2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及参考答案【模拟题】 (一)

2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知

识考试题库

第一部分单选题（500题）

1、下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）O

A.因迟延支付工程款所产生的利息

B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

C.因发包方违约而产生的索赔费用

D.承包人支付的材料费

【答案】：D

2、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价

款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付

了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D

3、（2019年真题）关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）0

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

【答案】：A

4、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标

人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照

招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

【答案】：D

5、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，

招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是

（）O

A.属于在投标有效期内撤销投标文件

B.属于放弃中标

C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

I）.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

【答案】：A

6、建设工程合同应当采用的形式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.口头形式为原则，书面形式为例外

D.书面形式为原则，口头形式为例外

【答案】：A

7、联合体中标的，（）与招标人签订合同。

A.联合体

B.联合体各方共同

C.联合体各方分别

D.资质较高的联合方

【答案】：B

8、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的

是（）。

A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手

续

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：A

9、根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家

规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对

（）依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

【答案】：C

10、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为

准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

【答案】：C

11、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让

自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电

话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给

第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B

12、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招

标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标;

⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上

述程序正确的排列顺序是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】：D

13、（2021年真题第1批）关于无效施工合同工程款的结算，正确的

是（）

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包

人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用

应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定

折价承包人

【答案】：D

14、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的

是（）。

A.继续履行并解除合同

B.支付违约金和双倍返还定金

C.解除合同并赔偿损失

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：C

15、（2021年真题第2批）建设用地使用权自（）时设立。

A.占用

B.登记

C.申请

D.使用

【答案】：B

16、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2021年3月5日委

托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局

申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2023年2月13日授予

王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2041年3月5日

B.2041年3月15日

C.2041年5月15日

D.2043年2月13日

【答案】：B

17、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设

备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义

与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公

司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是（）o

A.甲建筑公司

B.乙建筑设备租赁公司

C.张某

D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司

【答案】：A

18、（2020年真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方所采用计价方式

是（）。

A.总价方式

B.定额方式

C.单价方式

D.成本加酬金方式

【答案】：C

19、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

20、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，关于建筑工程施工

许可证法定批准条件的说法，错误的是（）。

A.申领施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证安全的施工措施须在申领施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】：A

21、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起

（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

22、（2015年真题）某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不

具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建

设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】：B

23、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

【答案】：C

24、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定

标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。

A.资质不良

B.工程质量不良

C.工程安全不良

D.承揽业务不良

【答案】：D

25、动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自()时发生

效力。

A.占有

B.交付

C.登记

D.合同成立

【答案】：B

26、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力

为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿

的说法，正确的是()O

A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼

B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿

C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作

出之日起2年

D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作

出之日起2年

【答案】：D

27、下列情形中，属于委托代理终止的是。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定代理人的人民法院取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D

28、关于行政复议决定的做法正确的是（）。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期

限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

【答案】：B

29、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节能

B.节地

C.节水

D.节材

【答案】：A

30、下列不适用于专属管辖的案件是（）。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.农民土地经营纠纷

【答案】：D

31、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是（）。

A.矿山工程为工程造价的2.5%

B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并监督使用，分包

单位不再重复提取

C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低

于该费用30%

D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时

设施费

【答案】：C

32、下列选项中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

【答案】：C

33、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会

同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.28

B.14

C.30

D.15

【答案】：B

34、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同

（）O

A.效力待定

B.无效

C.经发包人确认有效

D.可撤销

【答案】：B

35、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容

中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。

A.工程项目的安全、质量

B.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

C.工程项目采用的材料、设备

D.工程项目技术人员的劳动合同

【答案】：D

36、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。

A.试用期

B.社会保险

C.福利待遇

D.保守秘密

【答案】：B

37、下列有关代理的说法，正确的是（）o

A.代理人以被代理人的名义实施法律行为，被代理人对代理人行为承

担民事责任，但仅承担代理人在执行代理任务时合法行为的民事责任

B.在被代理人授权的范围内，代理人有权自行解决如何向第三人做出

意思表示或是否接受第三人的意思表示

C.在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于双方的法律行为

D.委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理，法定代

理则没有权限范围

【答案】：B

38、下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询

等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥住行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】：C

39、（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造成

12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处

理条例》该事故属于（）o

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：B

40、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍

根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。

A.有关人民政府

B.事故责任单位

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

【答案】：B

41、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应

当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。危大工程

实行分包的，专项施工方案OO

A.必须由施工总承包单位组织编制

B.必须由相关专业分包单位组织编制

C.可以由相关专业分包单位组织编制

I）.可以由监理单位组织编制

【答案】：C

42、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭

不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）

生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.合同成立时

【答案】：D

43、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计总费用为200

万，甲按约定向乙支付了定金50万。如果乙在规定期限内不履行设

计合同，应该返还给甲（）万元。

A.50

B.80

C.90

D.100

【答案】：C

44、合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当

事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（）人民法院

管辖。

A.仲裁机构所在地中级

B.仲裁协议签订地基层

C.被告住所地中级

D.原告住所地基层

【答案】：A

45、下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C

46、下列关于无权代理，说法错误的是（）。

A.无权代理自始未经授权

B.无权代理的代理权可能已经终止

C.无权代理可能超越代理权

D.无权代理就是表见代理

【答案】：D

47、关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是（）。

A.试车考核期应当在保险期之外

B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定

C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限

D.试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费

【答案】：C

48、负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除危

及生产安全的紧急情形外，应当提前（）通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.48小时

D.24小时

【答案】：D

49、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

【答案】：D

50、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开

工超过6个月的，建设单位应当（）手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

【答案】：B

51、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作

业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案

【答案】：A

52、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当（）o

A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用

B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用

C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

【答案】：D

53、当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工

程价款的说法，错误的是()O

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不

予结算工程价款

B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建

设工程价款的，人民法院应予支持

C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招

标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持

D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同

【答案】：A

54、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

【答案】：D

55、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不

能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：D

56、(2021年第1批真题)关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承

租人继续支付租金

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】：B

57、根据《消防法》关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是

()O

A.按照地方标准或企业标准配置消防设施、器材

B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效

D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查

记录

【答案】：C

58、2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚

分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是()O

A.罚款

B.罚金

C.管制

D.拘役

【答案】：B

59、申请人在人民法院采取保全措施后()内不依法申请仲裁的，人民

法院应当解除保全。

A.150

B.3个月

C.30日

D.半年

【答案】：C

60、关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%,则定金无效

D.定金的法律性质是担保

【答案】：D

61、关于仲裁制度，下列说法正确的是（）。

A.当事人达成仲裁协议，人民法院可以受理当事人一方的诉讼请求

B.仲裁协议无效，人民法院应当裁定不予受理

C.裁决作出后，当事人就同一纠纷提起诉讼，人民法院应当受理

D.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理

【答案】：D

62、某在建工程，施工企业为了材料运输方便，与某化工厂订立合同,

支付一定的费用，通过厂区内的道路运送材料。在此合同中，施工企

业的权利是（）。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地建设权

【答案】：B

63、根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》，下列行为正确的是

()O

A.08:00时，噪声为65dB(A)

B.13:00时，噪声为75dB(A)

C.23:00时，噪声为60dB(A)

D.01:00时,噪声为65dB(A)

【答案】：A

64、下列安全事故中，属于重大事故的是()。

A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元

B.12人死亡，直接经济损失960万元

C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失eooo万元

D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

【答案】：B

65、下列选项中，关于保险的表述不正确的是()。

A.工程开工前，建设单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理

意外伤害保险，受益人由被保险人或投保人指定，投保人、被保险人

可以为受益人

B.财产保险标的危险程度显著增加，被保险人应及时通知，保险人可

增加保费或解除合同

C.人寿保险费不得以诉讼方式要求支付

D.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包

商

【答案】：A

66、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同

约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费

的货物。保管人行使的权利是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

67、下列关于法人的说法，正确是（）。

A.法人以其登记所在地为住所

B.法人以其主要财产独立承担民事责任

C.法人章程对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人

D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不

可以向有过错的法定代表人追偿

【答案】：C

68、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人

民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）

基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】：D

69、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带

责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不

承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应

责任

【答案】：A

70、(2021年第2批真题)关于诉讼时效的说法，正确的是()。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B

71、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是

()。

A.以建筑安装工程造价为计提依据

B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位

C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%

D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%

【答案】：D

72、下列构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某工地安全防护网损坏，致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未做防护措施，造

成人员摔伤

C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严

重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，死伤多人

的严重后果

D.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益

【答案】：C

73、关于代理的说法正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】：A

74、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身

份共同投标是（）。

A.合伙投标

B.合作投标

C.联合投标

D.共同投标

【答案】：C

75、担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）o

A.抵押

B.质押

C.定金

D.保证

【答案】：D

76、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年

后申请注册时必须0。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】：B

77、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相

应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：C

78、关于施中发现文物的说法，正确的是（）。

A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情

况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物

属于集体所有

C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，

由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续。

I）.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位

在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】：A

79、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列

说法中，正确的是（）。

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行％记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D

80、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起

计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

【答案】：D

81、（2021年第1批真题）关于施工生产安全事故调查的说法，正确

的是（）。

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

【答案】：D

82、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责

令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【答案】：B

83、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

I）.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】：B

84、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大

型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》，该合

同属于()合同。

A.承揽

B.委托

C.信托

D.施工承包

【答案】：A

85、关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。

A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量

合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费

用由发包人承担

B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量

仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工

程价款

C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工

程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程•价款

D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成

的损失

【答案】：D

86、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

87、（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,

此时承租人享有的权利是（）。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

【答案】：A

88、关于行政复议程序，以下说法正确的是（）。

A.某县政府对该政府主管安全生产的甲科长作出撤职行政处分，甲某

可以就此申请行政复议

B.乙某因违法经营被某工商部门处以罚款，乙某应当自被罚款之日起

30日内提出复议申请

C.丙企业对A省B市建管部门处罚不服，可向A省政府申请复议，

也可直接向住建部申请复议

D.丁某因超速被交警部门罚款，丁某在行政复议中，可以要求查阅交

警作出处罚的依据、证据

【答案】：D

89、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损

失（）

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

【答案】：D

90、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同

【答案】：A

91、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.抵押登记

C.建筑工程竣工

D.抵押合同生效

【答案】：B

92、（2020年12月真题）下列客体中，受知识产权法律制度保护的是

（）。

A.产品

B.存有软件的光盘

C.商誉

D.商业秘密

【答案】：D

93、普通诉讼时效期间为三年，应当从（）起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时

C.当事人权利被侵将并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B

94、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之E起。

内开工。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：B

95、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见

证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材

料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

96、实用新型专利权的期限是（）年，均自申请日起计算。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：A

97、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中

止执行情形的是（）o

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的

I).作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人

的

【答案】：D

98、关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性、地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】：A

99、关于仲裁庭组成的说法，正确的是()o

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

I).仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

100,建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是()。

A.同时申请在两个单位注册的

B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至

申请注册之日止满3年的

C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

【答案】：B

101、（2014年真题）职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由

（）承担举证责任。

A.职工

B.鉴定机构

C.劳动部门

D.用人单位

【答案】：D

102、债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同的期

限履行债务，债权人有权依照法律规定（）该财产。

A.抵销

B.留置

C.混同

D.免除

【答案】：B

103、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用

年限，该年限从（）之日起算。

A.工程竣工验收合格

B.颁发施工许可证

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

【答案】：A

104、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构

办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行

审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

【答案】：B

105、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

106、关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（）

A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领

B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上

C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有

权增加施工许可证新的申领条件

【答案】：D

107、根据《物权法》，为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照

合同约定利用他人不动产的权利属于（）O

A.土地所有权

B.土地处分权

C.担保物权

D.地役权

【答案】：D

108、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程承包单位在向

建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

质量保修书中应当明确的内容不包括0

A.建设工程质量保证金数额

B.建设工程的保修范围

C.建设工程的保修期限

D.建设工程的保修责任

【答案】：A

109、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙

以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段

时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列

说明中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.应由乙承担全部责任

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

【答案】：B

110、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳

务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙

装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还

事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院

受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）o

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：A

111、关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同

意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委

员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D

112、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：A

113、（2015年真题）货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人

可以（）。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

114、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

I).用人单位应当对女职工定期进行健康检查

【答案】：B

115、建设工程施工合同纠纷适用于()。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】：C

116、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是

()O

A.申请人撤销强制执行申请的

B.据以执行的法律文书被撤销的

C.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

【答案】：D

117、关于违约金的说法，正确的是()o

A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得

予以减少

B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据

当事人的请求予以增加

C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行

D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金

【答案】：B

118、关于施工现场水污染的防治，正确的是（）。

A.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水

许可证

B.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由

城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限

C.城镇排水主管部匚实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材

料

D.城镇排水主管部匚实施排水许可可以收取相应费用

【答案】：B

119、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订

房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法

律制度，甲遭受的损失应由（）承担。

A.甲

B.乙

C.甲、乙连带

D.乙、丙连带

【答案】：D

120、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为

（）O

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D

121、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是

（）O

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】：D

122、下列属于刑罚中附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.拘役

D.死刑

【答案】：B

123、（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依

法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】：B

124、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工

管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。

A3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：A

125、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边50米

【答案】：C

126、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，

完成验收。

A.竣工结论

B.环境保护设施竣工验收申请

C.竣工验收申请

D.建设项目竣工验收合格证书

【答案】：B

127、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定

作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除

承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方

式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿

【答案】：A

128、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结

果有异议的，应当在（）提出。

A.中标候选人公示期间

B.中标通知书发出之后

C.合同谈判期间

D.评标报告提交之前

【答案】：A

129、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位

违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责

任人员，将处O有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A3年以下

B.3年以上5年以下

C.5年以下

D.5年以上

【答案】：C

130、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办

法》，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是OO

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人，总经理，不包括主

管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作

0的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所

在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在

企业和工程项目存档备查

【答案】：D

131、以下关于商标权的说法中正确的是（）。

A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性

B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期

C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让

I）.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请

【答案】：D

132、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

C.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：C

133、下列关于分包的说法中，正确的是（）。

A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程

中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包

给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分

包企业

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有

相应资质条件的分包单位

【答案】：A

134、依据《劳动争叹调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业

劳动争议调解委员会主任的是（）。

A.企业职工

B.用人单位代表

C.工会代表

D.劳动行政主管部门代表

【答案】：C

135、甲乙双方签订合同。合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及

其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方

拒绝。正确的是（）。

A.原合同巳终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

【答案】：C

136、关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

137、某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产

公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在

合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变

了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）

A.要求返还利息

B.提前回收借款

C.签订附加合同

D.继续发放借款

【答案】：B

138、场景（六）

A.转让人与受让人达成合同转让协议

B.原合同有效

C.原合同为单务合同

D.符合法定的程序

【答案】：C

139、生产经营单位若未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全

生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿,

可以并处的罚款数额为（）O

A.罚经营单位10万元以下

B.对经营单位罚款3万元以下

C.对其直接负责的主管人员处2万以上5万元以下罚款

D.对经营单位处1〜5万元罚款

【答案】：C

140、（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调

解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院

申请强制执行

【答案】：A

141、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是

（）O

A.任何单位不得对能源消费实行包费制

B.既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有

建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设

施等实施节能改造的活动

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格

报告

【答案】：C

142、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆

所有权自（）时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

【答案】：A

143、下列关于地役权说法正确的是（）。

A.订立地役权合同可以采取书面形式也可以采取口头形式

B.地役权应当向登记机构申请地役权登记

C.地役权自登记时设立

D.需役地转让的，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权

【答案】：D

144、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题

的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。

A.仲裁机构所在地中级人民法院

B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

【答案】：C

145、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。

A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险

C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制

D.工伤保险是法定的强制性保险

【答案】：D

146、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负

责

B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：A

147、某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安

全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：C

148、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭

不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）

生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

I）.合同成立时

【答案】：D

149、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承

租人继续支付租金

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】：B

150、施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师

在诉讼中有权实施的行为是（）。

A.提起反诉

B.进行和解

C.变更诉讼请求

D.提出管理权异议

【答案】：D

151、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,

不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.全国人民代表大会

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：C

152、关于上位法与下位法的叙述，不正确的是（）。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部分规章，高于地方

性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内设区的

市人民政府制定的规章

【答案】：C

153、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.取得建设用地使住权证书

B.建设用地使用权登记

C.建设用地使用权登记信息公示

D.建设用地使用权登记信息公示结束

【答案】：B

154、合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措

施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进

度支付。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】：C

155、关于建设工程招标投标交易，正确的是（）

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

【答案】：B

156、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区

内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。

关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处

以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部

门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A

157、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，不属于强制性标准

监督检查内容的有（）o

A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定

B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准

的规定

C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定

D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定

【答案】：D

158、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥

毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲

承担的时间相应推迟

B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失

的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完

成时，由甲承担

【答案】：B

159、关于委托代理说法，正确的是()

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律

责任

【答案】：C

160、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》

规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体有OO

A.建设单位

B.建筑施工企业

C.建设监理单位

D.政府安监部门

【答案】：B

161、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生

环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。

A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公

B.夜间施工作业必须征得附近居民同意

C.检修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作

业

D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域

【答案】：D

162、（2020年真题）关于保险主体的说法，正确的是（）。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上

【答案】：B

163、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关

材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质

量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：A

164、作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估

机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间

隔为（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

【答案】：B

165、关于和解的说法，错误的是（）。

A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

【答案】：C

166、（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安

全事故罪的是（）。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某

摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C

167、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或

（），否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】：D

168、某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年

3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动

合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】：C

169、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管

理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：C

170、必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是（）。

A.工程控制网测量复核

B.分项工程质量验收

C.下一道工序施工

D.建设工程竣工验收

【答案】：D

171、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某

与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉

讼权利。这种调解方式属于（）。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.民间调解

【答案】：D

172、场景（三）

A.企业法人代表

B.主要负责人

C.项目负责人

0.安全生产员

【答案】：B

173、（2021年第2批真题）关于建设工程债的说法，正确的是（）。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位

是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是

债务人

【答案】：A

174、下列不属于建造师基本义务的是（）。

A.守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.保证执业成果的质量，并承担相应责任

D.保管和使用本人注册证书、执业印章

【答案】：D

175、（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是

（）O

A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准

的限制

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

【答案】：D

176、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行

办法》，施工企业项3经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于

其承担的行政责任的说法中，正确的是（）。

A.终身不予注册

B.责令停止执业1年

C.责令停止执业5年

D.吊销执业资格证书，5年以内不予注册

【答案】：A

177、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤

亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报

的最迟日期为（）。

A.2017年7月6日

B.2017年7月8日

C2017年7月150

D.2017年7月31日

【答案】：D

178、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程,

建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B

179、关于计算机软件著作权的说法，不正确的是（）。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年

【答案】：B

180、结构施工、安装装饰装修阶段，作