二零二五年度授权委托代建合同3篇_第1页
二零二五年度授权委托代建合同3篇_第2页
二零二五年度授权委托代建合同3篇_第3页
二零二五年度授权委托代建合同3篇_第4页
二零二五年度授权委托代建合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度授权委托代建合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.合同标的与范围2.1项目名称2.2项目地点2.3建设内容2.4建设规模2.5建设期限3.授权委托事项3.1委托事项概述3.2具体授权范围3.3委托权限限制4.代建服务内容4.1设计管理4.2施工管理4.3质量管理4.4进度管理4.5预算管理4.6风险管理5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件5.5付款违约责任6.合同工期及延期处理6.1合同工期6.2工期延误原因及处理6.3工期延误责任7.质量标准及验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准7.4验收不合格处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密义务9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决规则12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件效力13.3合同附件清单14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期14.3合同副本份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1委托方名称:_______1.1.2代建方名称:_______1.2法定代表人或授权代表1.2.1委托方法定代表人/授权代表姓名:_______1.2.2代建方法定代表人/授权代表姓名:_______1.3联系方式1.3.1委托方联系电话:_______1.3.2委托方电子邮箱:_______1.3.3代建方联系电话:_______1.3.4代建方电子邮箱:_______1.4注册地址1.4.1委托方注册地址:_______1.4.2代建方注册地址:_______2.合同标的与范围2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3建设内容:_______2.3.1土建工程2.3.2安装工程2.3.3竣工验收2.4建设规模:_______2.5建设期限:_______3.授权委托事项3.1委托事项概述3.1.1委托方授权代建方全权负责项目的设计、施工、监理等工作。3.2具体授权范围3.2.1设计方案的审批3.2.2施工合同的签订3.2.3材料设备采购3.2.4工程进度款的支付3.2.5质量安全管理3.3委托权限限制3.3.1委托方保留最终决策权3.3.2代建方不得超越授权范围行事4.代建服务内容4.1设计管理4.1.1审查设计方案的合理性、可行性4.1.2确保设计符合相关规范和标准4.2施工管理4.2.1监督施工过程,确保施工质量4.2.2控制施工进度,确保按期完成4.3质量管理4.3.1建立质量管理体系4.3.2定期进行质量检查4.4进度管理4.4.1制定施工进度计划4.4.2跟踪进度,及时调整计划4.5预算管理4.5.1制定项目预算4.5.2控制成本,确保预算执行4.6风险管理4.6.1识别项目风险4.6.2制定风险应对措施5.合同价款及支付方式5.1合同价款:_______5.2付款方式:_______5.2.1预付款5.2.2进度款5.2.3竣工验收款5.3付款时间:_______5.3.1预付款:合同签订后_______日内支付5.3.2进度款:每月_______日前支付5.3.3竣工验收款:验收合格后_______日内支付5.4付款条件5.4.1按照合同约定支付5.4.2付款凭证齐全5.5付款违约责任5.5.1迟延付款的违约金:_______%6.合同工期及延期处理6.1合同工期:_______6.2工期延误原因及处理6.2.1因委托方原因造成的延误6.2.2因代建方原因造成的延误6.2.3因不可抗力造成的延误6.3工期延误责任6.3.1因委托方原因造成的延误,由委托方承担6.3.2因代建方原因造成的延误,由代建方承担6.3.3因不可抗力造成的延误,按合同约定处理8.质量标准及验收8.1质量标准8.1.1符合国家及行业相关质量标准8.1.2达到委托方要求的质量标准8.1.3施工过程中采用的质量控制措施8.2验收程序8.2.1施工过程验收8.2.2竣工验收8.2.3验收资料的准备与提交8.3验收标准8.3.1国家及行业标准8.3.2委托方内部标准8.3.3施工图纸及设计文件要求8.4验收不合格处理8.4.1不合格原因分析8.4.2不合格项整改8.4.3重新验收9.保密条款9.1保密内容9.1.1项目技术资料9.1.2财务信息9.1.3商业秘密9.2保密期限9.2.1自合同签订之日起至合同终止后_______年9.3保密义务9.3.1未经对方同意,不得泄露保密信息9.3.2采取必要措施保护保密信息的安全10.违约责任10.1违约情形10.1.1迟延付款10.1.2工期延误10.1.3质量不合格10.1.4违反保密条款10.2违约责任承担10.2.1支付违约金10.2.2承担损害赔偿责任10.3违约金计算10.3.1违约金比例为_______%10.3.2违约金上限_______11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1一方违约,另一方提出解除11.1.2发生不可抗力事件11.1.3双方协商一致11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2合同解除11.2.3合同被依法或依约终止11.3合同解除或终止的程序11.3.1提出解除或终止通知11.3.2确认解除或终止11.3.3清理剩余工作12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会12.2.2法院12.3争议解决规则12.3.1适用法律12.3.2争议解决程序13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同条款完备13.1.3合同内容合法有效13.2合同变更程序13.2.1双方协商一致13.2.2以书面形式签订变更协议13.3合同变更效力13.3.1变更协议与原合同具有同等法律效力13.3.2变更内容不得违反法律法规14.合同签署及生效日期14.1签署日期:_______14.2生效日期:自双方签字盖章之日起生效14.3合同副本份数14.3.1委托方_______份14.3.2代建方_______份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(委托方和代建方)外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、顾问、监理、审计、评估等。15.2第三方介入目的15.2.1提高项目效率15.2.2确保项目质量15.2.3降低项目风险16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1委托方或代建方有权选择合适的第三方。16.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方协议16.2.1第三方介入前,需与委托方或代建方签订相应的合作协议。16.2.2协议内容应包括服务内容、服务期限、费用、保密条款等。17.第三方责任限额17.1责任界定17.1.1第三方的责任限于其合作协议约定的范围。17.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成委托方或代建方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额应根据其服务性质、合同金额等因素确定。17.2.2责任限额应在合作协议中明确约定。17.3责任免除17.3.1因不可抗力导致的责任免除,按相关法律法规执行。17.3.2因委托方或代建方提供的信息不准确、不完整导致的责任免除,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1第三方应遵守本合同约定,不得干预委托方和代建方的权利和义务。18.1.2第三方在执行任务时,应与委托方和代建方保持沟通,确保工作协调一致。18.2权利划分18.2.1第三方在履行职责过程中,享有合同约定的权利。18.2.2第三方在执行任务时,有权要求委托方和代建方提供必要的协助和支持。18.3利益划分18.3.1第三方服务费用由委托方或代建方支付。18.3.2第三方在履行职责过程中产生的收益,归第三方所有。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入导致合同内容变更的,需经委托方和代建方协商一致。19.1.2变更内容应以书面形式记录,并作为本合同附件。19.2合同变更效力19.2.1合同变更协议与本合同具有同等法律效力。19.2.2合同变更协议的生效时间与变更内容一致。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方与其他方发生争议,应通过协商解决。20.1.2协商不成的,可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1仲裁委员会20.2.2法院20.3争议解决规则20.3.1适用法律20.3.2争议解决程序第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目可行性研究报告详细要求和说明:报告应包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、风险评估等内容。2.附件二:设计文件详细要求和说明:包括施工图纸、设计说明书、相关规范和标准等。3.附件三:施工合同详细要求和说明:明确施工方、施工内容、工期、质量标准、付款方式等。4.附件四:监理合同详细要求和说明:明确监理单位、监理范围、监理内容、监理费用等。5.附件五:材料设备采购合同详细要求和说明:明确供应商、采购内容、质量标准、价格、交货期限等。6.附件六:验收报告详细要求和说明:包括工程验收记录、质量评定、验收结论等。7.附件七:付款凭证详细要求和说明:包括发票、收据、付款申请等。8.附件八:第三方合作协议详细要求和说明:包括服务内容、服务期限、费用、保密条款等。9.附件九:合同变更协议详细要求和说明:记录合同变更的内容、生效时间等。10.附件十:争议解决协议详细要求和说明:明确争议解决方式、仲裁机构或法院等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定标准:逾期付款的违约金为_______%示例说明:代建方应在每月_______日前支付进度款,若逾期支付,则按_______%的比例支付违约金。2.违约行为:工期延误责任认定标准:因代建方原因造成的工期延误,每延误一天,代建方应支付_______%的违约金。示例说明:合同工期为_______个月,若代建方未能按期完成,则每延误一天,代建方应支付_______%的违约金。3.违约行为:质量不合格责任认定标准:因代建方原因造成的质量不合格,代建方应承担修复费用,并支付_______%的违约金。示例说明:若发现工程质量问题,代建方应在_______日内进行整改,整改费用由代建方承担。4.违约行为:违反保密条款责任认定标准:未经对方同意泄露保密信息,泄露方应承担相应的法律责任。示例说明:若第三方泄露了委托方的商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。5.违约行为:第三方未履行合作协议责任认定标准:第三方未履行合作协议,应承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未按协议提供服务质量,委托方有权要求第三方承担违约责任。全文完。二零二四年度授权委托代建合同1本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资额3.项目建设内容及要求3.1项目建设内容概述3.2项目建设要求3.3项目建设标准4.授权委托代建内容4.1代建方职责4.2委托方权利4.3代建方义务5.项目投资及资金管理5.1项目投资额及来源5.2资金管理方式5.3资金拨付及结算6.项目建设进度及工期安排6.1项目建设进度计划6.2工期安排及调整6.3工期延误责任7.项目质量管理7.1质量管理要求7.2质量控制措施7.3质量验收标准8.项目安全管理8.1安全管理要求8.2安全控制措施8.3安全责任追究9.项目环境保护及污染防治9.1环境保护要求9.2污染防治措施9.3环保责任追究10.项目验收及移交10.1项目验收标准10.2项目验收程序10.3项目移交手续11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方的基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及项目概况2.1项目名称国际商务中心2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积为100000平方米,其中地上建筑面积80000平方米,地下建筑面积20000平方米。2.4项目投资额总投资额为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)。3.项目建设内容及要求3.1项目建设内容概述本项目包括住宅、商业、办公、酒店等综合功能。3.2项目建设要求1)严格按照国家相关法律法规和行业标准进行建设;2)确保工程质量,达到设计要求;3)按时完成项目建设任务。4.授权委托代建内容4.1代建方职责1)根据甲方要求,编制项目可行性研究报告;2)负责项目的设计、招标、施工、监理等工作;3)确保项目按时、按质、按预算完成。4.2委托方权利1)对代建方的工作进行监督、检查;2)对代建方的工作提出意见和建议;3)在必要时更换代建方。4.3代建方义务1)严格按照甲方要求,履行代建职责;2)确保项目建设的顺利进行;3)对项目质量、进度、投资负责。5.项目投资及资金管理5.1项目投资额及来源项目投资额为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00),资金来源为甲方自有资金。5.2资金管理方式1)甲方设立专项账户,用于项目资金的管理;2)代建方根据项目进度,向甲方申请资金;3)甲方在收到代建方申请后,按规定拨付资金。5.3资金拨付及结算1)资金拨付按月进行,具体拨付比例根据项目进度确定;2)项目完成后,进行最终结算。6.项目建设进度及工期安排6.1项目建设进度计划1)前期准备:2024年1月2024年3月;2)设计阶段:2024年4月2024年6月;3)招标阶段:2024年7月2024年9月;4)施工阶段:2024年10月2026年12月;5)验收阶段:2027年1月2027年3月。6.2工期安排及调整1)代建方应严格按照工期安排进行项目建设;2)如遇特殊情况,需调整工期,应提前向甲方报告,经甲方同意后方可调整;3)工期延误责任由代建方承担。6.3工期延误责任1)因代建方原因导致工期延误,每延误一日,代建方应向甲方支付人民币伍万元整(¥50,000.00)的违约金;2)因不可抗力导致工期延误,代建方应及时向甲方报告,并采取有效措施减少延误时间。7.项目质量管理7.1质量管理要求1)严格按照国家相关法律法规和行业标准进行质量管理;2)确保项目质量达到设计要求;3)建立健全质量管理体系。7.2质量控制措施1)代建方应设立质量管理部门,负责项目质量管理工作;2)对项目施工过程中发现的质量问题,应及时采取措施予以整改;3)定期进行质量检查,确保项目质量。7.3质量验收标准1)项目完成后,由甲方组织验收;2)验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准;3)验收不合格的项目,代建方应负责整改至合格为止。8.项目安全管理8.1安全管理要求1)代建方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制;2)代建方应制定安全生产规章制度,并严格执行;3)代建方应定期对施工现场进行安全检查,确保施工安全。8.2安全控制措施1)代建方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备;2)代建方应对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识;3)代建方应制定应急预案,应对突发事件。8.3安全责任追究1)因代建方安全责任不落实导致安全事故的,代建方应承担相应的法律责任;2)因甲方原因导致安全事故的,甲方应承担相应的责任;3)安全事故的调查处理,按照国家有关法律法规执行。9.项目环境保护及污染防治9.1环境保护要求1)代建方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准;2)代建方应采取措施,防止环境污染和生态破坏;3)代建方应做好施工现场的环境保护工作。9.2污染防治措施1)代建方应采取有效的污染防治措施,减少施工过程中的污染排放;2)代建方应妥善处理施工垃圾和生活垃圾;3)代建方应定期进行环境监测,确保环境保护要求得到落实。9.3环保责任追究1)因代建方环保责任不落实导致环境污染的,代建方应承担相应的法律责任;2)因甲方原因导致环境污染的,甲方应承担相应的责任;3)环境污染的调查处理,按照国家有关法律法规执行。10.项目验收及移交10.1项目验收标准1)项目质量应符合国家相关质量标准;2)项目功能应符合设计要求;3)项目文档资料应齐全。10.2项目验收程序1)代建方组织自检,并向甲方提交验收申请;2)甲方组织验收,代建方配合;3)验收合格后,代建方应向甲方提交项目移交报告。10.3项目移交手续1)代建方将项目资料、设备、设施等移交给甲方;2)甲方对移交的项目进行接收,并办理相关手续;3)项目移交完成后,双方签署项目移交证书。11.违约责任及争议解决11.1违约责任1)任何一方违反合同约定,应承担违约责任;2)违约方应支付违约金,违约金的计算方式按合同约定执行;3)违约方应赔偿对方因此遭受的损失。11.2争议解决方式1)双方应友好协商解决合同争议;2)协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;3)未约定仲裁机构的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构1)合同争议解决机构为市仲裁委员会;2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。12.合同解除及终止12.1合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方严重违约,经对方通知后,在合理期限内仍未纠正;3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件1)合同约定的期限届满;2)合同履行完毕;3)双方协商一致终止合同。12.3合同解除及终止程序1)一方提出解除或终止合同,应提前通知对方;2)双方应在接到通知后,按照约定或法律规定办理相关手续;3)合同解除或终止后,双方应按照约定或法律规定处理剩余事项。13.合同生效及期限13.1合同生效条件1)双方签字盖章;2)合同经甲方签字盖章后生效。13.2合同期限合同期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。13.3合同续签合同期满前,如双方同意继续合作,应提前一个月书面通知对方,并协商续签合同。14.其他约定事项14.1合同附件1)项目可行性研究报告;2)项目设计文件;3)项目招标文件;4)项目施工合同;5)其他相关文件。14.2合同解释本合同条款如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入范围1)提供专业咨询、技术服务或管理服务的第三方;2)参与项目设计、施工、监理等工作的第三方;3)提供资金、设备、材料等资源的第三方;4)其他经甲乙双方认可的第三方。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序1)甲乙双方协商一致,确定第三方介入的方式和具体内容;2)甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任;3)第三方根据合作协议,参与合同履行。16.2第三方介入条件1)第三方具备相应的资质和能力;2)第三方介入不违反国家法律法规和合同约定;3)第三方介入有利于合同履行的顺利进行。17.第三方介入的责权利划分17.1第三方权利1)根据合作协议,享有相应的权利;2)对介入事项有知情权、参与权、监督权。17.2第三方义务1)按照合作协议,履行相应的义务;2)保证介入工作的质量、进度和安全;3)对介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。17.3第三方与其他各方的划分说明1)第三方与甲乙双方之间,应按照合作协议独立承担责任;2)第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商或约定的争议解决机制解决;3)第三方在介入过程中,应遵守甲乙双方的相关规定和标准。18.第三方责任限额18.1责任限额原则1)第三方在介入合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任;2)第三方责任限额根据其介入内容、资质和能力等因素确定。18.2责任限额确定1)甲乙双方在合作协议中,明确第三方责任限额;2)第三方责任限额不得高于其介入项目合同金额的一定比例;3)第三方责任限额可由甲乙双方协商调整。19.第三方介入的合同变更19.1变更条件1)合同履行过程中,因第三方介入需要变更合同内容;2)变更内容不影响合同目的的实现。19.2变更程序1)甲乙双方与第三方协商一致,确定合同变更内容;2)甲乙双方与第三方签订合同变更协议,并通知对方;3)合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。20.第三方介入的合同终止20.1终止条件1)合同履行完毕或达到合同约定的终止条件;2)因第三方原因导致合同无法履行;3)甲乙双方协商一致终止合同。20.2终止程序1)甲乙双方与第三方协商一致,确定合同终止事宜;2)甲乙双方与第三方签订合同终止协议,并通知对方;3)合同终止协议经甲乙双方签字盖章后生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式1)甲乙双方与第三方协商解决争议;2)争议协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;3)未约定仲裁机构的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构1)合同争议解决机构为市仲裁委员会;2)仲裁裁决为终局裁决,对甲乙双方和第三方均有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目背景、市场需求、投资回报、风险预测等内容。说明:此报告为项目决策的重要依据。2.项目设计文件要求:包括总体设计、建筑设计、结构设计、设备设计等。说明:设计文件应满足国家相关标准,确保项目质量。3.项目招标文件要求:明确招标范围、招标条件、评标标准、投标要求等。说明:招标文件是项目公开招标的重要文件。4.项目施工合同要求:明确施工范围、施工质量、施工工期、施工费用等。说明:施工合同是甲乙双方合作的基础文件。5.项目监理合同要求:明确监理范围、监理职责、监理费用等。说明:监理合同是确保项目质量的重要保障。6.项目资金管理方案要求:明确资金来源、资金使用计划、资金拨付方式等。说明:资金管理方案是确保项目顺利实施的关键。7.项目进度管理计划要求:明确项目各阶段的时间节点、工作内容、责任人等。说明:进度管理计划是确保项目按时完成的重要依据。8.项目质量管理体系文件要求:明确质量目标、质量控制措施、质量检验标准等。说明:质量管理体系文件是确保项目质量的重要工具。9.项目安全管理体系文件要求:明确安全目标、安全措施、安全责任等。说明:安全管理体系文件是确保项目安全的重要保障。10.项目环境保护方案要求:明确环境保护措施、污染物排放标准等。说明:环境保护方案是确保项目符合环保要求的重要文件。11.项目验收报告要求:详细记录项目验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是项目完成的重要标志。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定的时间节点完成项目进度。责任认定标准:每延误一日,违约方应向对方支付人民币伍万元整(¥50,000.00)的违约金。示例:如甲方未按合同约定的时间节点完成项目进度,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:代建方未按合同约定完成项目质量。责任认定标准:代建方应承担相应的质量责任,修复不合格工程,并支付修复费用。示例:如代建方施工的工程不符合质量标准,甲方有权要求代建方进行修复。3.违约行为:第三方未按合作协议履行义务。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例:如第三方未按约定提供技术服务,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应支付滞纳金,滞纳金按合同约定比例计算。示例:如甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定办理手续。责任认定标准:违约方应承担相应的责任,办理相关手续,并支付相关费用。示例:如甲方未按时办理项目验收手续,乙方有权要求甲方办理并承担相关费用。全文完。二零二四年度授权委托代建合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方注册地址及联系方式1.4合同双方营业执照或注册证明文件2.合同标的及项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目总投资及资金来源2.5项目建设期限3.授权委托代建内容3.1代建范围3.2代建方式3.3代建服务内容3.4代建质量标准3.5代建安全标准4.权利义务4.1授权方权利4.2授权方义务4.3代建方权利4.4代建方义务4.5双方权利义务的其他约定5.项目管理5.1项目管理机构及职责5.2项目管理流程5.3项目变更管理5.4项目验收管理5.5项目移交管理6.项目投资及财务管理6.1投资预算6.2投资控制6.3财务管理6.4预算调整及审批7.项目建设及进度管理7.1建设进度计划7.2进度控制7.3进度调整及审批7.4项目延期及违约责任8.项目质量及安全管理8.1质量保证体系8.2质量控制措施8.3质量验收标准8.4安全管理措施8.5事故处理及责任追究9.项目合同及协议9.1合同签订9.2合同变更9.3协议签订9.4合同解除及终止10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点及机构11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止的程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期及终止日期14.其他约定14.1通知及送达14.2合同份数及效力14.3合同附件14.4合同解释14.5合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称授权方:X有限公司代建方:YYY建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表授权方法定代表人:代建方法定代表人:1.3合同双方注册地址及联系方式授权方注册地址:省市区路号代建方注册地址:省市区路号1.4合同双方营业执照或注册证明文件授权方营业执照:工商注册号05代建方营业执照:工商注册号052.合同标的及项目概况2.1项目名称市区住宅小区建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模及建设内容总建筑面积:100,000平方米建设内容:住宅楼、商业配套、地下车库等2.4项目总投资及资金来源项目总投资:人民币20,000万元资金来源:自筹资金2.5项目建设期限项目建设期限:自合同生效之日起24个月内完成3.授权委托代建内容3.1代建范围包括但不限于:项目管理、设计管理、施工管理、质量监督、安全监督、合同管理、财务核算等。3.2代建方式采用全过程委托代建方式。3.3代建服务内容1.制定项目管理方案;2.组织设计、施工、监理等招标;3.签订设计、施工、监理等合同;4.实施项目进度、质量、安全、造价、合同等方面的监督管理;5.组织项目竣工验收;6.负责项目资料的收集、整理和归档。3.4代建质量标准按照国家及行业相关标准执行。3.5代建安全标准按照国家及行业相关标准执行,确保项目建设安全。4.权利义务4.1授权方权利1.对代建方的工作进行监督和检查;2.享有项目验收权;3.享有合同解除权。4.2授权方义务1.提供项目建设所需的相关资料;2.配合代建方进行项目管理;3.按时支付代建费用。4.3代建方权利1.要求授权方提供项目建设所需的相关资料;2.对授权方的决策提出意见和建议;3.享有合同约定的代建费用。4.4代建方义务1.按照合同约定完成代建工作;2.保证项目进度、质量、安全;3.按时提交项目资料。5.项目管理5.1项目管理机构及职责设立项目管理部,负责项目全过程管理工作。5.2项目管理流程1.项目启动;2.项目策划;3.项目实施;4.项目验收;5.项目移交。5.3项目变更管理1.提出变更申请;2.变更审批;3.变更实施;4.变更验收。5.4项目验收管理1.组织项目竣工验收;2.审核验收资料;3.签发验收证书。5.5项目移交管理1.审核移交资料;2.组织项目移交;3.签发移交证书。6.项目投资及财务管理6.1投资预算项目总投资为人民币20,000万元。6.2投资控制1.制定投资控制计划;2.监督投资执行;3.审核投资变更。6.3财务管理1.建立项目财务管理制度;2.确保资金安全;3.按时支付代建费用。6.4预算调整及审批1.提出预算调整申请;2.预算调整审批;3.预算调整实施。8.项目建设及进度管理8.1建设进度计划代建方应根据合同约定的项目建设期限,制定详细的建设进度计划,包括各阶段的时间节点、工作内容和责任人。8.2进度控制代建方应采取有效措施确保项目按计划推进,如遇不可抗力或特殊情况导致进度延误,应及时向授权方报告并协商解决方案。8.3进度调整及审批如需调整建设进度计划,代建方应提前向授权方提出书面申请,经授权方批准后方可进行调整。8.4项目延期及违约责任如因代建方原因导致项目延期,代建方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金或赔偿损失。9.项目质量及安全管理9.1质量保证体系代建方应建立完善的质量保证体系,确保项目建设质量符合国家及行业相关标准。9.2质量控制措施1.严格审查设计文件和施工图纸;2.严格执行施工规范和操作规程;3.加强施工现场的监督检查;4.定期进行质量检查和评定。9.3质量验收标准项目质量验收应严格按照国家及行业相关标准执行。9.4安全管理措施代建方应制定严格的安全管理制度,包括但不限于:1.安全教育培训;2.施工现场安全管理;3.事故应急预案;4.事故调查处理。9.5事故处理及责任追究发生安全事故时,代建方应立即采取应急措施,并及时向授权方报告。对事故责任人进行追究,依法承担相应责任。10.项目合同及协议10.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.3协议签订合同签订及变更过程中涉及的协议,均需经双方签字盖章后生效。10.4合同解除及终止合同解除及终止需符合合同约定的条件,并以书面形式通知对方。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序1.双方协商;2.提起诉讼。11.3争议解决地点及机构争议解决地点:合同签订地争议解决机构:合同签订地人民法院12.违约责任12.1违约行为及认定违约行为包括但不限于:未按约定时间完成项目建设、未按约定标准保证项目建设质量、未按约定支付代建费用等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金及赔偿违约金的计算方式及赔偿金额由双方协商确定。13.合同解除及终止13.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成立;2.双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件1.合同约定的终止条件成立;2.项目建设完成且验收合格;3.双方协商一致终止合同。13.3合同解除及终止的程序1.提出解除或终止合同申请;2.经对方确认;3.以书面形式通知对方。14.其他约定14.1通知及送达1.通知应以书面形式发送;2.送达地点为合同约定的地址。14.2合同份数及效力本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同附件及补充协议合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释本合同如存在歧义或争议,应以合同为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除授权方、代建方以外的,在项目实施过程中提供专业服务、技术支持或协助的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入类型1.设计咨询方:提供项目设计咨询服务;2.监理方:负责项目施工过程中的质量、安全、进度监督;3.材料供应商:提供项目所需材料;4.施工单位:具体承担项目建设施工;5.金融机构:提供项目融资服务;6.其他专业机构:根据项目需要提供其他专业服务。15.3第三方介入程序第三方介入需经授权方和代建方同意,并签订相应的合作协议或合同。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在项目实施过程中的责任,应在其合作协议或合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论