主题公园开发游园施工合同

主题公园开发游园施工合同合同编号：__________鉴于甲方拟开发建设主题公园，并委托乙方进行游园施工，双方为了明确双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________主题公园游园施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于__________等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工设备、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。三、工期3.1乙方应按合同约定的工程内容和规模，保证工程在__________内完成。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同总价款的1%。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、乙方的义务5.1乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应支付违约金。5.3乙方应按照合同约定的价格支付工程款。六、甲方的义务6.1甲方应按照合同约定支付乙方的工程款。6.2甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。七、违约责任7.1乙方如未按照合同约定完成工程，应支付违约金。7.2甲方如未按照合同约定支付乙方的工程款，应支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.主题公园开发游园施工合同2.工程设计图纸3.工程预算明细表4.施工方案及相关技术文件5.工程验收标准及方法6.乙方资质证明文件7.合同履行过程中产生的相关发票和收据二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程验收不合格的，视为乙方违约。2.甲方未按照合同约定支付乙方的工程款，视为甲方违约。3.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.主题公园：是指以特定主题为基础，结合娱乐、休闲、旅游等多种功能，为游客提供综合体验的公园。2.游园施工：是指在主题公园内进行的游乐设施建设、景观打造、绿化种植等施工活动。3.合同总价款：是指乙方完成合同约定的工程内容所应得的全部报酬。4.工程验收：是指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定及国家标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工程延期，应按合同约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工方案和验收标准进行施工，确保工程质量。如验收不合格，乙方应进行整改，直至达到验收标准。3.合同争议：双方应积极沟通，友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为themepark（主题公园）的开发商，乙方为具有relevantqualifications（相关资质）的施工单位。2.甲方委托乙方进行amusementfacilityconstruction（游乐设施建设）、landscapecreation（景观打造）和greeningplanting（绿化种植）等游园施工活动。3.双方按照contractprice（合同总价款）和projectschedule（项目