同的履行，向债权人提供的一种财产保全担保方式。1.2本担保书适用于2025年度所有建设工程合同，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、水利工程等。第二条担保人的资格与责任2.1担保人应为具有完全民事行为能力的法人或其他组织。2.2担保人应承担保证建设工程合同债权实现的义务，包括但不限于支付工程款、赔偿损失等。2.3担保人应保证其提供的担保财产真实、合法、有效，并有权处分。第三条担保金额的确定与调整3.1担保金额应根据建设工程合同约定的工程款总额确定。3.2担保金额可根据工程进度、合同变更等因素进行调整。第四条担保期限与解除条件4.1担保期限自担保书签订之日起至建设工程合同约定的工程款支付完毕之日止。（1）建设工程合同解除或终止；（2）债权人与担保人协商一致解除担保；（3）担保人履行了保证义务。第五条担保金的收取与退还5.1债权人有权在担保期限内按照约定的比例收取担保金。5.2担保金收取方式、比例及退还条件由双方另行约定。第六条担保事项与违约责任6.1担保事项包括但不限于：（1）保证建设工程合同的履行；（2）支付工程款；（3）赔偿因违约造成的损失。6.2担保人违反本担保书约定的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿债权人的损失；（3）承担相应的法律责任。第七条争议解决方式7.1双方在履行本担保书过程中发生的争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向担保人所在地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效与终止8.1本担保书自双方签字盖章之日起生效。（1）建设工程合同履行完毕；（2）债权人放弃担保权；（3）担保人履行了全部担保义务；（4）法律、法规规定的其他情形。第九条保密条款9.1双方对本担保书内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限自本担保书签订之日起至担保事项终止后两年。第十条合同解除与终止10.1任何一方违反本担保书约定，另一方有权解除本担保书。10.2合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照约定处理剩余事项。第十一条合同的修改与补充11.1本担保书的修改与补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。11.2未经双方同意，任何一方不得单方面修改或补充本担保书。第十二条法律适用与争议管辖12.1本担保书适用中华人民共和国法律。12.2因本担保书引起的或与本担保书有关的任何争议，应提交担保人所在地人民法院管辖。第十三条合同的签订与生效13.1本担保书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2本担保书自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同附件14.1本担保书附件包括但不限于：（1）建设工程合同；（2）担保人提供的担保财产清单；（3）双方协商一致的其他文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同的需要，介入合同履行、担保事项或其他相关事宜的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围包括但不限于：（1）中介机构提供专业服务；（2）监理机构对工程进度和质量进行监督；（3）评估机构对担保财产价值进行评估；（4）法律顾问提供法律意见；（5）其他经甲乙双方同意的第三方介入。16.第三方的责任与权利16.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，并享有相应的权利。16.2第三方的权利包括：（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的信息和文件；（3）在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督和指导。16.3第三方的责任包括：（1）保证其提供的服务符合合同约定和行业标准；（2）对因其疏忽或过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）在合同终止后，按照约定将相关文件和资料移交给甲乙双方。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、合同约定和行业标准确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在合同签订前由甲乙双方与第三方协商一致。17.3如第三方责任限额未在合同中明确约定，则默认为无限责任。18.第三方介入的程序与要求18.1甲乙双方同意第三方介入时，应提前通知对方，并书面确认第三方的介入。18.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务。18.3第三方介入后，甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行其职责。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应受到甲乙双方之间任何争议的影响。19.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.3第三方与其他各方（如其他担保人、债权人等）之间的关系由各自合同约定，与本担保书无关。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更或解除，应经甲乙双方同意，并书面通知对方。20.2第三方介入的变更或解除，不影响本担保书其他条款的效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向担保人所在地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.建设工程合同详细要求：包括工程名称、地点、范围、工期、质量要求、合同价款、支付方式等。说明：建设工程合同是本担保书的基础，详细列明了工程的基本信息和双方的权利义务。2.担保人提供的担保财产清单详细要求：包括担保财产的名称、数量、价值、所在地等信息。说明：担保财产清单列明了担保人提供的财产担保，确保债权人的利益得到保障。3.第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用、双方的权利和义务等。说明：第三方服务协议明确了第三方提供服务的具体内容和双方的责任。4.担保人营业执照副本详细要求：提供有效期内营业执照的复印件。说明：营业执照副本证明担保人的合法身份和经营资格。5.担保人法定代表人或授权代表身份证明详细要求：提供法定代表人或授权代表的身份证、授权委托书等。说明：身份证明确保担保人代表的有效性和授权的合法性。6.第三方资质证书详细要求：提供第三方资质证书的复印件。说明：资质证书证明第三方具备提供相应服务的专业能力和资质。7.其他经甲乙双方同意的文件详细要求：根据具体情况，提供其他相关文件。说明：其他文件可能包括技术规范、图纸、验收报告等，根据合同需要进行补充。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约行为违约行为：未按约定提供担保财产或提供虚假担保财产。责任认定标准：担保人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。示例说明：若担保人未按约定提供担保财产，导致债权人损失，担保人应支付违约金并赔偿损失。2.债权人违约行为违约行为：未按约定支付工程款或未履行合同约定的其他义务。责任认定标准：债权人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。示例说明：若债权人未按约定支付工程款，导致担保人损失，债权人应支付违约金并赔偿损失。3.第三方违约行为违约行为：未按约定履行服务协议或提供的服务不符合合同要求。责任认定标准：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。示例说明：若第三方未按约定提供评估服务，导致评估结果不准确，第三方应支付违约金并赔偿损失。全文完。2025年度建设工程合同财产保全担保书格式修订版1合同目录第一章合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同有效期第二章合同主体2.1担保人2.2担保物2.3债权人2.4债务人第三章担保责任3.1担保责任范围3.2担保责任期限3.3担保责任免除3.4担保责任追偿第四章担保物权利义务4.1担保物权设立4.2担保物权登记4.3担保物权行使4.4担保物权变更4.5担保物权终止第五章担保合同履行5.1担保合同履行期限5.2担保合同履行方式5.3担保合同履行地点5.4担保合同履行费用第六章担保合同变更与解除6.1担保合同变更6.2担保合同解除6.3变更与解除条件6.4变更与解除程序第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任免除7.4违约责任追偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章法律适用与争议管辖9.1法律适用9.2争议管辖9.3法律变更第十章合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序10.4合同终止后果第十一章合同附件11.1附件一：担保物清单11.2附件二：担保合同履行记录11.3附件三：争议解决相关文件第十二章合同签署与备案12.1合同签署12.2合同备案12.3合同签署效力12.4合同备案效力第十三章其他约定13.1保密条款13.2通知送达13.3不可抗力13.4合同解除条件第十四章合同解释与生效日期14.1合同解释14.2合同生效日期14.3合同修订版生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同定义本合同所称财产保全担保，是指担保人为债务人或第三人的债务履行提供担保，担保人以自己的财产对债务人的债务承担连带责任。1.2合同目的本合同的目的是明确担保人的权利义务，保障债权人的合法权益，确保建设工程合同的顺利履行。1.3合同适用范围本合同适用于2025年度所有建设工程合同中的财产保全担保。1.4合同有效期本合同自双方签字之日起生效，至建设工程合同履行完毕之日终止。第二章合同主体2.1担保人担保人为（担保人名称），具有合法经营资格，愿意为债务人或第三人的债务履行提供担保。2.2担保物担保物为（担保物名称），位于（担保物所在地），具有独立使用权和处分权。2.3债权人债权人为（债权人名称），有权要求担保人承担财产保全担保责任。2.4债务人债务人为（债务人名称），是建设工程合同的当事人，应按合同约定履行债务。第三章担保责任3.1担保责任范围担保人承担的担保责任包括但不限于：债务人不履行债务时，债权人有权请求担保人履行担保责任。3.2担保责任期限担保责任期限自建设工程合同生效之日起至债务履行完毕之日止。3.3担保责任免除在下列情况下，担保人免除担保责任：（1）债务人因不可抗力导致债务无法履行；（2）债务人已履行债务或提供其他担保；（3）债权人放弃担保权利。3.4担保责任追偿担保人履行担保责任后，有权向债务人追偿。第四章担保物权利义务4.1担保物权设立担保人将担保物抵押给债权人，设立担保物权。4.2担保物权登记担保物权自登记之日起生效。4.3担保物权行使债权人有权行使担保物权，要求担保人履行担保责任。4.4担保物权变更担保物权变更需经双方同意，并办理变更登记。4.5担保物权终止（1）债务履行完毕；（2）担保物权解除；（3）担保物权消灭。第五章担保合同履行5.1担保合同履行期限担保合同履行期限自建设工程合同生效之日起至债务履行完毕之日止。5.2担保合同履行方式担保合同履行方式为担保人承担连带责任。5.3担保合同履行地点担保合同履行地点为建设工程合同约定的履行地点。5.4担保合同履行费用担保合同履行费用由担保人承担。第六章担保合同变更与解除6.1担保合同变更担保合同变更需经双方同意，并签订变更协议。6.2担保合同解除（1）双方协商一致；（2）建设工程合同解除；（3）法律规定或合同约定解除条件成就。6.3变更与解除条件变更与解除条件应包括但不限于：（1）变更或解除事由；（2）变更或解除程序；（3）变更或解除后果。6.4变更与解除程序（1）提出变更或解除申请；（2）通知对方当事人；（3）双方协商；（4）签订变更或解除协议；（5）办理相关手续。第七章违约责任7.1违约情形（1）担保人未按约定履行担保责任；（2）债务人未按约定履行债务；（3）债权人未按约定行使权利。7.2违约责任承担（1）担保人未履行担保责任，应承担违约责任；（2）债务人未履行债务，应承担违约责任；（3）债权人未按约定行使权利，应承担违约责任。7.3违约责任免除在下列情况下，违约责任免除：（1）因不可抗力导致违约；（2）双方协商一致免除违约责任；（3）法律规定或合同约定免除违约责任。7.4违约责任追偿（1）提出违约责任追偿申请；（2）通知对方当事人；（3）协商解决；（4）诉讼解决。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至（争议解决机构名称）进行仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构为（仲裁委员会名称），其仲裁规则适用于本合同的争议解决。8.3争议解决程序仲裁程序应按照（仲裁委员会名称）的仲裁规则进行。8.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。第九章法律适用与争议管辖9.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议管辖本合同的争议管辖地为（法院名称），任何一方均可向该法院提起诉讼。第十章合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）建设工程合同履行完毕；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同。10.3合同终止程序（1）通知对方当事人；（2）办理合同终止手续；（3）清理债权债务关系。10.4合同终止后果合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定履行清理债权债务的义务。第十一章合同附件11.1附件一：担保物清单附件一应详细列明担保物的名称、数量、规格、价值等信息。11.2附件二：担保合同履行记录附件二应记录担保合同的履行情况，包括履行时间、履行内容、履行方式等。11.3附件三：争议解决相关文件附件三应包括双方在争议解决过程中产生的所有文件。第十二章合同签署与备案12.1合同签署本合同应由双方法定代表人或授权代表签字盖章。12.2合同备案本合同签署后，双方应将合同副本报送相关部门备案。12.3合同签署效力本合同自双方签字盖章之日起具有法律效力。12.4合同备案效力本合同经备案后，具有法律效力。第十三章其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知送达通知应以书面形式送达，自送达之日起生效。13.3不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。13.4合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）法律规定或合同约定的其他解除条件。第十四章合同解释与生效日期14.1合同解释本合同的解释以本合同文本为准。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。担保人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：债权人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方责任范围扩大条款说明：甲方作为主导方，对整个建设工程项目的顺利进行负有主要责任。本条款规定甲方在项目实施过程中应承担的具体责任，包括但不限于：（1）甲方应确保工程项目的合法性、合规性；（2）甲方应按照合同约定提供必要的施工条件；（3）甲方应负责协调各相关方的关系，确保工程进度不受影响。1.2甲方违约责任条款说明：本条款明确了甲方在项目实施过程中可能出现的违约行为，以及相应的违约责任，包括但不限于：（1）甲方未按约定提供施工条件，导致工程延误，应承担违约责任；（2）甲方未能履行协调责任，导致工程纠纷，应承担相应的调解费用；（3）甲方违反保密条款，泄露项目信息，应承担相应的法律责任。1.3甲方赔偿条款说明：本条款规定了甲方在项目实施过程中因自身原因造成损失时，应向担保人进行赔偿的具体情况，包括但不限于：（1）甲方因自身原因导致工程进度延误，应赔偿担保人因此遭受的损失；（2）甲方因自身原因导致工程质量和安全出现问题，应赔偿担保人因此遭受的损失；（3）甲方因自身原因导致合同解除，应赔偿担保人因此遭受的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方责任范围扩大条款说明：乙方作为主导方，对工程项目的实施负有主要责任。本条款规定乙方在项目实施过程中应承担的具体责任，包括但不限于：（1）乙方应按照合同约定完成工程项目的建设；（2）乙方应确保工程项目的质量和安全；（3）乙方应配合甲方进行工程项目的验收。2.2乙方违约责任条款说明：本条款明确了乙方在项目实施过程中可能出现的违约行为，以及相应的违约责任，包括但不限于：（1）乙方未按约定完成工程项目建设，导致工程延误，应承担违约责任；（2）乙方未能确保工程项目的质量和安全，造成损失，应承担相应的赔偿责任；（3）乙方违反保密条款，泄露项目信息，应承担相应的法律责任。2.3乙方赔偿条款说明：本条款规定了乙方在项目实施过程中因自身原因造成损失时，应向担保人进行赔偿的具体情况，包括但不限于：（1）乙方因自身原因导致工程进度延误，应赔偿担保人因此遭受的损失；（2）乙方因自身原因导致工程质量和安全出现问题，造成损失，应赔偿担保人因此遭受的损失；（3）乙方因自身原因导致合同解除，应赔偿担保人因此遭受的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介责任条款说明：本条款规定了第三方中介在合同履行过程中的责任，包括但不限于：（1）第三方中介应确保其提供的服务符合合同约定；（2）第三方中介应遵守国家相关法律法规和行业规范；（3）第三方中介在提供服务过程中应保守项目秘密。3.2第三方中介违约责任条款说明：本条款明确了第三方中介在提供服务过程中可能出现的违约行为，以及相应的违约责任，包括但不限于：（1）第三方中介未按约定提供服务，导致工程延误，应承担违约责任；（2）第三方中介提供服务过程中出现重大失误，造成损失，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方中介违反保密条款，泄露项目信息，应承担相应的法律责任。3.3第三方中介赔偿条款说明：本条款规定了第三方中介在提供服务过程中因自身原因造成损失时，应向担保人进行赔偿的具体情况，包括但不限于：（1）第三方中介因自身原因导致工程进度延误，应赔偿担保人因此遭受的损失；（2）第三方中介因自身原因导致工程质量和安全出现问题，造成损失，应赔偿担保人因此遭受的损失；（3）第三方中介因自身原因导致合同解除，应赔偿担保人因此遭受的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：担保物清单2.附件二：担保合同履行记录3.附件三：争议解决相关文件4.附件四：第三方中介资质证明5.附件五：甲方责任范围说明书6.附件六：乙方责任范围说明书7.附件七：违约责任认定及处理细则8.附件八：合同签署及备案证明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定提供施工条件认定：甲方未能按照合同约定的时间、质量和数量提供施工条件，导致工程延误。2.违约行为：乙方未按约定完成工程项目建设认定：乙方未能按照合同约定的时间、质量和数量完成工程项目建设，导致工程延误。3.违约行为：第三方中介未按约定提供服务认定：第三方中介未能按照合同约定提供符合要求的服务，导致工程延误或质量问题。4.违约行为：违反保密条款认定：任何一方泄露项目信息，违反合同约定的保密条款。5.违约行为：违反法律法规认定：任何一方在合同履行过程中违反国家相关法律法规。三、法律名词及解释：1.担保物权：担保人将自己的财产抵押给债权人，以保障债权人的债权实现。2.连带责任：担保人与债务人共同承担债务清偿责任。3.不可抗力：因自然原因或社会原因导致合同无法履行的情况。4.争议解决：双方就合同履行过程中产生的争议进行协商或仲裁。5.仲裁委员会：负责仲裁争议的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：合同履行过程中出现质量问题解决办法：立即停止施工，查明原因，采取措施进行整改。2.问题：合同履行过程中出现工程延误解决办法：分析延误原因，制定赶工计划，确保工程进度。3.问题：合同履行过程中出现资金短缺解决办法：协商调整付款计划，或寻求外部资金支持。4.问题：合同履行过程中出现争议解决办法：通过友好协商或仲裁解决争议。五、所有应用场景：1.建设工程项目中的财产保全担保。2.建设工程项目中的债务履行担保。3.建设工程项目中的第三方中介服务合同。4.建设工程项目中的甲方和乙方责任划分。5.建设工程项目中的违约责任认定和处理。全文完。2025年度建设工程合同财产保全担保书格式修订版2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（请填写相关方全称）地址：（请填写相关方详细地址）联系人：（请填写相关方联系人姓名）联系电话：（请填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方与乙方就2025年度建设工程项目的财产保全担保事宜达成一致，为保障双方合法权益，特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利与义务，确保建设工程项目顺利进行，实现财产保全的目的。三、定义与解释3.1专业术语（1）建设工程：指在甲方提供的土地上，乙方根据甲方要求，按照国家有关法律、法规和标准进行设计、施工、验收等全过程的活动。（2）财产保全：指为确保建设工程项目的顺利进行，甲方要求乙方提供相应的财产担保，以防范乙方因故无法履行合同义务而给甲方造成损失。3.2关键词解释（1）担保：指乙方为保证履行合同义务，向甲方提供的具有法律效力的财产担保。（2）违约责任：指乙方未履行合同义务，给甲方造成损失，应承担相应的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方提供财产担保，确保乙方履行合同义务。（2）甲方有权监督乙方在建设工程项目中的施工质量、进度等。（3）甲方有权在乙方违约的情况下，要求乙方承担违约责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括土地、图纸等。（2）乙方有权根据合同约定，向甲方收取工程款。（3）乙方应按照合同约定，履行建设工程项目的施工、验收等义务，确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至建设工程项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点建设工程项目所在地。5.3合同履行方式（1）乙方按照甲方要求，按照国家有关法律、法规和标准进行设计、施工、验收等全过程的活动。（2）甲方按照合同约定，向乙方支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）建设工程项目竣工验收合格。（2）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）终止合同的，双方应提前三十日书面通知对方。（2）终止合同后，乙方应按照甲方要求，完成建设工程项目的后续工作。6.4终止后果（1）终止合同后，甲方应按照合同约定，向乙方支付已完成的工程款。（2）终止合同后，乙方应按照甲方要求，处理剩余工程事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）担保费用：乙方根据甲方要求提供的财产担保所需费用。（2）服务费用：乙方为甲方提供财产保全担保服务所需费用。（3）其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用。7.2支付方式（1）担保费用：乙方应在合同签订后五个工作日内，向甲方支付担保费用。（2）服务费用：乙方应在合同履行期间，根据实际工作量向甲方支付服务费用。（3）其他费用：根据合同约定，按照实际发生的时间、数量和质量支付。7.3支付时间（1）担保费用：乙方应在合同签订后五个工作日内支付。（2）服务费用：乙方应在合同履行期间，每月的一个工作日支付上一个月的服务费用。（3）其他费用：根据合同约定，在费用发生后的五个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方支付的款项后，出具相应的收据。（2）乙方应确保支付款项的真实性和合法性。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的千分之五。（2）甲方未履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时提供财产保全担保，应向甲方支付违约金，违约金为担保金额的千分之五。（2）乙方未履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容（1）合同内容及双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。（2）合同履行过程中涉及的技术、商业、财务等敏感信息。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式（1）双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、征收、征用等。（3）社会异常：罢工、骚乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震导致工程无法继续施工。（2）政府行为：政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时，双方可申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确约定的权利，甲方保留所有权利。（2）乙方在合同履行过程中，不得损害甲方合法权益。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方财产保全担保情况的监督检查权。（2）甲方保留在合同履行过程中，对乙方提出合理要求的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）双方应共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时沟通、协商解决问题。（2）双方应按照国家有关法律法规，履行合同义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于财产保全担保的全部协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：其他相关方（盖章）：签字：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.相关方营业执照副本复印件（如有）4.乙方财产保全担保文件5.建设工程合同副本6.甲方提供的土地使用证明文件7.乙方提供的工程图纸及技术资料8.甲方支付费用的凭证9.乙方提供服务费用的凭证10.争议解决过程中产生的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用：认定甲方违约，应支付违约金。未履行合同约定的其他义务