二零二五年度校舍加固桩基施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度校舍加固桩基施工合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1施工方基本信息1.2业主方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构2.5工程建设标准3.施工内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工质量要求3.4施工进度安排4.合同工期及延期4.1合同工期4.2延期规定4.3延期责任5.工程费用及支付5.1工程费用组成5.2工程费用计算方法5.3工程费用支付方式5.4付款节点及金额6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收程序6.4材料保管及损耗7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.工程验收8.1验收程序8.2验收标准8.3验收资料9.工程保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同附件及补充条款13.4合同变更及补充14.合同附件第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1施工方基本信息施工方名称：建设有限公司法定代表人：注册资本：1000万元住所地：市区路号联系电话：011.2业主方基本信息业主方名称：学校法定代表人：注册资本：500万元住所地：市区路号联系电话：02第二条工程概况2.1工程名称二零二四年度校舍加固桩基施工工程2.2工程地点市区学校2.3工程规模总建筑面积为5000平方米，加固桩基长度为200米2.4工程结构框架结构2.5工程建设标准按照国家现行建筑规范及行业标准执行第三条施工内容3.1施工范围包括校舍加固桩基的施工、材料采购、设备租赁等3.2施工项目桩基施工、基础施工、主体结构施工3.3施工质量要求符合国家及行业标准，确保工程质量合格3.4施工进度安排合同签订后30天内完成桩基施工，60天内完成基础施工，90天内完成主体结构施工第四条合同工期及延期4.1合同工期自合同签订之日起180天内完成全部施工内容4.2延期规定因业主方原因造成工期延误，施工方有权要求顺延工期4.3延期责任因施工方自身原因造成工期延误，施工方承担全部责任第五条工程费用及支付5.1工程费用组成包括人工费、材料费、机械费、设备租赁费、管理费等5.2工程费用计算方法按照国家及地方规定的工程计价标准计算5.3工程费用支付方式分阶段支付，具体支付节点及金额详见附件5.4付款节点及金额桩基施工完成后支付50%，基础施工完成后支付30%，主体结构施工完成后支付20%第六条材料供应及管理6.1材料供应责任施工方负责材料采购及供应6.2材料质量要求所有材料必须符合国家标准及合同约定6.3材料验收程序材料进场前由业主方进行验收，验收合格后方可使用6.4材料保管及损耗施工方负责材料的保管，因保管不善造成的损耗由施工方承担第七条施工现场管理7.1施工现场布置施工现场布置应满足施工需要，确保安全、文明施工7.2施工现场安全施工方必须严格执行国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工安全7.3施工现场环保施工方应采取有效措施，减少施工对环境的影响7.4施工现场文明施工施工方应保持施工现场整洁，不得乱倒垃圾、乱堆材料第八条工程验收8.1验收程序8.1.1施工方在工程完工后7日内向业主方提交验收申请报告8.1.2业主方在收到验收申请后5日内组织验收8.1.3验收过程中，双方应共同检查工程实体质量、检查资料、确认工程量8.2验收标准8.2.1工程质量应符合国家及行业标准8.2.2工程资料应完整、真实、准确8.2.3工程量应与合同约定相符8.3验收资料8.3.1施工图纸、设计变更通知单、施工组织设计8.3.2材料合格证、检验报告8.3.3施工记录、隐蔽工程验收记录、工程验收记录8.3.4其他与工程验收有关的资料第九条工程保修9.1保修期限9.1.1桩基工程保修期限为5年9.1.2基础工程和主体结构工程保修期限为10年9.2保修内容9.2.1保修期内，因施工质量问题导致的结构安全、使用功能问题9.2.2保修期内，因施工质量问题导致的损坏、变形等问题9.3保修责任9.3.1施工方应负责保修期内出现的质量问题9.3.2保修期内，业主方应将质量问题及时通知施工方第十条违约责任10.1违约情形10.1.1施工方未按合同约定完成施工任务10.1.2业主方未按合同约定支付工程款10.1.3双方未履行合同约定的其他义务10.2违约责任承担方式10.2.1违约方应承担违约金10.2.2给对方造成损失的，还应承担赔偿责任10.3违约赔偿标准10.3.1违约金按合同总价款的5%计算10.3.2赔偿损失按实际损失计算第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2人民法院11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构11.3.2争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决或判决第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致12.1.2一方违约导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1解除合同前，违约方应承担违约责任12.2.2双方应书面通知对方解除合同12.3合同解除责任12.3.1解除合同后，双方应按照合同约定结算剩余款项第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同符合法律法规规定13.2合同生效日期合同签订之日起生效13.3合同附件及补充条款13.3.1本合同附件为工程量清单、付款节点及金额明细表13.3.2合同签订后，双方可根据实际情况协商补充条款13.4合同变更及补充13.4.1合同变更需双方书面同意13.4.2合同补充条款与本合同具有同等法律效力第十四条合同附件14.1工程量清单14.2付款节点及金额明细表14.3其他与本合同相关的文件和资料第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或协助的其他组织或个人。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询、法律顾问等。第十六条第三方介入的条件及程序16.1条件16.1.1第三方具备相应的资质和条件16.1.2双方同意第三方介入16.1.3第三方介入的内容及费用由双方协商确定16.2程序16.2.1甲乙双方应书面通知第三方介入的事宜16.2.2第三方应在收到通知后5个工作日内予以确认16.2.3第三方介入后，应按照合同约定及双方要求履行职责第十七条第三方责任限额17.1责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，其责任限额为第三方服务费用的10倍17.1.2第三方责任限额不得超过合同总价的5%17.2责任免除17.2.1因不可抗力导致合同无法履行，第三方不承担责任17.2.2因甲乙双方原因导致合同无法履行，第三方不承担责任第十八条第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方承担直接责任，甲方对第三方承担连带责任18.1.2第三方在履行职责过程中，甲方应提供必要的协助和支持18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方承担直接责任，乙方对第三方承担连带责任18.2.2第三方在履行职责过程中，乙方应提供必要的协助和支持第十九条第三方介入的费用及支付19.1费用19.1.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等19.1.2第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担19.2支付19.2.1第三方介入的费用应按照合同约定的时间节点支付19.2.2第三方介入的费用支付方式与合同约定的工程款支付方式相同第二十条第三方介入的监督与管理20.1监督20.1.1甲乙双方应共同对第三方的履职情况进行监督20.1.2第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展及成果20.2管理20.2.1第三方应按照合同约定及双方要求，对工程实施全过程管理20.2.2第三方应协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题第二十一条第三方介入的变更与终止21.1变更21.1.1第三方介入的内容、期限或费用发生变更，需经甲乙双方书面同意21.1.2第三方介入的变更应重新签订补充协议21.2终止21.2.1第三方介入因故终止，甲乙双方应书面通知第三方21.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定结算剩余款项第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式22.1.1第三方介入引发的争议，由甲乙双方协商解决22.1.2协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉22.2争议解决机构22.2.1争议解决机构由甲乙双方共同选定22.2.2争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决或判决第二十三条第三方介入的保密条款23.1保密义务23.1.1第三方在介入过程中，应遵守国家有关保密法规，对合同内容及项目信息负有保密义务23.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密23.2保密责任23.2.1第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价及总价单价应按照国家及地方规定的工程计价标准确定总价应与合同约定的工程费用相符2.附件二：付款节点及金额明细表详细要求和说明：列明每个付款节点的名称、时间、金额及支付方式金额应与合同约定的工程费用相符支付方式应包括银行转账、现金支付等3.附件三：施工组织设计详细要求和说明：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等施工方案应明确施工工艺、施工顺序、施工方法等施工进度计划应详细列出各施工阶段的开始和结束时间4.附件四：材料合格证及检验报告详细要求和说明：所有进场材料均需提供合格证和检验报告合格证应注明材料名称、规格、生产厂家、生产日期等信息检验报告应注明检验项目、检验结果、检验日期等信息5.附件五：施工记录、隐蔽工程验收记录、工程验收记录详细要求和说明：记录施工过程中的各项数据、施工过程、施工结果等隐蔽工程验收记录应详细记录验收时间、验收人员、验收结果等工程验收记录应详细记录验收时间、验收人员、验收结果等6.附件六：施工图纸、设计变更通知单详细要求和说明：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等设计变更通知单应注明变更原因、变更内容、变更时间等信息说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成施工任务业主方未按合同约定支付工程款双方未履行合同约定的其他义务2.责任认定标准：违约金：按合同总价款的5%计算赔偿损失：按实际损失计算3.违约示例说明：施工方未按合同约定完成施工任务，延误工期30天，业主方有权要求施工方支付违约金（合同总价款的5%）并承担因延误造成的损失。业主方未按合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工并要求支付违约金（合同总价款的5%）。双方未履行合同约定的其他义务，如保密义务、合作义务等，违约方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度校舍加固桩基施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设规模2.5工程建设内容3.工程施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺要求3.4施工质量标准4.工程进度安排4.1施工工期4.2施工阶段划分4.3进度节点及验收标准5.工程费用及支付方式5.1工程总费用5.2工程费用构成5.3工程费用支付方式5.4预付款及进度款比例5.5结算及支付时间6.工程材料及设备供应6.1材料供应要求6.2设备供应要求6.3材料及设备质量标准6.4材料及设备供应进度7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全防护7.3施工现场环境保护7.4施工现场交通管理8.工程变更及索赔8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3索赔条件及处理程序9.质量保证与验收9.1质量保证措施9.2质量验收标准9.3质量验收程序9.4质量保修期10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.违约责任11.1违约责任条款11.2违约责任承担方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：学校1.1.2乙方：建筑公司1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1甲方代表：，校长1.2.2乙方代表：，项目经理1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：，电话：138001380001.3.2乙方联系人：赵六，电话：139001390002.工程概况2.1工程名称：学校校舍加固桩基施工工程2.2工程地点：市区学校2.3工程规模：建筑面积5000平方米2.4工程建设规模：涉及校舍加固、桩基施工等2.5工程建设内容：包括桩基施工、基础加固、主体结构加固等3.工程施工范围及内容3.1施工范围：校舍加固桩基施工3.2施工内容：桩基施工、基础加固、主体结构加固3.3施工工艺要求：采用先进的桩基施工技术和加固工艺3.4施工质量标准：符合国家及行业标准，确保工程质量4.工程进度安排4.1施工工期：90天4.2施工阶段划分：桩基施工阶段、基础加固阶段、主体结构加固阶段4.3进度节点及验收标准：每个阶段完成后，进行验收，合格后方可进入下一阶段5.工程费用及支付方式5.1工程总费用：人民币200万元5.2工程费用构成：材料费、人工费、机械费、其他费用5.3工程费用支付方式：按工程进度支付5.4预付款及进度款比例：预付款10%，进度款每月支付20%6.工程材料及设备供应6.1材料供应要求：选用优质材料，确保施工质量6.2设备供应要求：提供符合施工要求的施工设备6.3材料及设备质量标准：符合国家及行业标准6.4材料及设备供应进度：与施工进度相匹配7.施工现场管理7.1施工现场布置：合理规划施工现场，确保施工顺利进行7.2施工现场安全防护：严格执行安全防护措施，确保施工安全7.3施工现场环境保护：采取有效措施，减少施工对环境的影响7.4施工现场交通管理：合理规划施工现场交通，确保交通秩序8.工程变更及索赔8.1工程变更范围：包括设计变更、工程量变更、施工条件变更等8.2工程变更程序：变更前需经双方协商一致，变更后需办理变更手续8.3索赔条件及处理程序：因不可抗力或非乙方原因导致的工程延误或费用增加，甲方应给予乙方合理的索赔9.质量保证与验收9.1质量保证措施：乙方应采取有效措施确保工程质量，包括原材料检验、施工过程控制、成品保护等9.2质量验收标准：按照国家及行业标准进行验收，包括外观质量、内在质量、安全性能等9.3质量验收程序：分阶段进行验收，包括施工过程中的自检、互检、专检和最终验收9.4质量保修期：自工程竣工验收合格之日起，提供一年的免费保修服务10.合同解除及终止10.1合同解除条件：包括甲方未按约定支付工程款、乙方严重违反合同约定、不可抗力等情况10.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同10.3合同解除及终止程序：合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商，并办理相关手续11.违约责任11.1违约责任条款：包括未按约定时间完成工程、质量不合格、未按约定支付工程款等11.2违约责任承担方式：根据违约情况，承担相应的违约金、赔偿损失等责任12.争议解决12.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：市仲裁委员会13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方代表签字盖章，合同自签订之日起生效13.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1合同附件：包括工程图纸、工程量清单、施工组织设计等14.2合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商解决14.3合同补充协议：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围：包括但不限于工程监理、造价咨询、法律顾问、技术评估等。16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方的具体职责和权限。16.2第三方的选择：甲方和乙方应共同协商确定第三方，或由甲方或乙方单方面推荐，并经对方同意。17.第三方的职责与权限17.1第三方职责：根据甲乙双方授权，对工程进度、质量、安全、造价等方面进行监督和评估。17.2第三方权限：包括但不限于审查施工方案、监督施工过程、提出整改意见、参与验收等。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额：第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应考虑第三方的工作范围、专业能力和市场行情等因素。18.2责任限额的调整：如需调整第三方责任限额，需经甲乙双方书面同意。19.第三方介入的合同条款19.1第三方介入合同：第三方介入合同应与本合同同时签订，作为本合同的补充协议。19.2第三方介入合同的内容：包括第三方的职责、权限、责任限额、报酬、保密条款等。20.第三方与其他各方的划分20.1第三方与甲方的划分：第三方应向甲方报告工作，甲方负责支付第三方报酬和承担第三方责任。20.2第三方与乙方的划分：第三方应向乙方提供工作成果，乙方负责提供必要的工作条件和配合。20.3第三方与施工单位的划分：第三方对施工单位有监督权，施工单位应服从第三方的监督和管理。21.第三方的变更与退出21.1第三方的变更：如需更换第三方，甲乙双方应重新签订第三方介入合同。21.2第三方的退出：第三方因故退出时，甲乙双方应协商解决后续事宜，包括更换第三方或终止第三方介入。22.第三方的保密义务22.1第三方保密义务：第三方在介入过程中，对获取的甲乙双方信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。22.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。23.第三方的争议解决23.1第三方的争议解决：第三方与甲乙双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。24.第三方的法律地位24.1第三方的法律地位：第三方在本合同中为独立第三方，不承担甲乙双方的合同义务，也不享有甲乙双方的合同权利。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含施工图纸、设计变更通知、施工详图等，确保图纸完整、清晰、准确。说明：图纸应满足国家及行业标准，并由甲方提供或由第三方提供并经甲方确认。2.工程量清单详细要求：列出工程项目的具体内容、工程量、单价、总价等。说明：清单应与工程图纸一致，由甲方提供或由第三方提供并经甲方确认。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：组织设计应由乙方提供，并经甲方或第三方审核批准。4.施工合同详细要求：合同文本应完整、清晰，包含合同双方的基本信息、工程概况、费用构成、付款方式等。说明：合同文本应由甲方提