二零二五年度新型城镇化建设项目节能施工单项承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型城镇化建设项目节能施工单项承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式及开户银行2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及总投资2.4项目建设内容3.合同标的及范围3.1节能施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求4.合同工期及进度安排4.1施工工期4.2施工进度计划4.3工期延误责任5.合同价格及支付方式5.1合同价格5.2计价依据5.3支付方式及时间5.4付款条件6.技术要求与标准6.1技术规范6.2材料要求6.3施工工艺6.4节能指标7.施工组织与现场管理7.1施工组织设计7.2现场管理7.3施工安全及环境保护7.4队伍配置8.施工进度及验收8.1施工进度8.2验收标准及程序8.3验收不合格的处理9.质量保证9.1质量保证期9.2质量保证责任9.3质量保证金的缴纳及退还10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效及终止14.2合同附件及补充协议14.3合同份数及送达14.4合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.1.1承包方名称：建筑工程有限公司1.1.2承包方住所：省市区街道号1.1.3发包方名称：城镇化建设发展有限公司1.1.4发包方住所：省市区街道号1.2法定代表人或授权代表1.2.1承包方法定代表人：1.2.2发包方法定代表人：1.3联系方式及开户银行1.3.3承包方开户银行：银行分行1.3.4发包方开户银行：银行分行2.项目概况2.1项目名称：新型城镇化建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模及总投资：总建筑面积万平方米，总投资亿元人民币2.4项目建设内容：包括住宅、商业、公共设施等3.合同标的及范围3.1节能施工范围：包括但不限于墙体保温、门窗更换、供暖系统改造等3.2施工内容：详细施工内容见附件一《节能施工方案》3.3施工质量要求：符合国家及行业标准，达到节能施工要求4.合同工期及进度安排4.1施工工期：自合同签订之日起个月4.2施工进度计划：具体进度计划见附件二《施工进度计划表》4.3工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，每延误一天，承包方应向发包方支付元违约金5.合同价格及支付方式5.1合同价格：人民币万元整5.2计价依据：详见附件三《计价依据》5.3支付方式及时间：分阶段支付，具体支付时间及比例见附件四《支付进度表》5.4付款条件：按照施工进度及质量要求，经发包方验收合格后支付6.技术要求与标准6.1技术规范：执行国家及行业相关技术规范6.2材料要求：选用节能环保材料，符合国家及行业标准6.3施工工艺：采用先进施工工艺，确保施工质量6.4节能指标：达到国家及地方节能标准要求8.施工进度及验收8.1施工进度：承包方应按照施工进度计划进行施工，确保按期完成8.2验收标准及程序：施工完成后，由发包方组织验收，验收标准见附件五《验收标准》8.3验收不合格的处理：如验收不合格，承包方应在接到通知后日内进行整改，直至合格为止，逾期未整改或整改后仍不合格的，承包方应承担相应的违约责任9.质量保证9.1质量保证期：自竣工验收合格之日起年9.2质量保证责任：在质量保证期内，如因施工质量问题导致的损失，承包方应负责修复或赔偿9.3质量保证金的缴纳及退还：合同签订后，承包方应向发包方缴纳质量保证金人民币万元，在质量保证期满后，如无质量问题，发包方应无息退还10.保密条款10.1保密内容：双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年10.3违约责任：如有违约，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按期完成施工、施工质量不合格、违反保密条款等11.2违约责任承担：违约方应根据违约情况承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际情况及损失程度确定，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议12.2争议解决程序：协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁12.3争议解决机构：仲裁委员会13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因13.2合同解除程序：合同一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由13.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项、工程交接等事宜14.其他约定14.1合同生效及终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止14.2合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同份数及送达：本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字（或盖章）之日起生效14.4合同未尽事宜处理：本合同未尽事宜，双方可另行协商，协商不成的，按国家有关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.1.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意，并在合同中明确其职责和权利。15.2第三方职责15.2.1监理方：负责监督施工过程，确保施工质量符合合同约定和行业标准。15.2.2检测机构：负责对施工材料、施工质量进行检测，出具检测报告。15.2.3咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题。15.2.4保险公司：负责提供工程保险，保障工程在施工过程中的风险。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和自身职责，对施工过程进行检查、监督和提出建议。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其工作。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方的介入不改变甲乙双方的权利义务。15.4.2第三方的工作成果和责任由第三方自行承担，不涉及甲乙双方的直接责任。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的费用16.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。16.1.2第三方介入的费用应包含在合同价格中，或在合同履行过程中另行支付。16.2第三方介入的合同16.2.1第三方介入的合同应另行签订，与原合同平行，但不得与本合同的内容相冲突。16.3第三方介入的变更16.3.1如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应书面通知对方，并经双方同意后进行变更。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其介入的性质和合同约定确定。17.1.2第三方的责任限额应不低于其提供的保险额度或其他保障措施。17.2第三方责任的承担17.2.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。17.2.2第三方责任限额内的损失，由第三方自行承担；超出责任限额的损失，甲乙双方应根据合同约定承担。17.3第三方责任的赔偿17.3.1第三方责任的赔偿应按照合同约定进行，双方应协商确定赔偿金额。17.3.2如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《节能施工方案》详细说明施工内容、技术规范、材料要求、施工工艺等。说明节能指标和验收标准。2.附件二：《施工进度计划表》列出各阶段施工时间节点、进度目标和责任人。3.附件三：《计价依据》列出合同价格的计算依据，包括工程量清单、材料价格、人工费等。4.附件四：《支付进度表》列出各阶段付款时间、金额和条件。5.附件五：《验收标准》详细说明施工质量验收的标准和要求。6.附件六：《第三方介入合同》明确第三方介入的具体内容、职责、权利和责任。7.附件七：《质量保证书》承包方对施工质量的保证承诺。8.附件八：《施工安全及环境保护措施》详细说明施工过程中的安全及环境保护措施。9.附件九：《工程保险单》保险公司提供的工程保险单据。10.附件十：《争议解决协议》明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按期完成施工。施工质量不合格。违反合同约定，擅自改变施工方案。未按约定缴纳质量保证金。违反施工安全及环境保护措施。未履行保密义务。2.违约责任认定标准：违约行为发生时，由对方书面通知违约方。违约方应在接到通知后日内改正，否则视为违约。违约责任认定依据合同约定和法律法规。3.违约责任示例说明：未按期完成施工：每延误一天，违约方应向对方支付元违约金。施工质量不合格：违约方应无条件返工，直至合格为止，并承担由此产生的费用。违反施工安全及环境保护措施：违约方应承担由此造成的损失，包括但不限于罚款、赔偿等。全文完。二零二四年度新型城镇化建设项目节能施工单项承包合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同背景1.6合同目的1.7合同范围1.8合同变更与解除1.9合同争议解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度计划2.6工程质量要求2.7工程安全要求2.8工程环境保护要求第三章承包人责任3.1施工组织设计3.2施工人员资质3.3施工设备与材料3.4施工进度控制3.5施工质量控制3.6施工安全控制3.7施工环境保护3.8施工合同履行3.9施工验收第四章付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款条件4.4付款方式4.5付款变更4.6逾期付款责任第五章风险分担5.1工程风险5.2自然灾害风险5.3政策风险5.4市场风险5.5合同风险5.6风险防范措施第六章保修责任6.1保修范围6.2保修期限6.3保修费用6.4保修责任第七章违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3违约金计算方式7.4违约纠纷解决第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理第九章合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理第十章合同附件10.1设计图纸10.2施工图10.3技术规范10.4有关证明文件第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用第十二章合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间第十三章其他约定13.1通知与送达13.2不可抗力13.3合同份数13.4合同解释第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署人14.3签署单位合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度新型城镇化建设项目节能施工单项承包合同”。1.2合同双方发包方：[发包方全称]承包方：[承包方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同有效期本合同有效期为自合同签订之日起至____年____月____日止。1.5合同背景[此处应详细描述合同签订的背景，包括项目来源、建设目的、项目规模等]1.6合同目的本合同旨在明确发包方与承包方在新型城镇化建设项目节能施工中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.7合同范围节能施工设计、施工、监理、验收等全过程；项目所需材料、设备、人员等资源的提供；工程质量、进度、安全、环保等方面的控制。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的一部分。1.8.2合同解除1.8.2.1发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。1.8.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。1.8.2.3经双方协商一致，可以解除合同。1.9合同争议解决方式本合同争议解决方式为协商，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章工程概况2.1工程名称[此处填写工程名称]2.2工程地点[此处填写工程地点]2.3工程规模[此处填写工程规模]2.4工程类型[此处填写工程类型]2.5工程进度计划[此处填写工程进度计划]2.6工程质量要求[此处填写工程质量要求]2.7工程安全要求[此处填写工程安全要求]2.8工程环境保护要求[此处填写工程环境保护要求]第三章承包人责任3.1施工组织设计承包方应按照合同要求，编制详细的施工组织设计，经发包方批准后实施。3.2施工人员资质承包方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并按照要求配备施工人员。3.3施工设备与材料承包方应提供符合合同要求的施工设备与材料，并保证其质量。3.4施工进度控制承包方应按照合同约定的进度计划，控制施工进度，确保工程按期完成。3.5施工质量控制承包方应严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。3.6施工安全控制承包方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。3.7施工环境保护承包方应采取有效措施，保护施工现场的环境，减少对周边环境的影响。3.8施工合同履行承包方应全面履行合同约定的各项义务，确保工程顺利进行。3.9施工验收承包方应按照合同约定，完成工程验收工作。第四章付款方式4.1付款比例[此处填写付款比例]4.2付款时间[此处填写付款时间]4.3付款条件[此处填写付款条件]4.4付款方式[此处填写付款方式]4.5付款变更[此处填写付款变更]4.6逾期付款责任[此处填写逾期付款责任]第五章风险分担5.1工程风险[此处填写工程风险]5.2自然灾害风险[此处填写自然灾害风险]5.3政策风险[此处填写政策风险]5.4市场风险[此处填写市场风险]5.5合同风险[此处填写合同风险]5.6风险防范措施[此处填写风险防范措施]第六章保修责任6.1保修范围[此处填写保修范围]6.2保修期限[此处填写保修期限]6.3保修费用[此处填写保修费用]6.4保修责任[此处填写保修责任]第七章违约责任7.1承包人违约责任7.1.1承包人未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.1.2承包人未按合同约定提供材料、设备，应承担相应的违约责任。7.1.3承包人未按合同约定履行保修责任，应承担相应的违约责任。7.2发包人违约责任7.2.1发包人未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。7.2.2发包人未按合同约定提供施工条件，应承担相应的违约责任。7.3违约金计算方式[此处填写违约金计算方式]7.4违约纠纷解决[此处填写违约纠纷解决]第八章合同附件8.1设计图纸建筑施工图结构施工图电气施工图水利施工图热力施工图8.2施工图施工总平面图施工详图节能施工图纸8.3技术规范国家现行建筑节能设计标准相关行业施工规范8.4有关证明文件承包方营业执照承包方资质证书承包方安全生产许可证相关人员资格证书第九章合同争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决程序9.2.1协商：双方应友好协商解决争议，协商不成可进行下一步程序。9.2.2调解：协商不成时，任何一方可请求第三方进行调解。9.2.3仲裁：调解不成时，双方可同意提交仲裁委员会仲裁。9.2.4诉讼：仲裁不成或双方未达成仲裁协议时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。第十章合同生效10.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第十一章其他约定11.1通知与送达11.1.1通知应以书面形式进行，通过快递、电子邮件等方式送达。11.1.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址。11.2不可抗力11.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2.2发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减少损失。11.3合同份数本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。11.4合同解释本合同如有歧义，应以双方协商一致的解释为准。第十二章合同签署12.1签署日期[此处填写签署日期]12.2签署人[此处填写签署人姓名及职务]12.3签署单位[此处填写签署单位名称及盖章]第十三章合同变更13.1变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的一部分。13.2变更生效变更后的协议与本合同具有同等法律效力。第十四章合同终止14.1终止条件合同约定的工程完成；合同解除；合同期限届满；双方协商一致终止。14.2终止程序14.2.1双方协商一致终止合同，应签订终止协议。14.2.2合同终止后，双方应按照终止协议办理相关事宜。发包方（盖章）：________代表人（签字）：________日期：________承包方（盖章）：________代表人（签字）：________日期：________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导下的施工安排说明：甲方作为主导方，有权对施工进度、施工方法、施工顺序等进行调整。具体条款如下：甲方应提前____个工作日向承包方下达施工安排通知，包括但不限于施工进度计划、施工方法、施工顺序等。承包方应严格按照甲方下达的施工安排进行施工，如有特殊情况需调整，应提前____个工作日向甲方提出书面报告。1.2甲方提供的资源说明：甲方应提供项目所需的资源，包括但不限于土地、水电、通信等。具体条款如下：甲方应确保项目用地使用权合法有效，并负责办理相关手续。甲方应负责项目所需的水电供应，并保证其质量和稳定性。甲方应负责项目所需的通信设施建设，并保证其畅通无阻。1.3甲方对施工质量的监督说明：甲方应加强对施工质量的监督，确保工程质量达到合同要求。具体条款如下：甲方应设立质量监督小组，对施工过程进行监督检查。质量监督小组有权要求承包方对不合格工程进行整改，直至合格。甲方对施工质量负有最终责任，如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导下的施工安排说明：乙方作为主导方，有权对施工进度、施工方法、施工顺序等进行调整。具体条款如下：乙方应制定施工组织设计，经甲方审核同意后实施。乙方应按照施工组织设计，合理安排施工进度、施工方法、施工顺序等。乙方如需调整施工安排，应提前____个工作日向甲方提出书面报告。2.2乙方提供的资源说明：乙方应提供项目所需的资源，包括但不限于施工设备、材料、人员等。具体条款如下：乙方应确保施工设备、材料符合合同要求，并保证其质量和数量。乙方应按照合同约定的时间提供施工人员，并保证其具备相应的资质和技能。乙方应负责施工过程中的资源调配，确保施工顺利进行。2.3乙方对施工质量的控制说明：乙方应加强对施工质量的控制，确保工程质量达到合同要求。具体条款如下：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控。乙方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。乙方对施工质量负有最终责任，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责说明：第三方中介作为独立第三方，负责对施工过程进行监督和协调。具体条款如下：第三方中介应具备相应的资质和经验，并取得甲方和乙方的认可。第三方中介应按照合同约定，对施工过程进行监督检查，确保施工质量、进度和安全。第三方中介有权对承包方提出整改要求，承包方应予以配合。3.2第三方中介的收费说明：第三方中介的收费应合理，具体费用由甲方和乙方协商确定。具体条款如下：第三方中介的收费应包括监督费用、协调费用等，具体金额由双方协商确定。第三方中介的收费应在合同中明确，并作为合同的一部分。3.3第三方中介的违约责任说明：第三方中介如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。具体条款如下：第三方中介未履行监督职责，导致工程质量、进度或安全问题，应承担相应责任。第三方中介违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，并赔偿甲方和乙方的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸建筑施工图结构施工图电气施工图水利施工图热力施工图2.施工图施工总平面图施工详图节能施工图纸3.技术规范国家现行建筑节能设计标准相关行业施工规范4.有关证明文件承包方营业执照承包方资质证书承包方安全生产许可证相关人员资格证书二、违约行为及认定：1.承包方违约行为及认定：未按合同约定完成工程，认定违约。未按合同约定提供材料、设备，认定违约。未按合同约定履行保修责任，认定违约。逾期付款，认定违约。2.发包方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款，认定违约。未按合同约定提供施工条件，认定违约。3.第三方中介违约行为及认定：未履行监督职责，认定违约。违反合同约定，导致合同无法履行，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约：指合同当事人违反合同约定的义务，包括不履行、不完全履行或者延迟履行。3.仲裁：指合同当事人将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指合同当事人将争议提交给人民法院进行审理的一种争议解决方式。5.争议解决方式：指合同当事人解决合同争议的方法，包括协商、调解、仲裁和诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，进行整改，确保质量达到合同要求。2.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，调整施工计划，增加人员或设备，确保按期完成工程。3.问题：资金链断裂。解决办法：与发包方协商，争取延期付款或增加资金支持。五、所有应用场景：1.新型城镇化建设项目节能施工。2.建筑工程施工合同。3.工程承包合同。4.建设工程项目管理合同。全文完。二零二四年度新型城镇化建设项目节能施工单项承包合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有，请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话）二、合同前言2.1背景为贯彻落实国家新型城镇化建设战略，提高城镇化建设水平，推动节能减排工作，甲方决定实施二零二四年度新型城镇化建设项目。根据项目需求，甲方现向社会公开招标，选定具有资质的承包方进行节能施工单项承包。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度新型城镇化建设项目节能施工中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现节能减排目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）新型城镇化：指以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以城市更新为抓手，以产业升级为支撑，推动城乡融合发展，实现城乡一体化发展。（2）节能施工：指在施工过程中，采取节能措施，降低能源消耗，提高能源利用效率，减少能源浪费。3.2关键词解释（1）甲方：指在本合同中委托乙方进行节能施工的单位或个人。（2）乙方：指在本合同中承接甲方委托的节能施工任务的单位或个人。（3）合同履行时间：指本合同约定的节能施工开始至完成的期限。（4）合同履行地点：指本合同约定的节能施工场所。（5）合同履行方式：指本合同约定的节能施工方式、方法等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成节能施工任务。（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保施工质量符合国家相关标准和规范。（3）甲方应按照合同约定支付乙方工程款及有关费用。（4）甲方应配合乙方完成节能施工所需的各项手续和审批。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件和支持。（2）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成节能施工任务，确保施工质量符合国家相关标准和规范。（3）乙方应严格遵守国家法律法规、行业标准及甲方要求，确保施工安全。（4）乙方应配合甲方完成节能施工所需的各项手续和审批。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的节能施工开始时间为____年____月____日，完成时间为____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的节能施工地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成节能施工任务，确保施工质量符合国家相关标准和规范。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的节能施工任务完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应就终止合同的事宜进行协商，达成一致意见；（2）终止合同后，双方应按照合同约定进行结算，结清款项；（3）合同终止后，双方应办理相关手续，终止合同关系。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，结清款项；（2）合同终止后，双方应依法承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：如需乙方提供设计服务，另行计算设计费用。（3）监理费用：如需第三方监理，另行计算监理费用。（4）其他费用：包括但不限于安全文明施工费、环保费、税费等。7.2支付方式甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方费用，支付方式如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总额的_____%作为预付款。（2）进度款：在项目施工过程中，按照工程进度支付相应款项。（3）结算款：项目施工完成后，乙方提交结算资料，甲方在____个工作日内支付结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：根据工程进度，每完成一定比例的工程量后支付。（3）结算款支付时间：项目施工完成后，乙方提交结算资料后____个工作日内。7.4支付章件（1）支付凭证：甲方应向乙方提供支付凭证，包括支付时间、支付金额、支付方式等。（2）发票管理：乙方应向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后____个工作日内进行审核并支付。（3）支付记录：双方应妥善保存支付记录，以备日后查证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未能按时提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方损失。（3）甲方违反保密协议的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。（2）乙方施工质量不符合国家相关标准和规范的，应进行整改，直至符合要求。（3）乙方违反保密协议的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：违约方应按照实际损失赔偿，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。（2）赔偿方式：违约方应支付赔偿金，赔偿金应一次性支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变化等；（3）社会异常事件：罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。（2）在不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同，并尽力采取措施减少损失。（3）不可抗力事件持续超过____天，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）国家政策调整，导致项目无法继续实施；（3）罢工、骚乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解；（2）仲裁：提交仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密或商业秘密的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同所涉及的节能施工项目的所有权、使用权和处置权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中对施工质量、进度和安全的监督检查权。（2）甲方保留在合同履行过程中对乙方施工行为的指导和调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改或补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助与配合，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。（2）乙方应按照甲方要求，及时完成施工任务，并保证施工质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律，任何争议均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间就节能施工项目所达成的完整协议，任何其他口头或书面协议均不构成对本合同的修改或补充。16.3增减条款本合同中任何条款的增减，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术资料2.合同签订双方的营业执照副本3.相关资质证书4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.结算款支付凭证7.不可抗力事件证明材料8.争议解决过程中的相关文件9.合同修改和补充协议10.任何其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用的，认定为违约。未提供必要施工条件的，认定为违约。