2024年结构工程劳务分包标准协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年结构工程劳务分包标准协议范本版B版本合同目录一览1.合同概述1.1分包工程描述1.2分包工程的规模和范围1.3分包工程的施工地点1.4分包工程的施工期限1.5分包工程的工程量2.分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力2.2分包商的人员和设备2.3分包商的施工标准和要求2.4分包商的质量保证2.5分包商的安全责任3.承包商的义务和责任3.1承包商提供的材料和设备3.2承包商的监督和协调3.3承包商的付款责任3.4承包商的变更和调整3.5承包商的违约责任4.合同价格和付款4.1合同总价4.2付款条件和方式4.3工程进度款的支付4.4额外工作的费用4.5价格调整5.工程变更和调整5.1变更的条件和程序5.2变更的费用和时间影响5.3调整的程序和时间6.合同的完成和验收6.1工程的完成标准6.2验收的程序和时间6.3验收不合格的处理7.违约责任7.1分包商的违约责任7.2承包商的违约责任7.3违约赔偿的计算和支付8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁的程序和规则8.3诉讼的管辖和法院9.一般条款9.1合同的有效期9.2合同的转让9.3合同的解除9.4合同的终止10.保险10.1分包商的保险责任10.2承包商的保险责任10.3保险的种类和范围10.4保险的有效期和续期11.保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密责任的期限和条件11.3保密违约的处理12.法律和争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式和地点13.其他条款13.1合同的附件和附录13.2合同的修订和补充13.3合同的语言和翻译14.签署和日期14.1合同的签署人14.2合同的签署日期14.3合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条：合同概述1.1分包工程描述本合同分包工程为2024年结构工程劳务分包项目，包括但不限于钢筋加工、模板安装、混凝土浇筑、钢结构安装等施工内容。1.2分包工程的规模和范围分包工程规模为X平方米，范围包括X栋建筑物、X配套设施的劳务分包工作。1.3分包工程的施工地点分包工程的施工地点位于X项目工地，具体位置详见附件一。1.4分包工程的施工期限分包工程的施工期限为X天，自开工之日起计算。1.5分包工程的工程量分包工程的工程量根据实际施工需要和工程进度进行确定，具体工程量清单详见附件二。第二条：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力分包商应具备相关的施工资质和能力，并提供资质证书复印件给承包商。2.2分包商的人员和设备分包商应按照施工要求提供充足的人员和设备，确保施工进度和质量。2.3分包商的施工标准和要求分包商应严格按照承包商提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保施工质量。2.4分包商的质量保证分包商应对分包工程的质量和安全负责，并承担因质量问题导致的一切损失和费用。2.5分包商的安全责任分包商应遵守施工现场的安全规定，负责分包工程的安全管理，并承担因安全问题导致的一切损失和费用。第三条：承包商的义务和责任3.1承包商提供的材料和设备承包商应按照合同约定提供所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。3.2承包商的监督和协调承包商应对分包商的施工过程进行监督和协调，确保施工进度和质量。3.3承包商的付款责任承包商应按照合同约定的付款条件和方式及时支付分包商的工程款。3.4承包商的变更和调整承包商应在合同约定的变更和调整范围内，对分包工程进行变更和调整，并承担相应的费用和时间影响。3.5承包商的违约责任承包商应承担因违约行为导致的一切损失和费用，并按照合同约定进行赔偿。第四条：合同价格和付款4.1合同总价合同总价为X元（大写：X元整），包括工程款和措施费等。4.2付款条件和方式付款条件为分包工程进度达到合同约定的比例，付款方式为银行转账。4.3工程进度款的支付承包商应在分包工程进度达到合同约定的比例后七个工作日内支付工程进度款。4.4额外工作的费用如分包商完成额外工作，承包商应按照合同约定的费用支付额外工作的报酬。4.5价格调整合同价格不因任何因素进行调整，除非合同另有约定。第五条：工程变更和调整5.1变更的条件和程序变更的条件包括但不限于设计变更、工程量增减等，变更程序为：承包商提出变更要求，分包商确认变更内容，双方签订变更协议。5.2变更的费用和时间影响变更的费用和时间影响根据变更协议进行确定，并由承包商承担。5.3调整的程序和时间调整的程序为：承包商提出调整要求，分包商确认调整内容，双方签订调整协议。调整的时间根据调整协议进行确定。第六条：合同的完成和验收6.1工程的完成标准分包工程完成后，应达到合同约定的质量、安全、进度等要求。6.2验收的程序和时间验收程序为：承包商组织验收，分包商配合验收。验收时间由承包商确定。6.3验收不合格的处理如分包工程验收不合格，分包商应按照承包商的要求进行整改，并承担整改费用。整改完成后，重新进行验收。第八条：违约责任7.1分包商的违约责任分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2承包商的违约责任承包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿的计算和支付违约赔偿的计算和支付按照合同约定的标准和方式进行，具体详见附件三。第九条：争议解决8.1争议的解决方式双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。8.2仲裁的程序和规则仲裁程序和规则按照双方约定的仲裁委员会的规定进行，具体详见附件四。8.3诉讼的管辖和法院如双方选择诉讼解决争议，应向合同约定的法院提起诉讼，具体详见附件五。第十条：一般条款9.1合同的有效期本合同自双方签署之日起生效，有效期为X年，自合同生效之日起计算。9.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。9.3合同的解除双方同意，合同解除应按照合同约定的条件和程序进行，具体详见附件六。9.4合同的终止第十一条：保险10.1分包商的保险责任分包商应按照合同约定购买并维持必要的保险，包括但不限于施工人员意外伤害保险、建筑工程一切险等。10.2承包商的保险责任承包商应按照合同约定购买并维持必要的保险，包括但不限于施工人员意外伤害保险、建筑工程一切险等。10.3保险的种类和范围保险的种类和范围应符合合同约定的要求，具体详见附件七。10.4保险的有效期和续期保险的有效期应覆盖整个施工期，承包商应在保险到期前办理续期手续。第十二条：保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密责任的期限和条件保密责任的期限为合同终止后五年，保密条件按照合同约定的要求进行。11.3保密违约的处理如任何一方违反保密约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条：其他条款12.1合同的附件和附录本合同的附件和附录包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等，具体详见附件八。12.2合同的修订和补充合同的修订和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。12.3合同的语言和翻译本合同的语言为中文，如有翻译版本，以中文版本为准。第十四条：签署和日期13.1合同的签署人本合同的签署人为双方授权的代表。13.2合同的签署日期本合同的签署日期为双方签署合同的日期。13.3合同的生效日期本合同自双方签署之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程的所有工程量，包括钢筋加工、模板安装、混凝土浇筑、钢结构安装等施工内容的具体数量和单位工程造价。附件二：图纸提供分包工程的施工图纸，包括建筑物的布局、结构、细节等方面的图样。附件三：技术规范列出分包工程施工过程中应遵守的技术规范和要求，包括材料标准、施工工艺、质量控制等方面。附件四：保险单据提供分包商和承包商购买的保险单据复印件，证明保险的有效性和保险范围。附件五：争议解决方式及机构信息详细列出争议解决方式的选项，包括仲裁委员会和法院的选择，并提供相应的机构信息。附件六：合同修订和补充协议如有合同修订和补充，应提供修订和补充协议的书面文件。附件七：保密协议列出保密信息的定义和范围，以及保密责任的期限和条件，并提供保密违约的处理方式。附件八：其他相关文件提供与分包工程相关的其他文件，如施工许可证、安全生产许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成工程。2.分包商未按照合同约定提供人员或设备。3.分包商未按照合同约定达到质量标准。4.承包商未按照合同约定支付工程款。5.承包商未按照合同约定提供材料或设备。6.双方未能按照合同约定完成验收程序。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的金额或比例计算违约金。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿。3.整改措施：违约方需采取整改措施，以消除违约行为的影响。4.延长工期：根据违约行为导致的时间延误，延长合同约定的工期。示例说明：如果分包商未按照合同约定完成工程，承包商有权按照合同约定的比例计算违约金，并要求分包商在规定时间内完成工程。如果分包商未能按照合同约定提供人员或设备，承包商有权要求分包商立即提供充足的人员或设备，并承担因延迟施工导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年结构工程劳务分包标准协议范本版B版，由双方签署的具有法律效力的文件。2.分包商：指与承包商签订合同，承担分包工程的施工单位。3.承包商：指与分包商签订合同，负责提供工程任务和支付工程款的单位。4.施工期限：指合同约定的分