二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议书6篇_第1页
二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议书6篇_第2页
二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议书6篇_第3页
二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议书6篇_第4页
二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议书6篇_第5页
已阅读5页,还剩91页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书本合同目录一览1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间1.4合同签订地点2.1工程概况2.2工程延期原因2.3工程延期时间3.1延期赔偿标准3.2赔偿计算方式3.3赔偿支付方式4.1赔偿支付时间4.2赔偿支付条件4.3赔偿支付期限5.1争议解决方式5.2争议解决程序5.3争议解决地点6.1合同生效条件6.2合同生效日期6.3合同解除条件6.4合同解除程序7.1合同履行监督7.2合同履行变更7.3合同履行终止8.1合同保密条款8.2保密内容8.3保密期限9.1合同解除后的责任9.2合同解除后的债权债务9.3合同解除后的资料返还10.1合同附件10.2附件清单10.3附件内容11.1合同签署11.2签署日期11.3签署地点12.1合同生效12.2合同终止12.3合同续签13.1合同变更13.2变更程序13.3变更内容14.1合同附件14.2附件清单14.3附件内容第一部分:合同如下:第一条合同订立依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及水利工程行业标准订立。1.2本合同依据《水利工程延期施工赔偿管理办法》及双方协商一致的原则订立。第二条合同双方基本信息2.1甲方(建设单位):[甲方全称],住所地:[甲方地址],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。2.2乙方(施工单位):[乙方全称],住所地:[乙方地址],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。第三条合同签订时间3.1本合同于二零二四年[具体日期]在[具体地点]签订。第四条合同签订地点4.1本合同签订地为[具体地点]。第五条工程概况5.1工程名称:[工程名称]。5.2工程地点:[工程地点]。5.3工程规模:[工程规模]。5.4工程工期:[原定工期]。第六条工程延期原因6.1由于[具体原因],导致工程延期。6.2延期原因包括但不限于:自然因素、不可抗力、设计变更、材料供应问题、设备故障等。6.3乙方应于[具体时间]前向甲方提交书面延期申请,并附具相关证明材料。第七条工程延期时间7.1经双方协商,工程延期时间为[具体延期时间]。7.2延期期间,乙方应继续按照合同约定履行施工义务,确保工程质量。7.3延期期间,甲方应按照本合同约定的赔偿标准支付乙方延期施工赔偿。第八条延期赔偿标准8.1.1因延期造成的直接经济损失,按照实际发生费用的百分比[具体百分比]进行赔偿。8.1.2因延期造成的间接经济损失,按照原合同总价款的百分比[具体百分比]进行赔偿。8.2赔偿金额的计算方式为:赔偿金额=直接经济损失+间接经济损失。第九条赔偿计算方式9.1赔偿计算以实际发生的时间为基准,自延期之日起至实际完成施工之日止。9.2赔偿金额的核算应包含但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、临时设施费等。9.3乙方应在工程延期结束后[具体时间]内,向甲方提交赔偿计算书及有关证明材料。第十条赔偿支付方式10.1甲方应于收到乙方提交的赔偿计算书及证明材料后[具体时间]内,支付赔偿金。10.2赔偿金通过银行转账方式支付至乙方指定账户。10.3甲方在支付赔偿金时,应保留相应的支付凭证。第十一条赔偿支付时间11.1赔偿金的支付时间为合同约定的工程延期结束后[具体时间]内。11.2如因乙方原因导致工程延期,赔偿金的支付时间可相应顺延。11.3甲方在支付赔偿金时,应确保乙方已履行完合同约定的各项义务。第十二条争议解决方式12.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3诉讼费用由败诉方承担。第十三条争议解决程序13.1提起诉讼前,双方应尽量通过协商解决争议。13.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3诉讼期间,除涉及争议部分的履行外,其他合同条款应继续履行。第十四条合同附件14.1.1延期申请及相关证明材料。14.1.2赔偿计算书。14.1.3相关合同附件。14.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方,是指为甲方或乙方提供专业服务或技术支持的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。1.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。1.2第三方介入的条件1.2.1双方协商一致,同意引入第三方介入本合同履行。1.2.2第三方介入应当符合法律法规和行业规范的要求。1.2.3第三方介入应事先取得甲乙双方书面同意。1.3第三方的责任1.3.1第三方应根据合同约定,履行其专业服务或技术支持的职责。1.3.2第三方应保证其提供的服务或技术支持符合国家标准和行业规范。1.3.3第三方因自身原因造成的服务或技术支持不符合要求,导致合同履行受阻或损失,应承担相应的责任。1.3.4第三方责任限额的确定:1.3.4.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总金额的[具体百分比]。1.3.4.2如第三方责任限额未在合同中约定,则默认为合同总金额的[具体百分比]。1.4第三方的权利1.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。1.4.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。1.4.3第三方有权根据合同约定,向甲乙双方提出合理化建议。1.5第三方与其他各方的划分1.5.1第三方与甲方的关系:1.5.1.1第三方应向甲方提供专业服务或技术支持,甲方应支付相应的服务费用。1.5.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的要求和指示。1.5.2第三方与乙方的关系:1.5.2.1第三方应向乙方提供专业服务或技术支持,乙方应支付相应的服务费用。1.5.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守乙方的要求和指示。1.5.3第三方与甲乙双方的关系:1.5.3.1第三方作为独立第三方,对甲乙双方均无直接的权利和义务。1.5.3.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。2.1甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明:2.1.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。2.1.2甲乙双方应在本合同中约定第三方介入的程序和条件。2.1.3甲乙双方应在本合同中约定第三方介入的费用承担方式。2.1.4甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的合同履行调整。2.1.5甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的争议解决机制。2.1.6甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的合同终止条件。2.1.7甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的合同解除程序。2.1.8甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的合同续签或变更程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期申请表要求:详细记录工程延期的原因、预计延期时间、影响范围等。说明:乙方应在工程延期前提交此表格,并附相关证明材料。2.附件二:工程延期原因证明材料要求:提供能够证明工程延期原因的文件,如自然灾害证明、政府文件等。说明:此附件用于证明工程延期原因的合法性。3.附件三:赔偿计算书要求:详细计算因工程延期产生的直接经济损失和间接经济损失。说明:乙方应在工程延期结束后提交此表格,作为赔偿计算的依据。4.附件四:第三方资质证明文件要求:提供第三方具备相应资质的证明文件,如营业执照、资质证书等。说明:第三方介入时,需提交此附件以证明其资质。5.附件五:第三方服务合同要求:详细约定第三方提供的服务内容、费用、期限等。说明:第三方介入时,需签订此合同,明确双方的权利和义务。6.附件六:工程延期协议要求:明确甲乙双方对工程延期的共识,包括延期时间、赔偿标准等。说明:此协议是双方对工程延期的正式约定。7.附件七:争议解决协议要求:约定争议解决的方式、程序、地点等。说明:此协议用于解决甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时提交工程延期申请表。责任认定:乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。2.违约行为:第三方未按时提供专业服务或技术支持。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为:甲方未按时支付赔偿金。责任认定:甲方应承担违约责任,支付赔偿金及相应的违约金。4.违约行为:甲乙双方未按约定履行合同义务。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此产生的损失。示例说明:乙方未在工程延期前提交工程延期申请表,导致甲方无法及时采取应对措施,造成额外损失。乙方应赔偿甲方由此产生的损失,包括但不限于额外的人工费、材料费等。第三方在提供专业服务过程中,因自身原因导致服务质量不符合要求,造成工程延期。第三方应赔偿甲方因此产生的损失,包括但不限于工程延期赔偿金、违约金等。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或授权代表1.3协议双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同工期3.延期原因及确认3.1延期原因说明3.2延期原因确认程序3.3延期原因证据提供4.延期赔偿计算方法4.1延期赔偿标准4.2延期赔偿计算公式4.3赔偿计算依据5.赔偿支付方式5.1支付时间节点5.2支付方式5.3支付凭证要求6.责任与义务6.1协议双方责任6.2协议双方义务6.3违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同生效日期8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.合同附件9.1工程延期原因证明材料9.2赔偿计算相关资料9.3其他附件10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更生效日期12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除生效日期13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3本合同附件效力第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称(1)甲方:水利建设工程有限公司(2)乙方:水利工程管理局1.2协议双方法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.工程概况2.1工程名称:水利枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:大(2)型水利枢纽工程2.4工程合同工期:自2024年1月1日至2025年12月31日3.延期原因及确认3.1延期原因说明:因2024年夏季连续降雨,导致施工场地积水,影响施工进度。3.2延期原因确认程序:由乙方组织专家对延期原因进行审核,确认后通知甲方。3.3延期原因证据提供:乙方需提供气象部门出具的降雨记录、施工场地积水照片等证据。4.延期赔偿计算方法4.1延期赔偿标准:按照合同约定工期每延期一天,甲方应向乙方支付相当于合同总价款千分之二的赔偿金。4.2延期赔偿计算公式:赔偿金=合同总价款×千分之二×延期天数4.3赔偿计算依据:合同总价款以双方签订的《水利枢纽工程合同》为准。5.赔偿支付方式5.1支付时间节点:乙方在确认延期原因及赔偿金额后五个工作日内支付赔偿金。5.2支付方式:银行转账5.3支付凭证要求:乙方需提供支付凭证,甲方予以核实后确认收讫。6.责任与义务6.1协议双方责任:(1)甲方负责按照合同约定完成工程量,确保工程质量。(2)乙方负责提供施工场地、协调相关部门,确保工程顺利进行。6.2协议双方义务:(1)甲方应按时支付赔偿金。(2)乙方应按时提供施工场地、协调相关部门,确保工程进度。6.3违约责任:(1)若甲方未按时支付赔偿金,应向乙方支付违约金,违约金为赔偿金的两倍。(2)若乙方未按时提供施工场地、协调相关部门,导致工程延误,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构:省市仲裁委员会7.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。8.合同生效及终止8.1合同生效条件:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2合同生效日期:2024年4月30日8.3合同终止条件:(1)工程按合同约定全部完成并经验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。8.4合同终止程序:合同终止前,双方应共同确认工程完成情况和剩余工作,并办理合同终止手续。9.合同附件9.1工程延期原因证明材料:包括但不限于气象记录、施工日志、照片等。9.2赔偿计算相关资料:包括合同总价款证明、延期天数计算表等。9.3其他附件:包括但不限于双方签字的延期赔偿协议、工程变更通知等。10.通知与送达10.1通知方式:书面通知,可通过邮寄、传真或电子邮件等方式发送。10.2送达地址:按照本合同第一条中约定的联系方式提供。10.3送达时间:自发出通知之日起,邮寄以邮戳为准,传真或电子邮件以发送成功记录为准。11.合同变更11.1变更条件:因工程需要或其他正当理由,任何一方均可提出合同变更申请。11.2变更程序:变更申请应书面提出,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的补充部分。11.3变更生效日期:变更协议签订之日起生效。12.合同解除12.1解除条件:符合合同第八条所列终止条件之一。12.2解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除理由。12.3解除生效日期:自解除通知送达对方之日起合同解除。13.合同保密13.1保密内容:本合同内容及其相关技术、商业秘密。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年。13.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。14.其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2本合同解释权归双方共同所有。14.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中所述第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同履行或提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入包括但不限于工程监理、设计咨询、设备供应、施工管理等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应根据项目需求,共同选定第三方,并签订相应的合作协议。16.3第三方合作协议:第三方合作协议应明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定:责任限额由甲乙双方在第三方合作协议中约定,并经第三方认可。17.3超额赔偿:若第三方责任造成损失超过责任限额,甲乙双方应按比例分担超出部分。18.第三方责任划分18.1责任主体:第三方在履行合同过程中,对甲乙双方承担直接责任。18.2责任范围:第三方责任范围限于其在合同约定范围内的行为。(1)不可抗力因素导致的损失;(2)因甲乙双方原因导致的损失;(3)第三方在履行合同过程中,已尽合理注意义务但仍无法避免的损失。19.第三方权利19.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的协助和支持。19.2第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查。19.3第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和服务费用。20.第三方义务20.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保工程质量、进度和安全。20.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。20.3第三方应按照合同约定,及时向甲乙双方报告工作进展和存在问题。21.第三方变更及解除21.1第三方变更:经甲乙双方同意,第三方可以变更其合作协议,但需提前通知甲乙双方。21.2第三方解除:第三方在履行合同过程中,如遇不可抗力或其他合理原因,可以解除合同,但需提前通知甲乙双方,并承担相应的责任。22.第三方介入合同的独立性22.1第三方介入合同是甲乙双方合同的一部分,但具有独立性。22.2第三方介入合同不得影响甲乙双方合同的权利义务。22.3第三方介入合同的履行不影响甲乙双方合同的其他条款。23.第三方介入合同与其他合同的关系23.1第三方介入合同与甲乙双方合同之间,如有冲突,以甲乙双方合同为准。23.2第三方介入合同与其他合同之间,如有冲突,以第三方介入合同为准。23.3第三方介入合同与甲乙双方合同及与其他合同之间,应相互协调,共同履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《水利枢纽工程合同》:详细记载工程名称、地点、规模、工期、双方权利义务等基本信息。2.《工程延期原因证明材料》:包括气象记录、施工日志、照片等,用于证明延期原因。3.《赔偿计算相关资料》:包括合同总价款证明、延期天数计算表等,用于计算赔偿金额。4.《第三方合作协议》:明确第三方权利、义务和责任。5.《工程延期赔偿协议书》:双方就工程延期赔偿事项达成的一致意见。6.《工程变更通知》:双方就工程变更事项达成的一致意见。7.《工程验收报告》:工程完工后,由第三方或相关机构出具的验收报告。8.《工程结算报告》:工程完工后,双方对工程量、质量、费用等进行结算的报告。9.《工程保修合同》:双方就工程保修事项达成的一致意见。10.《争议解决协议》:双方就争议解决方式达成的一致意见。附件详细要求和说明:1.所有附件均需加盖双方公章或法定代表人签字。2.附件内容应真实、准确、完整。3.附件格式应符合国家相关法律法规的要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付赔偿金;未按合同约定完成工程量;未按合同约定提供施工场地。(2)乙方违约:未按时提供施工场地;未按合同约定协调相关部门;未按时支付赔偿金。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:未按时支付赔偿金:应向乙方支付违约金,违约金为赔偿金的两倍。未按合同约定完成工程量:应承担相应的赔偿责任,包括但不限于修复、重做等。未按合同约定提供施工场地:应承担相应的赔偿责任,包括但不限于停工损失、工期延误等。(2)乙方违约责任:未按时提供施工场地:应承担相应的赔偿责任,包括但不限于停工损失、工期延误等。未按合同约定协调相关部门:应承担相应的赔偿责任,包括但不限于延误工期、增加工程成本等。未按时支付赔偿金:应向甲方支付违约金,违约金为赔偿金的两倍。示例说明:1.甲方未按时支付赔偿金,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为赔偿金的两倍。2.乙方未按合同约定提供施工场地,导致工程停工5天,甲方有权要求乙方承担停工损失和工期延误的赔偿责任。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设周期3.延期原因及责任认定3.1延期原因3.2责任认定3.3责任划分4.延期赔偿标准4.1赔偿方式4.2赔偿金额计算方法4.3赔偿期限5.赔偿支付方式5.1支付时间5.2支付方式5.3支付凭证6.违约责任6.1延期违约责任6.2其他违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.协议生效及终止8.1协议生效条件8.2协议终止条件9.其他约定事项9.1保密条款9.2不可抗力条款9.3合同附件10.合同附件清单10.1附件一:工程延期原因说明10.2附件二:工程延期赔偿计算表10.3附件三:协议双方联系方式确认表11.协议签订及生效11.1协议签订日期11.2协议生效日期12.协议份数及保管12.1协议份数12.2协议保管13.协议修订及变更13.1协议修订程序13.2协议变更程序14.协议解除及终止14.1协议解除条件14.2协议终止程序第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:____________________乙方:____________________1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:____________________乙方法定代表人:____________________1.3协议双方联系方式甲方联系方式:电话:____________________,邮箱:____________________乙方联系方式:电话:____________________,邮箱:____________________2.工程概况2.1工程名称____________________2.2工程地点____________________2.3工程规模____________________2.4工程建设周期原定建设周期:____________________实际建设周期:____________________3.延期原因及责任认定3.1延期原因____________________3.2责任认定甲方责任:____________________乙方责任:____________________3.3责任划分甲方责任:____________________乙方责任:____________________4.延期赔偿标准4.1赔偿方式____________________4.2赔偿金额计算方法____________________4.3赔偿期限____________________5.赔偿支付方式5.1支付时间____________________5.2支付方式____________________5.3支付凭证____________________6.违约责任6.1延期违约责任____________________6.2其他违约责任____________________7.争议解决7.1争议解决方式____________________7.2争议解决机构____________________8.协议生效及终止8.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2协议终止条件1.双方协商一致解除本协议;2.因不可抗力导致本协议无法履行;3.一方违约,另一方依法解除本协议;4.本协议约定的其他终止条件成就。9.其他约定事项9.1保密条款双方对本协议内容以及涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2不可抗力条款本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。因不可抗力导致的合同履行迟延或不能履行,不构成违约。9.3合同附件本协议附件为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。10.合同附件清单10.1附件一:工程延期原因说明10.2附件二:工程延期赔偿计算表10.3附件三:协议双方联系方式确认表11.协议签订及生效11.1协议签订日期本协议签订日期为____年____月____日。11.2协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。12.协议份数及保管12.1协议份数本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。12.2协议保管双方应妥善保管本协议及附件,确保其完整性和保密性。13.协议修订及变更13.1协议修订程序本协议的修订需经双方协商一致,并以书面形式作出。13.2协议变更程序本协议的变更需按照修订程序进行,并经双方签字盖章后生效。14.协议解除及终止14.1协议解除条件1.双方协商一致解除本协议;2.因不可抗力导致本协议无法履行;3.一方违约,另一方依法解除本协议;4.本协议约定的其他解除条件成就。14.2协议终止程序第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为达成本合同目的,提供中介、咨询、监理、施工、监理等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围中介服务:为甲乙双方提供合同签订、履行过程中的协调和沟通服务;咨询服务:为甲乙双方提供技术、法律、财务等方面的咨询服务;监理服务:对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;施工服务:负责工程的具体施工工作;其他服务:经甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入的其他服务。2.第三方介入的程序2.1第三方选择甲乙双方应根据本合同的需要,共同协商选择合适的第三方。2.2第三方协议甲乙双方与第三方应签订专门的协议,明确双方的权利、义务和责任。2.3第三方介入时间第三方介入的时间应在甲乙双方协商一致后确定。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义本合同所称责任限额,是指第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致违约或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额的确定第三方的资质和信誉;第三方提供服务的性质和风险;甲乙双方的风险承受能力。3.3责任限额的调整在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致违约或造成损失时,应向甲方承担赔偿责任。甲方有权向第三方追偿。4.2第三方与乙方的责任划分第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致违约或造成损失时,应向乙方承担赔偿责任。乙方有权向第三方追偿。4.3第三方与甲乙双方的责任划分如第三方在履行本合同过程中,因不可抗力或其他非自身原因导致违约或造成损失,甲乙双方应根据实际情况分担责任。5.第三方的权利5.1第三方有权要求甲乙双方按照本合同约定支付报酬。5.2第三方有权要求甲乙双方按照本合同约定提供必要的协助和支持。5.3第三方有权在履行本合同过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查。6.第三方的义务6.1第三方应按照本合同约定,履行其提供的服务。6.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。6.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。6.4第三方应承担因自身原因导致的违约责任。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件本合同履行完毕;第三方履行完毕其提供的服务;双方协商一致解除第三方介入;第三方违约,甲乙双方解除第三方介入。7.2第三方介入的终止程序第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因说明详细要求:说明工程延期发生的具体原因,包括但不限于天气、材料供应、设计变更等,并附上相关证明材料。附件说明:此附件用于证明工程延期的合理性和责任归属。2.附件二:工程延期赔偿计算表详细要求:详细列出赔偿金额的计算方法,包括每日赔偿金额、赔偿天数等,并附上计算依据。附件说明:此附件用于明确甲乙双方应支付的赔偿金额。3.附件三:协议双方联系方式确认表详细要求:确认甲乙双方的联系方式,包括电话、邮箱等,确保双方在合同履行过程中的沟通顺畅。附件说明:此附件用于确保合同履行过程中双方的联系渠道畅通。4.附件四:第三方协议详细要求:明确第三方提供服务的范围、费用、责任等内容,并附上第三方营业执照等相关证明材料。附件说明:此附件用于规范第三方介入的行为,保障甲乙双方权益。5.附件五:工程进度报告详细要求:定期报告工程进度,包括已完成工程量、剩余工程量、预计完成时间等。附件说明:此附件用于监督工程进度,确保工程按期完成。6.附件六:工程验收报告详细要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:此附件用于证明工程已按约定完成,并符合质量要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按约定支付工程款项;未按约定提供施工场地;未按约定提供设计变更;未按约定履行保密义务。乙方违约行为:未按约定完成工程;工程质量不符合约定;未按约定提供材料;未按约定履行保密义务。第三方违约行为:未按约定提供服务;服务质量不符合约定;泄露商业秘密。2.责任认定标准:甲方违约责任:未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的____%;未按约定提供施工场地,导致工程延期,应赔偿乙方因延期造成的损失;未按约定提供设计变更,导致工程延误,应赔偿乙方因延误造成的损失;未按约定履行保密义务,泄露乙方商业秘密,应承担相应的法律责任。乙方违约责任:未按约定完成工程,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等;工程质量不符合约定,应返工或修复,直至符合约定质量要求;未按约定提供材料,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等;未按约定履行保密义务,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。第三方违约责任:未按约定提供服务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方损失、支付违约金等;服务质量不符合约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方损失、支付违约金等;泄露商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:甲方未按约定支付工程款项,导致乙方停工,乙方要求甲方支付违约金。经协商,双方约定违约金为未付款项的10%。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.延期原因及原因分析3.1延期原因概述3.2延期原因分析4.延期期限及计算方法4.1延期期限4.2延期期限计算方法5.延期赔偿标准5.1赔偿方式5.2赔偿金额计算公式5.3赔偿支付方式6.工程进度及验收标准6.1工程进度计划6.2工程验收标准7.工程质量及保修责任7.1工程质量要求7.2工程保修期限及责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决方式9.1争议解决方式选择9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件12.其他约定事项12.1保密条款12.2通知条款12.3合同附件13.合同签署及日期13.1合同签署地点13.2合同签署日期14.合同附件清单14.1附件1:工程延期原因说明14.2附件2:工程进度计划14.3附件3:工程验收标准14.4附件4:工程质量要求14.5附件5:工程保修期限及责任14.6附件6:合同变更及解除协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:_________水利工程施工单位乙方:_________水利工程业主单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:_________乙方法定代表人:_________1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:_________,邮箱:_________乙方联系方式:电话:_________,邮箱:_________2.工程概况2.1工程名称_________水利工程2.2工程地点_________省_________市_________县(市、区)2.3工程规模工程总投资:_________万元工程占地面积:_________平方米2.4工程类型防洪、灌溉、供水等综合性水利工程3.延期原因及原因分析3.1延期原因概述由于_________原因,导致本工程工期延误。3.2延期原因分析1.天气因素:_________2.设计变更:_________3.材料供应:_________4.施工人员:_________5.其他原因:_________4.延期期限及计算方法4.1延期期限根据实际情况,本工程工期延误_________天。4.2延期期限计算方法按实际延误天数计算,自合同约定工期起算。5.延期赔偿标准5.1赔偿方式甲方应向乙方支付延期赔偿金。5.2赔偿金额计算公式赔偿金额=合同总价款×(实际延误天数/合同工期天数)×赔偿比例5.3赔偿支付方式赔偿金支付方式为_________,支付期限为_________。6.工程进度及验收标准6.1工程进度计划详见附件2:工程进度计划。6.2工程验收标准详见附件3:工程验收标准。7.工程质量及保修责任7.1工程质量要求本工程质量符合国家及行业标准,确保工程安全、可靠、耐用。7.2工程保修期限及责任1.主体结构保修期限为_________年;2.附属设施保修期限为_________年;3.保修期内,因工程质量问题导致的损坏,由乙方负责修复,修复费用由甲方承担。8.违约责任8.1违约情形1.甲方未按合同约定支付工程进度款;2.甲方未按合同约定支付延期赔偿金;3.乙方未按合同约定提供施工场地、材料或设备;4.乙方未按合同约定完成工程进度;5.双方未按合同约定履行其他义务。8.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;2.违约金数额按合同约定或法律规定确定;3.违约方应赔偿因违约给对方造成的损失;4.违约方未按约定履行赔偿义务的,守约方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。9.争议解决方式9.1争议解决方式选择双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交_________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在_________日内提交书面争议报告;2.仲裁委员会在收到争议报告后,应在_________日内组成仲裁庭;3.仲裁庭应在_________日内作出仲裁裁决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.工程验收合格;2.双方约定的合同终止条件成就;3.合同解除;4.法律法规规定的其他合同终止情形。11.合同变更及解除11.1合同变更条件1.双方协商一致;2.法律法规或政策变动;3.工程实际情况发生变化。11.2合同解除条件1.双方协商一致;2.一方违约,另一方提出解除;3.法律法规或政策变动导致合同无法履行;4.其他导致合同无法履行的情况。12.其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知条款1.通知应以书面形式发送;2.通知送达地址为合同约定的地址;3.通知自送达对方之日起生效。12.3合同附件1.附件1:工程延期原因说明;2.附件2:工程进度计划;3.附件3:工程验收标准;4.附件4:工程质量要求;5.附件5:工程保修期限及责任。13.合同签署及日期13.1合同签署地点_________省_________市_________县(市、区)13.2合同签署日期_________年_________月_________日14.合同附件清单14.1附件1:工程延期原因说明14.2附件2:工程进度计划14.3附件3:工程验收标准14.4附件4:工程质量要求14.5附件5:工程保修期限及责任第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律法规规定,介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.仲裁委员会;2.评估机构;3.监理单位;4.法定代表人指定的代表或代理人;5.其他经甲乙双方同意的第三方。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请1.甲方或乙方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请;2.双方应在_________日内对第三方介入申请进行答复。16.2第三方介入决定1.双方同意第三方介入的,应在_________日内确定第三方;2.双方对第三方介入决定有异议的,应按第9条争议解决方式解决。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在介入合同履行过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担。17.2第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按法律规定执行;2.第三方责任限额不包括因甲乙双方违约造成的损失。18.第三方责权利划分18.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定或法律法规规定,对合同履行情况进行监督、检查和评估;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。18.2第三方义务1.第三方应遵守合同约定,依法履行职责;2.第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方对第三方的行为承担责任。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托代理关系,乙方对第三方的行为承担责任。19.3第三方与其他各方的关系1.第三方与甲乙双方以外的其他各方的关系,由甲乙双方另行约定;2.第三方与其他各方之间发生争议,应按第9条争议解决方式解决。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更条件1.第三方介入导致合同履行出现重大变化;2.法律法规或政策变动。20.2合同变更程序1.双方应在第三方介入后_________日内,对合同变更进行协商;2.双方协商一致后,应签订书面合同变更协议。21.第三方介入后的合同解除21.1合同解除条件1.第三方介入导致合同无法履行;2.法律法规或政策变动导致合同无法履行。21.2合同解除程序1.双方应在第三方介入后_________日内,对合同解除进行协商;2.双方协商一致后,应签订书面合同解除协议。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,仍按第9条争议解决方式执行。22.2争议解决程序1.双方应在第三方介入后_________日内,提交书面争议报告;2.争议解决程序按第9.2条争议解决程序执行。23.第三方介入后的合同终止23.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件,仍按第10.2条合同终止条件执行。23.2合同终止程序合同终止程序按第10.2条合同终止程序执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:工程延期原因说明要求:详细列出导致工程延期的原因,包括天气、设计变更、材料供应、施工人员等因素,并提供相应的证明材料。2.附件2:工程进度计划要求:列出工程各个阶段的进度安排,包括关键节点、工期要求等,并标注每个阶段的开始和结束日期。3.附件3:工程验收标准要求:详细列出工程验收的标准和要求,包括质量、安全、环保等方面,以及验收的具体流程和验收人员的职责。4.附件4:工程质量要求要求:详细列出工程的质量标准,包括材料、施工工艺、设备等,以及质量检验的方法和频率。5.附件5:工程保修期限及责任要求:明确工程的保修期限,包括主体结构和附属设施,以及保修期内乙方应承担的责任和义务。6.附件6:合同变更及解除协议要求:详细列出合同变更和解除的条件、程序和责任,以及双方在变更和解除合同过程中应遵守的规则。7.附件7:第三方介入协议要求:明确第三方介入的条件、范围、程序和责任,以及第三方与甲乙双方的权利义务关系。8.附件8:争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、程序和责任,以及争议解决过程中各方的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程进度款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按合同约定比例计算,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:合同约定每月支付工程进度款,甲方逾期支付一个月,应支付违约金及相应损失赔偿。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失,并支付违约金。示例:合同约定工程应在_________日前完工,乙方逾期完成,应赔偿甲方损失并支付违约金。3.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失。示例:第三方作为监理单位,未能履行监理职责,导致工程质量问题,应赔偿甲方损失。4.违约行为:一方泄露合同秘密责任认定:泄露方应承担违约责任,赔偿另一方因此造成的损失。示例:甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方赔偿损失。5.违约行为:一方未按约定履行保密义务责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿另一方因此造成的损失。示例:乙方违反保密协议,泄露甲方商业秘密,应赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方注册地址1.4双方联系方式2.延期施工原因及责任划分2.1延期施工原因2.2责任划分原则2.3双方责任承担3.延期施工赔偿金额计算方法3.1赔偿金额计算公式3.2赔偿金额组成3.3赔偿金额调整4.赔偿支付方式及期限4.1支付方式4.2支付期限4.3逾期支付责任5.延期施工期间工程进度及质量要求5.1工程进度要求5.2工程质量要求5.3工程验收标准6.工程变更及索赔处理6.1工程变更6.2索赔处理程序6.3索赔金额计算7.合同解除及终止条件7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除及终止程序8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同生效及期限9.1合同生效条件9.2合同期限9.3合同续签及终止10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同签署及生效日期11.1签署日期11.2生效日期12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管13.合同修改及补充13.1修改程序13.2补充协议14.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:水利工程有限公司乙方:建设集团有限公司1.2双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4双方联系方式2.延期施工原因及责任划分2.1延期施工原因因原因导致工程延期,具体原因如下:(1)天气原因:年月日至年月日,连续天恶劣天气,导致工程无法正常施工。(2)材料供应问题:年月日至年月日,由于供应商未能按时供货,导致工程延误。(3)设计变更:年月日,因设计变更导致工程重新设计,延误工期。2.2责任划分原则(1)因不可抗力导致工程延期的,由不可抗力事件责任方承担;(2)因材料供应问题导致工程延期的,由材料供应方承担责任;(3)因设计变更导致工程延期的,由设计变更方承担责任。2.3双方责任承担(1)甲方因恶劣天气导致工程延期的部分,由乙方承担;(2)甲方因材料供应问题导致工程延期的部分,由供应商承担;(3)甲方因设计变更导致工程延期的部分,由设计单位承担。3.延期施工赔偿金额计算方法3.1赔偿金额计算公式赔偿金额=合同总金额×延期天数×赔偿比例3.2赔偿金额组成赔偿金额包括:(1)人工费;(2)材料费;(3)机械费;(4)管理费;(5)其他费用。3.3赔偿金额调整如因物价上涨等因素导致赔偿金额发生变化的,双方应按照实际情况进行协商调整。4.赔偿支付方式及期限4.1支付方式赔偿金支付方式为银行转账。4.2支付期限赔偿金支付期限为自合同签订之日起个工作日内。4.3逾期支付责任如乙方未按约定支付赔偿金,应向甲方支付逾期支付赔偿金,逾期支付赔偿金为赔偿金额的%。5.延期施工期间工程进度及质量要求5.1工程进度要求在延期施工期间,乙方应确保工程进度符合合同约定,并按照甲方要求调整施工计划。5.2工程质量要求在延期施工期间,乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。5.3工程验收标准工程验收标准按照合同约定及国家及行业相关标准执行。6.工程变更及索赔处理6.1工程变更(1)提出变更申请;(2)双方协商确定变更内容;(3)变更内容经双方签字确认后生效。6.2索赔处理程序(1)提出索赔申请;(2)提供相关证据;(3)双方协商确定索赔金额;(4)索赔金额经双方签字确认后生效。6.3索赔金额计算索赔金额按照合同约定及实际情况计算。8.违约责任及争议解决8.1违约责任(1)未按时支付赔偿金的,应向守约方支付逾期付款违约金;(2)未按时完成工程进度或质量的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失;(3)未经对方同意擅自变更合同内容的,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。8.2争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构省市仲裁委员会。9.合同生效及期限9.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至工程延期问题得到妥善解决之日止。9.3合同续签及终止如双方同意续签合同,应在本合同到期前个工作日内签订续签协议。任何一方均有权在本合同到期前个工作日书面通知对方终止合同。10.合同附件及补充协议10.1合同附件(1)工程延期原因证明材料;(2)工程进度计划;(3)工程变更记录;(4)其他与本合同相关的文件。10.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同签署及生效日期11.1签署日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。11.2生效日期本合同生效日期为年月日。12.合同份数及保管12.1合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份。12.2合同保管本合同由双方妥善保管,任何一方不得擅自复制、泄露或转让。13.合同修改及补充13.1修改程序对本合同的任何修改,均应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。13.2补充协议如需对本合同进行补充,应签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同其他约定事项14.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2通知除法律另有规定外,本合同项下的通知应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址。14.3不可抗力因不可抗力导致本合同不能履行或部分不能履行时,双方应相互理解,并按照不可抗力事件的影响程度,部分或全部免除责任。14.4合同解除(1)对方严重违约;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定的其他情形。14.5合同解除通知任何一方解除合同时,应提前个工作日以书面形式通知对方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指任何非合同双方的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入条件(1)合同履行过程中需要专业意见或服务;(2)合同履行过程中需要第三方进行监督、评估或咨询;(3)双方认为有必要引入第三方的情况。15.3第三方介入程序(1)协商确定第三方介入的必要性和具体事宜;(2)确定第三方的资质、能力及费用;(3)签订与第三方相关的协议或合同;(4)将第三方纳入本合同的履行过程。16.第三方责任16.1责任限额(1)第三方介入的具体任务和职责;(2)第三方提供的专业意见或服务的质量;(3)第三方介入期间可能发生的风险。16.2责任承担(1)第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,由第三方承担全部责任;(2)第三方在履行其职责过程中,因不可抗力等原因造成合同双方损失的,由合同双方根据不可抗力事件的影响程度,部分或全部免除责任;(3)第三方在履行其职责过程中,因合同双方原因造成损失的,由合同双方各自承担相应责任。17.第三方权利17.1第三方权利概述第三方在合同履行过程中的权利包括但不限于:(1)根据合同约定提供专业意见或服务;(2)获取合同双方提供的相关资料和信息;(3)按照合同约定收取费用。17.2第三方权利限制(1)第三方在提供专业意见或服务时,应遵守国家法律法规和行业标准;(2)第三方在获取合同双方提供的相关资料和信息时,应保密,不得泄露给任何第三方;(3)第三方在收取费用时,应按照合同约定执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙方的划分第三方与甲乙方的划分如下:(1)第三方与甲方:在合同履行过程中,第三方应向甲方提供专业意见或服务,甲方负责支付相关费用;(2)第三方与乙方:在合同履行过程中,第三方应向乙方提供专业意见或服务,乙方负责支付相关费用。18.2第三方与合同其他方的划分第三方与其他各方的划分如下:(1)第三方与工程承包方:第三方在履行监理、评估等职责时,应与工程承包方保持良好沟通,确保工程质量和进度;(2)第三方与供应商:第三方在履行采购、评估等职责时,应与供应商保持良好沟通,确保材料质量及供应及时性;(3)第三方与设计单位:第三方在履行设计变更、评估等职责时,应与设计单位保持良好沟通,确保设计合理性和可行性。19.第三方变更及退出19.1第三方变更(1)协商确定变更第三方的事宜;(2)签订与变更后的第三方相关的协议或合同;(3)通知合同双方及其他相关方。19.2第三方退出(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)第三方因自身原因无法继续履行合同;(4)合同双方同意第三方退出。19.3第三方退出程序(1)书面通知合同双方及其他相关方;(2)协助合同双方处理退出后的相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程延期原因证明材料要求:提供由气象部门、供应商、设计单位等出具的证明材料,证明工程延期原因的真实性。2.工程进度计划要求:详细列出工程各阶段的进度计划,包括关键节点、时间安排等。3.工程变更记录要求:记录工程变更的内容、原因、审批过程等。4.材料供应清单要求:详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。5.机械租赁清单要求:列出工程所需机械的名称、规格、数量、租赁方等信息。6.人工费结算单要求:详细列出人工费的计算依据、支付金额等信息。7.质量检测报告要求:提供由专业机构出具的质量检测报告,证明工程质量符合相关标准。8.工程验收报告要求:提供由验收委员会出具的工程验收报告,证明工程符合合同要求。9.第三方合作协议要求:与第三方签订的合作协议,明确双方的权利义务。10.补充协议要求:对合同内容进行补充或修改的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按时支付赔偿金(2)未按时完成工程进度或质量(3)未经对方同意擅自变更合同内容(4)提供虚假材料或信息(5)泄露合同双方商业秘密(6)未按照合同约定提供专业意见或服务2.责任认定标准(1)未按时支付赔偿金的,应支付逾期付款违约金,金额为应付款项的%;(2)未按时完成工程进度或质量的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失;(3)未经对方同意擅自变更合同内容的,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失;(4)提供虚假材料或信息的,应承担相应的法律责任;(5)泄露合同双方商业秘密的,应承担相应的法律责任;(6)未按照合同约定提供专业意见或服务的,应承担相应的违约责任。3.示例说明(1)甲方未按时支付赔偿金,乙方提出索赔,经协商,甲方同意支付逾期付款违约金,金额为赔偿金额的%。(2)乙方未按时完成工程进度,导致工程延期,甲方提出索赔,经协商,乙方同意赔偿甲方因延期造成的损失,包括但不限于人工费、材料费等。(3)第三方在提供专业意见时,因自身原因导致甲方遭受损失,甲方提出索赔,经协商,第三方同意赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议书5本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系人1.4双方联系方式2.工程项目基本情况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.延期原因及责任划分3.1延期原因3.2责任划分3.3证据材料4.延期赔偿标准4.1赔偿范围4.2赔偿方式4.3赔偿金额计算4.4赔偿期限5.赔偿支付方式5.1付款方式5.2付款时间5.3付款条件6.赔偿纠纷解决6.1纠纷解决方式6.2纠纷解决程序6.3纠纷解决机构7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同生效日期8.3合同终止条件8.4合同终止日期9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除程序10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.其他约定事项11.1合同附件11.2通知送达11.3不可抗力12.合同份数12.1正本份数12.2副本份数13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:水利有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2双方地址甲方:市区街道号乙方:市区街道号1.3双方联系人甲方:乙方:1.4双方联系方式2.工程项目基本情况2.1工程名称水库除险加固工程2.2工程地点市区水库2.3工程规模水库总库容万立方米,设计洪水标准为年一遇2.4工程工期合同工期为个月,自2024年1月1日起至2024年X月X日止3.延期原因及责任划分3.1延期原因因2024年春季连续降雨,导致施工现场道路积水,施工设备无法正常作业。3.2责任划分经双方协商,甲方承担延期责任。3.3证据材料甲方提供相关气象资料、施工现场照片及视频等证据材料。4.延期赔偿标准4.1赔偿范围包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润损失等。4.2赔偿方式乙方根据实际损失,向甲方支付赔偿金。4.3赔偿金额计算赔偿金额=工程直接费用×延期天数×3%+工程间接费用×延期天数×2%+利润损失×延期天数×1%4.4赔偿期限赔偿金支付期限为自合同签订之日起30日内。5.赔偿支付方式5.1付款方式甲方将赔偿金通过银行转账支付给乙方。5.2付款时间赔偿金支付时间为自合同签订之日起30日内。5.3付款条件乙方需提供赔偿金支付申请、工程延期证明、损失清单等相关材料。6.赔偿纠纷解决6.1纠纷解决方式双方应友好协商解决赔偿纠纷。6.2纠纷解决程序若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3纠纷解决机构合同签订地人民法院7.保密条款7.1保密内容本合同内容及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。7.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。7.3违约责任若任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。8.合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2合同生效日期本合同自2024年X月X日起生效。8.3合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未采取补救措施或未履行合同;(5)法律、法规规定的其他合同终止情形。8.4合同终止日期合同终止日期以实际终止事件发生之日为准。9.合同变更与解除9.1变更条件合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。9.2解除条件合同解除需符合法律、法规规定的解除条件,并经双方书面同意。9.3变更与解除程序(1)提出变更或解除合同的书面申请;(2)双方协商一致,签订书面变更或解除协议;(3)履行通知义务,向对方发送变更或解除合同的书面通知。10.法律适用与争议解决10.1法律适用本合同适用中华

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论