2025建设工程施工合同备案表_第1页
2025建设工程施工合同备案表_第2页
2025建设工程施工合同备案表_第3页
2025建设工程施工合同备案表_第4页
2025建设工程施工合同备案表_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本建设工程施工合同。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程预算:第二条合同工期本工程的合同工期为个月,自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。4.2乙方报价是基于甲方提供的工程量清单和设计文件,乙方应按照约定的价格完成工程。第五条付款方式5.1甲方支付乙方工程进度款,具体支付方式为:(1)合同签订后日内,甲方支付乙方工程总价的%作为预付款;(2)工程进度达到%时,甲方支付乙方工程进度的%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程尾款。5.2甲方支付的款项,乙方应提供等额的发票。第六条违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×逾期天数×%。6.2甲方未按约定时间支付工程进度款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应支付的工程进度款×逾期天数×%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:注意事项及解决办法:1.合同的履行:乙方应严格按照合同约定的工期、质量标准完成工程。如乙方逾期完成工程,应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。如甲方逾期支付工程进度款,应按照约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。解决办法:双方应严格按照合同约定的时间和质量标准履行合同义务。如发生逾期情况,双方可通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.工程质量:乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。如工程质量不符合约定,乙方应负责修复或重新施工,并承担由此产生的费用。解决办法:乙方应加强对工程质量的把控,确保工程质量符合约定标准。如发生质量问题,乙方应立即进行修复或重新施工,并承担相应费用。3.合同的修改和补充:本合同在履行过程中,如双方同意对合同内容进行修改或补充,应签订书面协议,并经双方盖章确认。解决办法:双方可通过友好协商,就合同修改或补充内容达成一致,并签订书面协议。涉及到的法律名词及名词解释:1.中华人民共和国合同法:是调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称,规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.中华人民共和国建筑法:是调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称,规定了建筑许可、建筑工程质量、安全、工程监理等方面的法律要求。3.发包方:是指在建设工程中,承担工程发包任务的法人或其他组织。4.承包方:是指在建设工程中,承担工程承包任务的法人或其他组织。5.工期:是指合同约定的承包方完成工程的时间。6.质量标准:是指工程应达到的技术要求和安全标准。7.违约金:是指一方未履行合同约定的义务,应支付给对方的赔偿金。8.争议解决:是指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑工程、市政基础设施工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。2.适用于甲方为工程项目业主或投资方,乙方为承建方或施工方的情况。3.适用于双方在工程项目的实施过程中,明确各自权利、义务和责任,确保工程顺利进行。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更,双方应签订书面变更协议,并明确变更后的工程总价、工期等事项。2.不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应按国家相关规定协商解决。3.工程保险:乙方可根据工程需要购买相应的工程保险,如建筑工程一切险、安装工程一切险等。4.工程验收:工程完成后,双方应按照约定的验收标准进行验收。验收不合格的,乙方应负责整改直至达到验收标准。5.工程保修:乙方应对工程质量承担保修

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论