建筑保险单项施工合同

建筑保险单项施工合同合同编号：__________建筑保险单项施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为顺利进行建设项目，需对建筑进行施工；2.施工方具备相关施工资质，愿意承担施工任务；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。第一条施工内容1.1本工程名称为：__________；1.2施工地点为：__________；1.3施工范围包括：__________；1.4工程规模：__________；1.5工程总投资：__________。第二条施工期限2.1本工程计划开工日期为：__________；2.2本工程计划竣工日期为：__________；2.3施工方应按照约定的工期完成施工任务。第三条质量标准3.1施工方应按照国家和行业标准进行施工；3.2工程质量应符合：__________；3.3施工过程中，施工方应接受业主及有关部门的检查、监督和验收。第四条保险4.1施工期间，施工方应负责办理建筑工程一切险，并将其保险单副本交给业主备案；4.2保险费用由施工方承担；4.3保险责任范围包括但不限于：__________。第五条合同价款及支付5.1本工程合同总价为：__________（大写：__________元整）；5.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，业主向施工方支付进度款；（3）工程竣工并经验收合格后，业主向施工方支付剩余合同总价款。第六条施工方的义务6.1按照约定的施工范围、施工标准和工期完成施工任务；6.2遵守国家和行业的法律法规，严格按照施工图纸和施工技术标准施工；6.3负责施工现场的安全防护，确保施工安全；6.4负责施工过程中的环境保护和垃圾清运；6.5接受业主及有关部门的检查、监督和验收。第七条业主的义务7.1按照约定时间支付合同价款；7.2提供施工所需的场地、水源、电源等条件；7.3协助施工方办理有关施工手续；7.4按时参加工程验收。第八条违约责任8.1施工方未按照约定工期完成施工任务的，应当按照逾期付款的方式支付违约金；8.2施工方施工质量不符合约定的，业主有权要求施工方返工、维修或赔偿；8.3业主未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期付款的方式支付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份；10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；10.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术标准2.施工许可证3.建筑工程一切险保险单4.工程质量检测报告5.工程进度计划6.施工组织设计7.施工人员名单和资质证明8.环保审批文件9.工程验收报告10.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工任务的，认定为违约行为。2.施工方施工质量不符合约定的，认定为违约行为。3.业主未按照约定时间支付合同价款的，认定为违约行为。4.双方未按照约定履行合同义务的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.施工方：指具有相应资质的企业或个人，承担建筑施工任务。2.业主：指合同约定的建筑工程的所有人或使用权人。3.建筑工程一切险：指保险责任范围内，因自然灾害、意外事故等原因导致建筑工程损失的保险。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。6.质量标准：指国家和行业规定的工程质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完工。必要时，根据合同约定，业主有权要求施工方支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：业主有权要求施工方返工、维修或赔偿。如施工方拒绝，业主可向有关部门投诉或提起诉讼。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。如有争议，可通过协商解决，或向法院提起诉讼。4.施工安全事故：解决办法：施工方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告业主。业主有权要求施工方承担事故造成的