2024版建筑工程主体劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程主体劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址1.2：承包方名称及地址1.3：工程项目的名称、地点和内容第二条：合同范围及工程量2.1：承包方应完成的工程范围2.2：工程量的确定和变更2.3：工程质量标准和要求第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价及其确定3.2：进度付款及支付条件3.3：变更工程的价格调整3.4：支付方式和支付账户第四条：工期及进度4.1：合同约定的工期4.2：工程进度计划及汇报4.3：工期延误及延期赔偿第五条：劳务人员管理5.1：承包方劳务人员的要求及资格5.2：劳务人员的工资、福利和管理5.3：劳务人员的安全教育和培训第六条：工程材料和设备6.1：承包方提供的材料和设备6.2：材料的质量、数量和交货时间6.3：设备的安装、调试和验收第七条：质量控制和验收7.1：工程质量的控制和检查7.2：工程验收的标准和程序7.3：验收不合格的处理第八条：安全文明施工8.1：承包方的安全责任8.2：施工现场的管理和环境保护8.3：安全事故的处理第九条：违约责任9.1：发包方的违约责任9.2：承包方的违约责任9.3：违约赔偿的计算和方法第十条：争议解决10.1：争议解决的途径和方式10.2：仲裁或诉讼的地点和法院10.3：和解和调解的尝试第十一条：合同的变更和解除11.1：合同变更的条件和程序11.2：合同解除的条件和后果第十二条：合同的终止和失效12.1：合同终止的条件和程序12.2：合同失效后的清理和结算第十三条：其他条款13.1：合同的保密条款13.2：合同的不可抗力条款13.3：合同的附录和附件第十四条：合同的签署和生效14.1：合同签署的时间和地点14.2：合同的生效条件和日期14.3：合同的续签和延长第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址地址：市区路号1.2：承包方名称及地址地址：市区路号1.3：工程项目的名称、地点和内容工程项目名称：建筑工程地点：市区路号内容：主体结构劳务分包工程第二条：合同范围及工程量2.1：承包方应完成的工程范围乙方应按照甲方的要求，完成工程项目主体结构的劳务分包工作，包括但不限于模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑、结构缝处理等。2.2：工程量的确定和变更工程量的确定和变更应按照甲乙双方确认的工程量清单和工程变更通知进行。2.3：工程质量标准和要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价及其确定合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2：进度付款及支付条件甲方按照乙方提交的进度报告和工程量清单进行审核，确认无误后，按照合同约定的付款比例进行进度付款。3.3：变更工程的价格调整如发生变更工程，乙方应按照甲方要求提交变更工程的报告和工程量清单，甲方审核确认后，按照约定的价格调整方式进行支付。3.4：支付方式和支付账户支付方式：银行转账支付账户：X劳务分包有限公司开户行：银行分行支行账号：第四条：工期及进度4.1：合同约定的工期合同约定的工期为个月，自双方签订合同之日起计算。4.2：工程进度计划及汇报乙方应按照甲方的要求，制定工程进度计划，并定期向甲方汇报工程进度。4.3：工期延误及延期赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定的延期赔偿标准向甲方支付赔偿金。第五条：劳务人员管理5.1：承包方劳务人员的要求及资格乙方应按照甲方要求，提供具备相关资格和技能的劳务人员，并确保劳务人员的人事关系清晰。5.2：劳务人员的工资、福利和管理乙方应按时足额支付劳务人员的工资，并负责劳务人员的福利和管理，包括但不限于社会保险、医疗保险等。5.3：劳务人员的安全教育和培训乙方应加强对劳务人员的安全教育和培训，确保劳务人员了解并遵守施工现场的安全规定。第六条：工程材料和设备6.1：承包方提供的材料和设备乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程材料和设备，并保证材料和设备的质量、数量和交货时间。6.2：材料的质量、数量和交货时间乙方应按照甲方提供的材料规格和要求，提供符合质量标准的材料，并按照约定的数量和交货时间进行交付。6.3：设备的安装、调试和验收乙方应负责设备的安装、调试和验收，确保设备正常运行并符合甲方的要求。第七条：质量控制和验收7.1：工程质量的控制和检查乙方应按照甲方的要求，进行工程质量的控制和检查，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。7.2：工程验收的标准和程序工程验收应按照甲乙双方确认的验收标准和程序进行，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的检查。7.3：验收不合格的处理如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。如再次验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。第八条：安全文明施工8.1：承包方的安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全。8.2：施工现场的管理和环境保护乙方应负责施工现场的管理和环境保护工作，包括但不限于施工现场的卫生、垃圾处理、噪声控制等。8.3：安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理，承担相应的责任和费用。第九条：违约责任9.1：发包方的违约责任如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。9.2：承包方的违约责任如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。9.3：违约赔偿的计算和方法违约赔偿的计算和方法按照甲乙双方确认的赔偿标准和方式进行。第十条：争议解决10.1：争议解决的途径和方式如合同执行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2：仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼的地点和法院为合同签订地的人民法院。10.3：和解和调解的尝试甲乙双方应积极寻求和解和调解，以妥善解决合同执行过程中的争议。第十一条：合同的变更和解除11.1：合同变更的条件和程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2：合同解除的条件和后果合同解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方向甲方支付的工程款项不予退还。第十二条：合同的终止和失效12.1：合同终止的条件和程序合同终止应经甲乙双方协商一致，并签订书面终止协议。12.2：合同失效后的清理和结算合同失效后，甲乙双方应按照合同约定进行清理和结算，包括但不限于工程款项、保证金等。第十三条：其他条款13.1：合同的保密条款甲乙双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2：合同的不可抗力条款如因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.3：合同的附录和附件合同的附录和附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。第十四条：合同的签署和生效14.1：合同签署的时间和地点合同签署的时间为年月日，地点为市区路号。14.2：合同的生效条件和日期合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.3：合同的续签和延长合同到期后，如甲乙双方愿意继续合作的，应续签书面协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目所需的所有材料、工程量和价格等信息，作为合同价格确定的依据。附件二：施工图纸提供工程项目的主体结构施工图纸，包括各种细节和施工要求，作为施工的依据。附件三：技术规范和质量标准提供甲乙双方确认的施工技术规范和质量标准，用于指导施工和验收。附件四：安全规定和措施提供工程项目施工期间的安全规定和措施，包括施工现场的安全管理、环境保护等要求。附件五：进度计划提供甲乙双方确认的工程项目的施工进度计划，包括各阶段的完成时间和验收标准。附件六：人员资质证明提供乙方劳务人员的资格证书、身份证复印件等相关资质证明文件。附件七：付款申请单乙方根据工程进度提交付款申请单，甲方审核确认后进行付款。附件八：变更申请单如发生变更工程，乙方提交变更申请单，甲方审核确认后进行价格调整和支付。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.材料和设备不符合要求：乙方提供的材料和设备不符合合同约定的要求，视为违约。4.未经甲方同意的变更：乙方未经甲方同意擅自变更工程，视为违约。5.未经甲方同意的延期：乙方未经甲方同意擅自延期，视为违约。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的延期赔偿标准进行赔偿。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量赔偿标准进行赔偿。3.材料和设备不符合要求：乙方应更换符合要求的材料和设备，并承担由此产生的费用。4.未经甲方同意的变更或延期：乙方应承担由此产生的额外费用，并向甲方支付违约金。示例说明：假设乙方因自身原因导致工期延误，按照合同约定的延期赔偿标准，乙方应向甲方支付违约金。具体金额可根据合同约定的延期赔偿比例进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定，