2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及答案（夺冠系列）

2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知

识考试题库

第一部分单选题（500题）

1、关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同

意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委

员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D

2、（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、

排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】：C

3、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险

生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其

维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程

的材料、设备运抵工地之时起始

D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核

期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

【答案】：C

4、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该

种事实是债权债务（）。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

【答案】：C

5、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日

【答案】：C

6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工

企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【答案】：C

7、【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅

写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享

有代理权的是（）。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

【答案】：D

8、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

【答案】：C

9、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙

水泥厂的水泥lOOOt,并为此交付了1万元人民币定金。但是，甲建筑

公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A.这1万元人民币定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元人民币

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元人民币

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元人民币

【答案】：C

10、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉

讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处

理，下列说法中正确的是（）。

A.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B.法院可以直接判决减少部分罚款金额

C.法院应当判决确认无效

D.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判决

【答案】：B

11、(2020年真题)关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是

()O

A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

B.不良行为记录信息公布期限一般为5年

C.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行

为

D.对于整改不利的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息

公布期限

【答案】：D

12、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。

签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了

备案合同，同时签订了让利5%的补充协议，竣工结算时，甲按让利协

议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,

要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.该补充协议属于可撤销合同

B.应以补充协议作％结算工程价款依据

C.乙方行为构成合同违约

D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据

【答案】：D

13、按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括

()O

A.申请人年龄已达65岁

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日

止已满5年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目

发生过重大质量和安全事故

【答案】：B

14、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档

案。

A.3

B.1

C.6

D.12

【答案】：A

15、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应

当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则

由（）承担。

A.质量缺陷的责任方

B.施工单位

C.建设单位

D.修理方

【答案】：A

16、根据《建筑市场诚信行为信息管理力法》，关于建筑市场诚信行

为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）

A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息

公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,

公告期限从其决定

【答案】：C

17、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担

任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.发包方与注册建造师巳解除承包合同

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：B

18、下列权利中属于用益物权的是（）。

A.抵押权

B.质权

C.土地承包经营权

D.留置权

【答案】：C

19、（2021年真题第1批）根据《民法典》，关于合同法定解除的说

法，正确的是（）

A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务,

即可解除合同

B.发生不可抗力，即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】：A

20、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司,

承揽了A集团办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造

成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲公司和乙公司连带

D.甲公司和乙公司按资产比例

【答案】：C

21、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目

是（）

A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

B.施工单间合同估算价在400万元以上

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：B

22、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是

（）O

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

【答案】：B

23、按照《建筑业企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的

规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案

信息的，由有关主管部门责令限期改正，逾期未改正的，可以0

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

I）.降低资质等级

【答案】：A

24、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是

（）O

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡

建设主管部门指定的媒介发布

B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预

审文件停止发售之日起不得少于5日

C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特

定情况存在差异

I）.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以

收取适当的成本费用

【答案】：B

25、（2018年真题）下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是

（）O

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B

26、（2015年真题）根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注

册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

【答案】：D

27、下列属于货运合同中承运人的权利义务是()。

A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装

B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对

相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外

C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请

求支付运费

【答案】：B

28、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合

法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起0日内提出行政复议申

请，但法律另有规定者除外。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：D

29、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()o

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A

30、合同债权人免除对方的债务，可以导致合同（)o

A.解除

B.权利义务终止

C.被追认

D.未成立

【答案】：B

31、（2021年第1批真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，

正确的是（）o

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B

32、根据《反不正当竞争法》规定，不属于经营者实施混淆行为，引

人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的是（）。

A.使用伪造、变造的许可证件

B.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分

C.擅自使用他人有一定影响的企业名称

D.擅自使用与他人有一定影响的商品名称

【答案】：A

33、下列关于强制性国家标准发布的说法，符合《强制性国家标准管

理办法》规定的是OO

A.国务院标准化行政主管部门应当免费公开强制性国家标准文本

B.应当自发布之日起30日内在全国标准信息公共服务平台公开

C.强制性国家标准文本的效力强于其解释文本的效力

D.国务院标准化行政主管部门可以有偿提供强制性国家标准的解释文

本

【答案】：A

34、在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前,

必须先取得该工程（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.开工报告

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

35、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规

定的是（）。

A.主体结构工程为10年

B.供热与供冷系统为3年

C.屋面防水工程为3年

D.有防渗漏要求的内外墙为2年

【答案】：B

36、（2021年第2批真题）关于无效合同法律后果的说法，正确的是

（）。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：D

37、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工

措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位

预付该部分费用最低应为（）万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

38、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政

法规规定的，下列关于投诉说法正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起7日内

向有关行政监督部匚投诉

B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料

C.投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当直接向

关行政监督部门投诉

D.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投

诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

【答案】：B

39、对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验

收不合格，擅自投入使用的，下列处罚不符合《消防法》规定的是

（）O

A.责令停止施工

B.责令停止使用

C.责令停产停业

D.处三万元以下罚款

【答案】：D

40、以下情形属于不当得利的是（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款

C.债务到期之前的清偿

D.明知无给付义务而进行的债务清偿

【答案】：B

41、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更

C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另

一方有约束力

D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见

的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影

响的当事人可以与对方重新协商

【答案】：D

42、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,

正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资质

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】：B

43、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

【答案】：C

44、下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（）。

A.投标人借用他人资质证书投标

B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价

C.投标人之间约定中标人

D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标

【答案】：A

45、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案

机关存档

B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报

告

D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

【答案】：A

46、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元

B.12人死亡，直接经济损失960万元

C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元

D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

【答案】：B

47、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委

托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局

申请了发明专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2013年2月13

日授予王某发明专利权。该专利届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B

48、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破

产等重大变化的，应当（）o

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

D.及时书面告知招标人

【答案】：D

49、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。（2017）

A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B

50、建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.批准机构

B.总承包商

C.业主

D.分包商

【答案】：A

51、关于代理的说法，正确的是（）。

A.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力

B.无权代理可能是由于超越代理权导致的

C.代理违法事项，由被代理人承担责任

D.转托代理可以不经过被代理人同意

【答案】：B

52、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，

承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B

53、（2019年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于

建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。

A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录

信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.建筑市场诚信行光记录的公布期限一般为6个月至3年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，

公告期限从其决定

【答案】：C

54、（2017年真题）建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

55、（2015年真题）下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

56、下列不属于竣工验收条款内容的是（）。

A.验收标准

B.验收方式

C.验收日期

D.验收地点

【答案】：D

57、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负

责

B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

58、根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于施工企业资

质的说法，正确的是（）

A.施工总承包资质在本行业内承接业务承揽不受限制

B.企业资质全国通民，各行业可以根据实际需要设置限制性措施

C.施工劳务企业资质改为专业作业资质，由备案制改为承诺制

D.施工资质分为综合资质、施工总承包资质专业承包资质和专业作业

资质

【答案】：D

59、根据《关于适生民事诉讼法的解释》的规定，因合同纠纷引起的

诉讼，合同对履行地点没有约定或约定不明的说法错误的是（）。

A.合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的,

接收货币一方所在地为合同履行地

B.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

C.即时结清的合同，交易行为地为合同履行地

D.合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,

由原告住所地人民法院管辖

【答案】：D

60、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。

A.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同

B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审

结束前组成

C.两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份

共同投标

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资

质等级

【答案】：D

61、根据《建设工程安全生产管理条例》.某施工分包合同约定，有分

包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前

应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、检测单位和建设单位？

B.总承包单位、出租单位、安装单位和检测单位?

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位？

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

【答案】：D

62、下列选项中，属于非法分包的是（）。

A.分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了具有相应

资质的劳务分包单位

B.总承包人将劳务作业分包给了以自然人为包工头的农民工建筑队

C.总承包人将设备安装任务分包给了具有相应资质的设备制造厂家

D.总承包人将合同额200万元的模板工程施工作业任务分包给了有相

应资质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司

【答案】：B

63、关于合同解除的说法，正确的是（）

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权

利义务不在履行

C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同

可以自动解除

【答案】：B

64、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

【答案】：D

65、建设单位于2018年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目

拆迁受阻，工程于2019年2月22日才决定开工。则建设单位()o

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C

66、场景(六)

A.水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B.水泥厂通知施工单位

C.材料供应商通知施工单位

D.征得施工单位同意

【答案】：D

67、下列责任中，属于设计单位安全责任的是()。

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生

产安全事故提出指导意见

【答案】：D

68、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。

经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建

设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是

()O

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

69、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设

工程项目施工的项目经理。

A.登记

B.注册

C.备案

D.所在单位考核合格

【答案】：B

70、关于施工现场大气污染的防治，下列说法错误的是（）。

A.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗

B.一般路段的施工工地应设置高度不小于2.0m的封闭围挡

C.土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施

D.暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖

【答案】：B

71、下列选项中，中标人按照合同约定，可以分包的部分是（）。

A.关键性工作

B.主体结构中的混凝土工程

C.主体结构中的钢结构工程

D.主体结构中的砌体工程

【答案】：C

72、我国施工企业资质分为（）三个序列。

A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质

B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质

C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质

D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质

【答案】：D

73、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产

所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照

登记的债权比例清偿

【答案】：A

74、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成

重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是

（）O

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

【答案】：C

75、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

76、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙

建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，

建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，

不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

77、在可撤销合同中，重大误解的当事人没有行使撤销权导致撤销权

消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）内。

A.30日

B.90日

C.60日

D.1年

【答案】：B

78、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

【答案】：C

79、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动

争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、

提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、

劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委

员会申请仲裁

【答案】：B

80、下列关于法的形式与效力的说法错误的是（）。

A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利

B.宪法也是建设法规的最高形式

C.法律分为基本法律和一般法律

D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的

规范性文件

【答案】：D

81、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定

规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项

方案进行论证。

A.建设单位

B.施工单位

C.施工项目部

D.监理单位

【答案】：B

82、（2019年真题）某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定

开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑

工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。

实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日

期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

83、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：A

84、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到

最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安

排的工作是（）。

A.参与高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

【答案】：D

85、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤

销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决的

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提

出

C.仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，

只能向人民法院起诉

D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

86、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】：C

87、（2020年12月真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法,

正确的是（）o

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出

延续中清

C.资质许可机关逾期未作出决定的视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延

续的决定

【答案】：C

88、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不

良信用信息公开期限一般为（）。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

【答案】：C

89、关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担

违约责任

C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照

实际损失予以赔偿

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

【答案】：C

90、在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是

（）O

A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有

土地

B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接

办理建设工程规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国

有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

【答案】：A

91、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

【答案】：D

92、关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（）。

A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外

B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则

C.普通程序的审判蛆织应当采用独任制

D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决

【答案】：B

93、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，

由（）为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

A.建设单位

B.分包单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：D

94、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

【答案】：C

95、某工程竣工验收合格后的第3年内，屋面发生漏水，经有相应资

质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因是因为施工单位采购材料存在

缺陷所致，则该质量缺陷应由（）。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，建设单位承担维修费用

D.材料供应单位组织维修

【答案】：B

96、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是（）

A.建筑企业集团公亘可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工

程

D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

【答案】：D

97、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）.

A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.提供虚假的财务状况或者业绩投标

D.提供虚假的信用状况投标

【答案】：A

98、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提

交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：A

99、注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是（）。

A.注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册

证书

B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书

C.要求注册建造师公布个人信息

D.要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务

文档

【答案】：D

100、关于民事案件开庭审理的说法，正确的是()。

A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应

当公开审理

B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决

C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决

D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许

【答案】：C

10k(2020年真题)资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是

()O

A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

【答案】：B

102、根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不

包括()。

A.招标人的名称和地址

B.对潜在投标人的歧视性要求

C.获取招标文件的办法

D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间

【答案】：B

103、关于评标的说法，不正确的是（）。

A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明

B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人

C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标

条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

D.投标报价低于成本的，否决投标

【答案】：B

104、根据《建设工程安全生产管理条例》，项目负责人的安全生产责

任不包括（）。

A.负责施工现场安全生产日常检查并做好记录

B.及时、如实报告生产安全事故

C.落实安全生产责任制

I）.确保安全生产费生的有效使用

【答案】：A

105、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，

可能构成（）

A.串通投标罪

B.合同诈骗罪

C.侵犯商业秘密罪

D.受贿罪

【答案】：B

106、当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复,

物权人可以请求行先人（）。

A.排除妨碍

B.恢复原状

C.返还原物

I）.赔偿损失

【答案】：B

107、下列不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）o

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构

【答案】：C

108、我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了

有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。

A.禁止境外废物进境倾倒、堆放

B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载

C.禁止向河道水体排放高温废水

I）.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物

【答案】：C

109、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.土地所有权是国家依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝

对性的权利

B.海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有

C.森林、山岭、草原、荒地、滩涂属于国家所有

D.城市市区的土地属于国家所有

【答案】：D

110、一项动产分别被抵押、质押、留置给3位不同的人，（）优先受偿。

A.抵押权人

B.质押权人

C.留置权人

D.债权最大的人

【答案】：C

111、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息记录的是

（）O

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D

112、民事诉讼的基本特点是（）。

A.自愿性、强制性、保密性

B.公权性、程序性、强制性

C.公权性、快捷性、保密性

D.自愿性、独立性、快捷性

【答案】：B

113、下列情形中，属于施工合同可撤销的情形是（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.在订立施工合同时显失公平，损害了一方当事人的利益

D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

【答案】：C

114、（2019年真题）最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于（）。

A.法律规定不得转让

B.因未办理相应手续而不发生法律效力

C.从权利随同主权利转让

D.抗辩权的行使

【答案】：A

115、（2019年真题）在施工合同中，就施工行为而言，债权人是

（）O

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

【答案】：A

116、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过

相关单位验收。该验收单位应是（）

A.建设主管部门

B.大气污染防治监管部门

C.规划主管部门

D.环境保护行政主管部门

【答案】：D

117、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）

限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

【答案】：D

118、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确

的是（）。

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改巳提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A

119、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）o

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资颠为人民币

3000万元的工程建设项目必须进行招标

C.部分使用财政预算资金的总投资额为人民币200万元的建设工程项

目

D.国有控股公司投资的施工总承包金额为500万元的项目必须招标

【答案】：D

120、关于建设工程合同变更说法正确的是（）

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有

权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合

同约定

【答案】：B

121、关于竣工档案归档的说法，正确的有（）。

A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施

工档案

B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交

C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成

D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后

向建设单位移交

【答案】：D

122、《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师变更聘用

企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用

企业申请办理变更手续。

A.3个月

B.2个月

C.15天

D.1个月

【答案】：D

123、关于财产保全和证据保全，说法错误的是（）。

A.当事人要求采取保全措施的，应当向仲裁委员会提出书面申请

B.保全措施由仲裁委员会裁定

C.可以在被申请人住所地采取措施

D.可以在被申请人财产所在地采取措施

【答案】：B

124、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个

月,在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合

同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。

A.5000元

B.4500元

C.7000元

D.10000元

【答案】：D

125、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专注设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

126、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件的申请对象级别一致

D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格

【答案】：A

127、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包绐乙

建筑公司，乙建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公

司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】：D

128、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位应当向（）

申请消防验收。

A.建设行政主管部匚

B.安全生产监督管理部门

C.住房和城乡建设主管部门

D.县级以上政府

【答案】：C

129、下列关于无权代理，说法错误的是（）o

A.无权代理自始未经授权

B.无权代理的代理权可能已经终止

C.无权代理可能超越代理权

D.无权代理就是表见代理

【答案】：D

130、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

【答案】：D

131、某建筑工程未经竣工验收，建设单位即将部分楼层投入使用，监

理单位未加阻拦。后发现这些楼层的承重墙出现严重裂缝，影响到使

用安全。对此应承担主要责任的主体是（）单位。

A.建设

B.施工

C.质量监督

D.监理

【答案】：B

132、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】：D

133、为了达到工程总承包对企业资质的要求，下列说法错误的是（）o

A.具有工程设计综合资质、行业或专业甲级资质的单位，可直接申请

相应类别施工总承包一级资质

B.具有一级及以上施工总承包资质的单位，可直接申请相应类别工程

设计甲级资质

C.上述单位完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩

申报

D.设计、施工单位结成联合体进行工程总承包的，应以设计单位为牵

头单位

【答案】：D

134、注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（）。

A.核准注册日

B.提出申请日

C.续展申请日

D.初审公告日

【答案】：A

135、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。

A.钢筋工

B.电工

C.架子工

I）.起重信号工

【答案】：A

136、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年

【答案】：B

137,根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A

138、以下关于代理的说法中正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示

B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人

C.代理行为的法律后果归属于代理人

D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理

【答案】：D

139、下列权利中，属于用益物权的是（）。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

【答案】：D

140、2010年5月14日超越公司进行招标，经过对投标人评标后世纪

公司中标，但其中标后，超越公司要求其压低报价，如不压低报价将

不与其签订合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了A合同并

备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了B合同。

后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下

列说法中正确的是0。

A.A合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.B合同是双方真实意思的表示，应当以B合同作为结算依据

C.B合同背离了中标合同的实质性内容，应当以A招标文件作为结算依

据

D.A.B合同均不能作为结算依据，双方应当依据工程造价签订合同

【答案】：C

14k水的软化主要是降低水中（）离子含量，使硬水软化。

A.钠

B.铁镒

C.氟

D.钙镁

【答案】：D

142、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规

范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

【答案】：D

143、有效仲裁协议的内容不包括（）。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.具体的仲裁事实、理由

D.选定的仲裁委员会

【答案】：C

144、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程

资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部

门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A

145、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。

投标有效期从（）起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

【答案】：C

146、当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100nig/L时，应采用的水

处理工艺（）。

A.原水一筛网隔滤或消毒

B.原水f接触过滤一消毒

C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒

D.原水一调蓄预沉一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒

【答案】：B

147、下列选项中，属于不能单独作为认定案件事实的依据的是

()O

A.16岁的男孩所作的与其年龄、智力状况相当的证言

B.通过违法手段获取的真实证据

C.存有疑点的视听资料、电子数据

D.与书证原件核对无误的复印件

【答案】：C

148、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支

付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

【答案】：D

149、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情

况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

的权利是

A.拒绝权

B.建议权

C.紧急避险权

D.知情权

【答案】：C

150、甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，

甲企业未按合同内容履行合同，乙运输公司可将其货物（）O

A抵押

B.留置

C.质押

D.拍卖

【答案】：B

151、建筑市场不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行

政处罚期限。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】：D

152、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经

安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，

逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员''范围

的是（）。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【答案】：A

153、（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是

（）O

A.工程建设中拟采生的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准

的限制

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

【答案】：D

154、下列关于知识产权保护期限正确的有（）。

A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算

B.商标的保护期限是10年，自申请人起算，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护

D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感、创造性和实用性

【答案】：C

155、安装工程一切险对于考核期的保险责任一般不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

156、《注册建造师管理规定》中规定，注用建造师或者其聘用单位未

按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府

住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的,

可处以（）以上（）以下的罚款。

A.1000元;1万元

B.1000元;5000元

C.5000元;1万元

D.1万元；2万元

【答案】：A

157、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提

供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在

（）内不得再次申请。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A

158、投标有效期的起始时间是（）时。

A.发售招标文件

B.投标截止

C.评标结束

D.发出中标通知书

【答案】：B

159、甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被告

当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定

不予执行。下列证据证明裁决的情形，法院应不予考虑的是（）

A.仲裁协议是发生纠纷后签订的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.裁决所根据的证据是伪造的

【答案】：A

160、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年

【答案】：B

161、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】：B

162、质量缺陷是指建设工程的质量不符合（）

A.工程建设强制性标准

B.设计文件

C.承包合同的约定

D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定

【答案】：D

163、（2021年真题第1批）总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事

故的，负责上报事故的单位（）

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目经理

【答案】：A

164、下列选项中，属于民事纠纷的是()。

A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷

B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷

C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷

D.乙因抢劫罪被判处刑罚

【答案】：B

165、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公

司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在

地()。

A.无效

B.有效

C.应重新认证

D.直被吊销

【答案】：B

166、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的

人员是()。

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C

167、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设

单位应当自中止施工之日起()内，向发证机关报告，并按照规定做好

建筑工程的维护管理工作。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：A

168、出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。

甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出

任何异议，此时原租赁合同()O

A.已经无效

B.继续有效

C.需重新签订

D.需相关行政部门确认有效

【答案】：B

169、关于人身保险合同的说法，不正确的是()。

A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定

C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费

D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同

【答案】：D

170、根据《建筑法》第33条的规定，实施建筑工程监理前，建设单

位应当将有关事项书面通知被监理的建筑施工企业，该事项不包括()

A.委托的工程监理单位

B.监理的内容

C.监理权限

D.监理期间

【答案】：D

171、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、镒处理的构筑

物为（）。

A.澄清池

B.淹没式生物滤池

C.预沉池

D.沉淀池

【答案】：B

172、关于委托代理说法，正确的是（）

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律

责任

【答案】：C

173、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责

令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.设计、施工、监理

B.建设、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【答案】：A

174、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

【答案】：A

175、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查

报告。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：D

176、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规

定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同

为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单

位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位

为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位

为承担工伤保