2024年西安土木工程建设项目施工合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年西安土木工程建设项目施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目经理1.4工程师1.5施工场地1.6施工工程第二条合同范围及工程内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准2.5工程工期第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四条合同履行及进度要求4.1承包人义务4.2发包人义务4.3工程进度计划4.4工程延期第五条工程质量及验收5.1质量标准5.2质量控制5.3验收程序5.4验收标准第六条安全生产及环保要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求第七条违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁效力第九条合同变更及解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更及解除程序第十条合同的转让10.1转让条件10.2转让程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3税费第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目经理项目经理为乙方指派的具有相关资质和经验的管理人员，负责施工项目的日常管理和协调工作。1.4工程师工程师为甲方指派的代表，负责对施工过程进行监督、检查和验收。1.5施工场地施工场地为甲方提供的位于X市的土地及建筑物，具体位置和范围以甲方提供的图纸和资料为准。1.6施工工程施工工程为乙方根据本合同约定进行的土木工程建设，包括但不限于土地平整、地基处理、建筑物的设计与施工、安装工程、装修工程及附属设施的建设。第二条合同范围及工程内容2.1工程概况本合同涉及的工程为X项目，是一座位于X市的土木工程建设项目，包括土地平整、地基处理、建筑物设计与施工、安装工程、装修工程及附属设施等。2.2工程地点工程地点为甲方提供的位于X市的土地及建筑物，具体位置和范围以甲方提供的图纸和资料为准。2.3工程规模工程规模包括但不限于土地面积、建筑物的占地面积、建筑高度、建筑容量等，具体规模以甲方提供的图纸和资料为准。2.4工程质量标准工程质量标准应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于建筑物的结构安全、使用功能、外观美观等。2.5工程工期工程工期为自合同签订之日起至工程验收合格之日止，具体工期以甲方和乙方协商确定的工程进度计划为准。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币X元整（大写：人民币X元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等。3.2预付款甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例由甲方和乙方协商确定。3.3进度付款乙方应按照工程进度计划向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后七个工作日内完成审核并支付相应款项。3.4竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后七个工作日内完成审核并支付剩余款项。3.5支付方式支付方式为银行转账，甲方和乙方的银行账户信息由双方协商确定。第四条合同履行及进度要求4.1承包人义务乙方应按照本合同约定和国家及行业相关标准完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。4.2发包人义务甲方应按照本合同约定履行合同义务，包括但不限于提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等。4.3工程进度计划乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。甲方应按照进度计划对施工过程进行监督和检查。4.4工程延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方应协商解决。第五条工程质量及验收5.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于建筑物的结构安全、使用功能、外观美观等。5.2质量控制乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行质量控制。甲方有权对施工过程进行监督和检查。5.3验收程序工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格后，甲方应在七个工作日内向乙方支付竣工结算款项。5.4验收标准验收标准应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于建筑物的结构安全、使用功能、外观美观等。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产责任乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保施工现场的安全和环保。6.2安全生产措施乙方应制定并落实施工过程中的安全生产措施，包括但不限于安全培训、安全防护、应急预案等。6.3环保要求乙方应遵守国家和地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为违约行为包括但不限于未能按照约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未能履行合同义务等。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿对方因此造成的损失、继续履行合同等。8.3赔偿金额赔偿金额根据违约程度和损失程度确定，具体金额由双方协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点争议解决地点为合同签订地。9.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十条合同变更及解除10.1变更条件合同变更需双方协商一致，并书面确认。10.2解除条件合同解除需双方协商一致，并书面确认。10.3变更及解除程序变更或解除合同的具体程序由双方协商确定。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。11.3泄露后果泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2forcemajeureforcemajeure事件导致乙方不能履行或部分履行合同义务时，乙方应在forcemajeure发生后立即通知甲方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.3税费合同履行过程中产生的税费按照国家相关法律法规规定由各自承担。第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同变更合同变更需双方协商一致，并书面确认。14.3合同终止合同终止的条件和程序由双方协商确定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：施工图纸及设计文件附件3：工程量清单附件4：材料及设备采购清单附件5：施工组织设计附件6：安全生产及环保措施方案附件7：工程进度计划表附件8：预付款支付证明附件9：进度付款申请及审核流程附件10：竣工结算申请及审核流程附件11：保密协议附件12：不可抗力事件证明文件附件13：税费支付证明附件14：合同变更、解除及终止协议附件详细要求和说明：附件1：合同主体资质证明乙方应提供其主体资质证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等，以证明其具备进行施工的合法资格和能力。附件2：施工图纸及设计文件乙方应提供完整的施工图纸及设计文件，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、结构图、安装图等，以指导施工过程。附件3：工程量清单乙方应提供详细的工程量清单，包括但不限于工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等，以便于双方进行工程量的核实和价款的计算。附件4：材料及设备采购清单乙方应提供材料及设备采购清单，包括但不限于材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价、总价等，以及供应商的信息。附件5：施工组织设计乙方应提供施工组织设计文件，包括但不限于施工方案、施工工艺、施工进度计划、安全管理措施等，以指导施工过程的顺利进行。附件6：安全生产及环保措施方案乙方应提供安全生产及环保措施方案，包括但不限于安全生产责任制、安全生产规章制度、环保措施等，以确保施工过程中的安全生产和环保。附件7：工程进度计划表乙方应制定详细的工程进度计划表，包括但不限于工程项目的开始时间、结束时间、关键节点等，以指导和监控施工进度。附件8：预付款支付证明乙方应提供预付款支付的证明文件，包括但不限于银行转账凭证、收据等，以证明预付款已经支付。附件9：进度付款申请及审核流程乙方应按照工程进度向甲方申请进度付款，甲方应根据实际完成情况进行审核和支付。附件10：竣工结算申请及审核流程乙方应按照工程竣工情况向甲方申请竣工结算，甲方应根据实际完成情况进行审核和支付。附件11：保密协议保密协议应详细规定双方在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等保密信息的保密义务和保密期限。附件12：不可抗力事件证明文件不可抗力事件证明文件应包括不可抗力事件的描述、影响范围、证明文件等，以证明事件的发生和对工程的影响。附件13：税费支付证明税费支付证明应包括税费的名称、金额、支付时间等，以证明税费已经支付。附件14：合同变更、解除及终止协议合同变更、解除及终止协议应详细规定合同变更、解除及终止的条件、程序和双方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定时间完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定标准，视为违约。3.乙方未能履行合同义务，视为违约。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿对方因此造成的损失、继续履行合同等。2.违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。3.赔偿损失的具体金额由双方协商确定。示例说明：如果乙方未能按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际损失要求赔偿。具体违约金和赔偿金额由双方协