2024版标准施工合同范本下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版标准施工合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3施工项目1.4合同金额1.5工程质量第二条：合同签订与生效2.1签订时间2.2签订地点2.3合同期限2.4合同生效条件第三条：施工范围与工程量3.1施工范围3.2工程量清单3.3工程变更第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准4.3质量保证措施第五条：合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款第六条：工期与进度6.1约定工期6.2工期延误6.3提前完成奖励第七条：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条：违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条：争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条：合同的解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理第十一条：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密责任第十二条：合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包规定第十三条：附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3工程量清单13.4其他重要文件第十四条：其他约定14.1合同修改与补充14.2法律法规变化14.3不可抗力14.4合同解释权第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.3施工项目：指甲方委托乙方施工的工程项目，具体项目内容详见附件一。1.4合同金额：双方约定的施工项目的总金额，具体金额详见附件二。1.5工程质量：乙方施工的工程项目应满足的国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的质量标准。第二条：合同签订与生效2.1签订时间：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。2.2签订地点：本合同签订地为中华人民共和国省市区。2.3合同期限：本合同有效期自合同生效之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。2.4合同生效条件：本合同在双方代表签字盖章且满足附件三约定的条件下生效。第三条：施工范围与工程量3.1施工范围：乙方应按照附件一约定的内容进行施工，包括但不限于土建、安装、装修等工程。3.2工程量清单：具体工程量清单详见附件二。3.3工程变更：如因设计变更或其他原因导致工程量增减，甲乙双方应协商调整工程量和合同价格。第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求：乙方应保证施工的工程项目满足国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的质量标准。4.2质量检验标准：工程质量检验应按照国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的检验标准进行。4.3质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。第五条：合同价格与支付5.1合同价格：本合同约定的施工项目总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。5.2支付方式：甲方支付乙方施工款项的方式为分期支付，具体支付方式详见附件三。5.3进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按照附件三约定的比例支付相应款项。5.4竣工付款：乙方完成施工项目并经验收合格后，甲方支付剩余款项。第六条：工期与进度6.1约定工期：乙方应按照合同约定的工期完成施工，具体工期详见附件一。6.2工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应按照附件三约定的违约金比例向甲方支付违约金。6.3提前完成奖励：如乙方提前完成施工项目，甲方按照附件三约定的奖励标准给予乙方奖励。第八条：违约责任8.1发包方违约：如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2承包方违约：如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿：违约方应按照附件三约定的方式向守约方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的解除与终止10.1合同解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，双方可协商解除合同。10.2合同终止条件：合同约定的工程竣工交付后，本合同即告终止。10.3解除或终止后的处理：合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，妥善处理剩余工程，并按照附件三约定的方式办理结算手续。第十一条：保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内。11.3违约保密责任：违约方应承担违约金责任，违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第十二条：合同的转让与分包12.1合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2分包规定：乙方不得将合同约定的施工项目整体或部分分包给第三方，如确需分包，应事先征得甲方同意，并按照附件三约定的方式承担责任。第十三条：附件13.1施工图纸：详见附件四。13.2技术说明书：详见附件五。13.3工程量清单：详见附件六。13.4其他重要文件：详见附件七。第十四条：其他约定14.1合同修改与补充：如合同内容需要修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2法律法规变化：如因法律法规变化导致合同内容违法，双方应立即协商修改合同。14.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中交通管制、自然灾害等。14.4合同解释权：本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及合同履行过程的法人、其他组织或个人。15.2第三方责任：第三方介入本合同事宜时，应独立承担相应的法律责任，与甲乙方无关。15.3第三方权益：第三方根据本合同享有的权益，由第三方自行行使和保护。第十六条：中介方介入16.1中介方定义：中介方是指在本合同履行过程中，协助甲乙方进行交易、协调、监督等活动的法人、其他组织或个人。16.2中介方选任：甲乙双方应共同选定中介方，并签订中介服务合同。16.3中介方责任：中介方应按照甲乙双方的指示和要求，公正、中立地履行中介职责。16.4中介方权益：中介方根据本合同享有的权益，由中介方自行行使和保护。第十七条：第三方介入的额外条款及说明17.1第三方审查：甲乙双方应将第三方的资质、信用等情况进行审查，确保第三方具备履行合同的能力。17.2第三方选择：甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的合同或协议。17.3第三方履行：第三方应按照甲乙双方的指示和要求，按时、按质、按量完成合同约定的义务。17.4第三方监督：甲乙双方应对第三方的履行情况进行监督，确保第三方的履行符合合同约定。第十八条：第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定。18.2第三方责任限额的支付：第三方责任限额内的赔偿责任由第三方承担，超过责任限额的部分由甲乙双方按比例承担。18.3第三方责任限额的调整：合同履行过程中，甲乙双方可根据实际情况调整第三方责任限额。第十九条：第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙方的划分：第三方根据本合同享有的权益和承担的责任，与甲乙方的权益和责任相互独立。19.2第三方与中介方的划分：中介方根据本合同享有的权益和承担的责任，与第三方的权益和责任相互独立。19.3甲乙方与中介方的划分：中介方根据本合同享有的权益和承担的责任，与甲乙方的权益和责任相互独立。第二十条：第三方介入后的合同履行20.1第三方履行：第三方应按照甲乙双方的指示和要求，按时、按质、按量完成合同约定的义务。20.2甲乙双方监督：甲乙双方应对第三方的履行情况进行监督，确保第三方的履行符合合同约定。20.3变更处理：如第三方不能履行或部分履行合同义务，甲乙双方应共同协商处理变更事宜。第二十一条：第三方介入后的争议解决21.1第三方争议：如第三方与甲乙双方之间发生争议，双方应通过友好协商解决。21.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。21.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。21.4法律途径：如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条：第三方介入后的保密条款22.1保密内容：第三方根据本合同获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。22.2保密期限：自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内。22.3违约保密责任：违约方应承担违约金责任，违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第二十三条：第三方介入后的合同转让与分包23.1合同转让：未经甲乙双方同意，第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。23.2分包规定：第三方不得将合同约定的施工项目整体或部分分包给第三方，如确需分包，应事先征得甲乙双方同意。第二十四条：第三方介入后的其他约定24.1合同修改与补充：如合同内容需要修改或补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。24.2法律法规变化：如因法律法规变化导致合同内容违法，甲乙双方应立即协商修改合同。24.3不可抗力：不可第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：技术说明书附件三：工程量清单附件四：支付时间表附件五：施工进度计划附件六：安全文明施工要求附件七：材料设备供应清单附件八：质量保修书附件九：变更协议附件十：调解协议书附件十一：仲裁裁决书附件十二：法院判决书附件十三：合同解除协议附件十四：合同终止协议附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应详细标注施工项目的具体位置、尺寸、材料、构造等，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，乙方应严格按照施工图纸进行施工。附件二：技术说明书详细要求：技术说明书应详细描述施工项目的技术要求、施工工艺、材料性能等。附件说明：技术说明书是施工过程中的技术指导文件，乙方应严格按照技术说明书进行施工。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明施工项目的各项工程量及其单位、数量、单价等。附件说明：工程量清单是计算合同价格和支付的重要依据，乙方应严格按照工程量清单进行施工。附件四：支付时间表详细要求：支付时间表应详细列明合同价款的支付时间、支付比例、支付条件等。附件说明：支付时间表是确定支付时间的重要依据，乙方应按照支付时间表的要求及时获得支付。附件五：施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细列明施工项目的开始时间、结束时间、关键节点等。附件说明：施工进度计划是确定工期的依据，乙方应按照施工进度计划完成施工。附件六：安全文明施工要求详细要求：安全文明施工要求应详细描述施工过程中的安全措施、文明施工要求等。附件说明：安全文明施工要求是保障施工安全的重要文件，乙方应严格按照要求进行施工。附件七：材料设备供应清单详细要求：材料设备供应清单应详细列明施工所需材料的名称、规格、数量、供应时间等。附件说明：材料设备供应清单是施工准备的重要依据，乙方应按照清单准备施工所需的材料和设备。附件八：质量保修书详细要求：质量保修书应详细描述乙方对施工项目提供的质量保修范围、保修期限、保修条件等。附件说明：质量保修书是确定质量保修责任的重要文件，乙方应按照质量保修书提供保修服务。附件九：变更协议详细要求：变更协议应详细列明合同变更的内容、变更原因、变更后的条款等。附件说明：变更协议是双方就合同内容进行变更的重要文件，甲乙双方应按照变更协议执行。附件十：调解协议书详细要求：调解协议书应详细描述双方在争议解决过程中达成的调解结果。附件说明：调解协议书是解决双方争议的重要文件，双方应按照调解协议书执行。附件十一：仲裁裁决书详细要求：仲裁裁决书应详细描述仲裁机构对双方争议的裁决结果。附件说明：仲裁裁决书是解决双方争议的重要文件，双方应按照仲裁裁决书执行。附件十二：法院判决书详细要求：法院判决书应详细描述法院对双方争议的判决结果。附件说明：法院判决书是解决双方争议的重要文件，双方应按照法院判决书执行。附件十三：合同解除协议详细要求：合同解除协议应详细描述双方同意解除合同的条件、解除后的处理等。附件说明：合同解除协议是双方同意解除合同的重要文件，双方应按照合同解除协议执行。附件十四：合同终止协议详细要求：合同终止协