养殖场建设施工合同

养殖场建设施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________（详细地址），占地面积约为____________________平方米，主要包括____________________（包括但不限于）等设施的建设。1.2工程规模：____________________（工程规模描述）。1.3工程质量标准：符合____________________（国家标准、行业标准或地方标准）的相关规定。1.4工程合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。二、合同主体2.1甲方名称：____________________2.2甲方地址：____________________2.3甲方联系人：____________________2.4乙方名称：____________________2.5乙方地址：____________________2.6乙方联系人：____________________三、合同内容3.1乙方负责本项目的施工，包括但不限于：（1）施工图纸及施工方案的编制；（2）施工场地的平整、硬化；（3）养殖场房屋建筑、钢结构、给排水、供电、供暖等设施的施工；（4）施工过程中的质量、安全、环保管理等；（5）工程验收及保修服务等。3.2甲方应按照约定的时间和要求，向乙方提供施工所需的设计图纸、施工材料、设备等，并保证其质量符合工程要求。3.3甲方应协助乙方办理本项目所需的相关审批手续，包括但不限于规划许可、施工许可、验收等。3.4乙方应按照约定的工期、质量标准、工程量等完成施工任务，并承担施工过程中的所有风险。四、合同价款及支付4.1本项目的合同价款为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。4.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付给乙方。4.3支付方式：银行转账、现金等方式。五、工期及保修5.1本项目的工期为____________________天。5.2乙方应保证工程质量，自工程验收合格之日起一年内，对工程质量问题负责免费维修或更换。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付合同价款，应按照同期贷款利率支付违约金。6.2乙方未按照约定工期、质量标准完成施工任务，应按照合同价款的2%支付违约金。6.3一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至____________________。8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸及施工方案2.设计说明书3.施工材料及设备清单4.工程量清单5.施工进度计划6.质量保证书7.安全施工措施8.环保措施9.工程验收标准10.保修服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付合同价款：指合同约定的付款时间已到，甲方未支付应付款项。3.乙方未按照约定质量标准完成施工：指施工质量不符合合同约定的质量要求。4.甲方未按照约定提供施工所需材料、设备：指合同约定的甲方应提供的材料、设备未按时提供。5.甲方未协助乙方办理相关审批手续：指甲方未按照合同约定，协助乙方办理施工所需的相关审批手续。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的养殖场建设项目的实施主体。2.乙方：指合同约定的具备相关资质和经验的施工单位。3.合同价款：指双方约定的完成本项目施工任务应支付的金额。4.工期：指双方约定的完成本项目施工任务所需的时间。5.质量保证金：指工程验收合格后，保留的一部分合同价款，用于保证工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付合同价款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付应付款项，必要时可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定工期完成施工任务：甲方可以与乙方协商，要求乙方按时完成施工任务，必要时可以依法向法院提起诉讼。3.施工质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行整改，必要时可以依法向法院提起诉讼。4.甲方未按约定提供施工所需材料、设备：乙方可以与甲方协商，要求甲方提供材料、设备，必要时可以依法向法院提起诉讼。5.甲方未协助乙方办理相关审批手续：乙方可以与甲方协