2024版水利水电建设施工合同示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版水利水电建设施工合同示范文本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工场地1.5工程质量1.6工程量1.7施工期限1.8工程造价2.合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术标准和要求2.7图纸2.8已标价工程量清单2.9其他合同文件3.合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备3.1.2施工组织3.1.3工程质量控制3.1.4工程进度控制3.1.5安全生产管理3.1.6环境保护和节能减排3.2发包人的义务3.2.1施工场地准备3.2.2合同价款的支付3.2.3施工期间的管理3.2.4工程验收3.2.5工程保修4.合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5最终支付4.6价款调整4.7支付方式5.施工期限5.1施工期限的约定5.2工期延误5.3提前竣工奖励6.工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收7.安全生产管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.环境保护和节能减排8.1环境保护责任8.2节能减排措施8.3环境保护和节能减排验收9.变更与调整9.1合同变更的条件9.2合同价款的调整9.3工程量的调整10.违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.合同的解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的后果13.合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的后果14.附则14.1合同的生效14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4合同争议的处理14.5合同的解除和终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，委托承包人进行水利水电工程施工的法人或其他组织，具体名称见合同协议书。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担水利水电工程施工任务的法人或其他组织，具体名称见合同协议书。1.3监理人监理人是指按照本合同约定，对承包人施工过程进行监督管理的法人或其他组织，具体名称见合同协议书。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的水利水电工程施工地点，具体位置和范围见合同协议书。1.5工程质量工程质量是指本合同约定的水利水电工程施工过程中所应达到的质量标准，具体要求见技术标准和要求。1.6工程量工程量是指本合同约定的水利水电工程施工过程中所涉及的各项工作量，具体内容见已标价工程量清单。1.7施工期限施工期限是指本合同约定的水利水电工程施工完成的期限，具体日期见合同协议书。1.8工程造价工程造价是指本合同约定的水利水电工程施工所需的总投资，具体金额见已标价工程量清单。第二条合同文件的组成2.1合同协议书合同协议书是本合同的主要组成部分，明确了发包人、承包人和监理人的权利义务。2.2中标通知书中标通知书是发包人通知承包人中标结果的文件，具体内容见中标通知书。2.3投标书及其附件投标书及其附件是承包人根据招标文件要求提交的投标文件，具体内容见投标书及其附件。2.4专用合同条款专用合同条款是本合同中针对水利水电工程施工的特殊要求，具体内容见专用合同条款。2.5通用合同条款通用合同条款是本合同中适用于各类工程施工的一般要求，具体内容见通用合同条款。2.6技术标准和要求技术标准和要求是本合同约定的水利水电工程施工所应遵循的技术规范，具体内容见技术标准和要求。2.7图纸图纸是本合同约定的水利水电工程施工的图形表示，具体内容见图纸。2.8已标价工程量清单已标价工程量清单是本合同约定的水利水电工程施工的各项工程量和价格，具体内容见已标价工程量清单。2.9其他合同文件其他合同文件是本合同中除上述文件以外的其他相关文件，具体内容见其他合同文件。第三条合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备承包人应按照合同约定进行施工前的一切准备工作，包括施工场地平整、临时设施建设、施工组织设计等。3.1.2施工组织承包人应按照合同约定进行施工组织，确保施工过程顺利进行，包括施工方案的制定、施工进度的控制、施工人员的管理等。3.1.3工程质量控制承包人应按照合同约定保证工程质量，确保施工过程中各项工程质量符合技术标准和要求。3.1.4工程进度控制承包人应按照合同约定控制工程进度，确保施工过程按计划进行，避免工期延误。3.1.5安全生产管理承包人应按照合同约定进行安全生产管理，确保施工过程中的安全生产，防止安全事故的发生。3.1.6环境保护和节能减排承包人应按照合同约定进行环境保护和节能减排工作，确保施工过程中的环境保护和节能减排措施得到有效实施。3.2发包人的义务3.2.1施工场地准备发包人应按照合同约定完成施工场地的准备工作，包括场地平整、临时设施建设、施工道路的修建等。3.2.2合同价款的支付发包人应按照合同约定支付合同价款，包括预付款、进度款、质量保证金等。3.2.3施工期间的管理发包人应按照合同约定进行施工期间的管理，包括对承包人的施工过程进行监督、协调各方关系等。3.2.4工程验收发包人应按照合同约定进行工程验收，确保工程质量符合技术标准和要求。3.2.5工程保修发包人应按照合同约定享受工程保修服务，确保工程在保修期内出现问题能得到及时解决。第四条合同价款与支付4.1合同价款的确定合同价款根据已标价工程量清单和合同约定的单价计算得出，具体金额第八条施工期限8.1施工期限的约定施工期限为合同协议书中约定的开始施工之日起至工程验收合格之日止的时间。8.2工期延误8.2.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。8.2.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应的违约责任，并支付给承包人合理的延长工期费用。8.3提前竣工奖励8.3.1承包人提前完成工程的，发包人应根据合同约定给予提前竣工奖励。8.3.2提前竣工奖励的计算方法和金额见合同协议书。第九条工程质量9.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。9.2质量控制9.2.1承包人应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的工程质量。9.2.2监理人应按照合同约定对施工过程中的工程质量进行监督检查。9.3质量验收9.3.1工程验收应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行。9.3.2验收不合格的工程，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第十条安全生产管理10.1安全生产责任10.1.1承包人应对施工过程中的安全生产负总责。10.1.2发包人应对施工场地内的安全生产负协调管理责任。10.2安全生产措施10.2.1承包人应制定并落实施工过程中的安全生产措施。10.2.2承包人应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。10.3安全事故处理10.3.1发生安全事故的，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大。10.3.2安全事故的处理应按照相关法律法规和合同约定进行。第十一条环境保护和节能减排11.1环境保护责任11.1.1承包人应按照相关法律法规和合同约定，做好施工过程中的环境保护工作。11.1.2承包人应采取有效措施，防止施工过程中的污染物排放。11.2节能减排措施11.2.1承包人应采取节能减排措施，提高能源利用效率，减少污染物排放。11.2.2承包人应定期对节能减排措施的实施效果进行监测和评估。11.3环境保护和节能减排验收11.3.1环境保护和节能减排验收应按照合同约定和相关法律法规进行。11.3.2验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第十二条变更与调整12.1合同变更的条件12.1.1合同变更应符合国家相关法律法规和合同约定。12.1.2合同变更应不影响工程质量、安全、进度和投资控制。12.2合同价款的调整12.2.1合同价款的调整应按照合同约定和国家相关法律法规进行。12.2.2合同价款的调整应合理、公正、透明。12.3工程量的调整12.3.1工程量的调整应符合合同约定和国家相关法律法规。12.3.2工程量的调整应根据实际施工情况合理确定。第十三条违约责任13.1发包人的违约责任13.1.1发包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。13.1.2发包人未按合同约定支付价款的，应支付逾期付款违约金。13.2承包人的违约责任13.2.1承包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。13.2.2承包人未按合同约定保证工程质量的，应承担质量违约责任。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿应按照合同约定和国家相关法律法规进行。13.3.2违约赔偿应合理、公正、透明。第十四条争议解决14.1协商解决14.1.1合同争议应通过协商解决。14.1.2协商不一致的，方可采取其他争议解决方式。14第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：中标通知书附件3：投标书及其附件附件4：专用合同条款附件5：通用合同条款附件6：技术标准和要求附件7：图纸附件8：已标价工程量清单附件9：其他合同文件附件1的具体要求和说明：合同协议书是本合同的主要组成部分，明确了发包人、承包人和监理人的权利义务。协议书应包括但不限于合同签订日期、合同有效期、工程概况、合同价款、付款方式、工期、质量标准、违约责任等内容。附件2的具体要求和说明：中标通知书是发包人通知承包人中标结果的文件，具体内容包括中标项目名称、中标人名称、中标金额、中标日期等。附件3的具体要求和说明：投标书及其附件是承包人根据招标文件要求提交的投标文件，具体内容包括承包人的资质证明、投标报价、施工组织设计、施工计划等。附件4的具体要求和说明：专用合同条款是本合同中针对水利水电工程施工的特殊要求，具体内容包括但不限于施工工艺、工程质量控制、安全生产管理等。附件5的具体要求和说明：通用合同条款是本合同中适用于各类工程施工的一般要求，具体内容包括但不限于合同的签订和解除、合同价款的支付和调整、工期延误的处理等。附件6的具体要求和说明：技术标准和要求是本合同约定的水利水电工程施工所应遵循的技术规范，具体内容包括工程设计要求、施工工艺、材料标准等。附件7的具体要求和说明：图纸是本合同约定的水利水电工程施工的图形表示，具体内容包括工程布局、结构设计、施工细节等。附件8的具体要求和说明：已标价工程量清单是本合同约定的水利水电工程施工的各项工程量和价格，具体内容包括工程量计算、工程单价、总价等。附件9的具体要求和说明：其他合同文件是本合同中除上述文件以外的其他相关文件，具体内容包括合同补充协议、变更协议、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按合同约定履行义务，如未按时支付价款、未提供施工场地等。2.承包人未按合同约定履行义务，如工程质量不达标、工期延误、擅自变更设计等。3.监理人未按合同约定履行义务，如未及时进行监督检查、未提出合理建议等。违约责任认定标准：1.发包人违约责任认定：根据合同约定和相关法律法规，发包人未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，如支付逾期付款违约金、赔偿因违约造成的损失等。2.承包人违约责任认定：根据合同约定和相关法律法规，承包人未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，如支付质量违约金、赔偿因工期延误造成的损失等。3.监理人违约责任认定：根据合同约定和相关法律法规，监理人未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，如支付监理费违约金、赔偿因未及时监督检查造成的损失等。示例说明：假设发包人未按合同约定按时支付工程进度款，导致承包人无法按时完成工程。根据合同约定，发包人应支付逾期付款违约金，并赔偿承包人因工期延误造成的损失。具体违约金计算方式和损失赔偿金额应根据合同约定和相关法律法规确定。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指按照本合同约定，委托承包人进行水利水电工程施工的法人或其他组织。2.承包人：指按照本合同约定，承担水利水电工程