2024年装修装饰工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年装修装饰工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工地点2.3工程量清单第三条工程进度与工期3.1施工计划3.2工期延误3.3提前完成工程第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量验收4.3质量保修第五条工程材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备验收第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款6.4最终支付第七条施工变更与调整7.1变更事项7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力处理第十条争议解决10.1争议方式10.2诉讼管辖10.3仲裁条款第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条附则13.1合同附件13.2合同生效13.3合同修改第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：____________甲方地址：____________1.2乙方名称及地址乙方名称：____________乙方地址：____________1.3合同术语定义（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括装修和装饰工程。（2）施工地点：指甲方提供的施工场地，具体位置和面积详见工程量清单。（3）工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量和总价等信息的清单。（4）合同总价：本合同约定的工程总造价，包括工程款、材料费、设备费、人工费等。（5）进度付款：按照工程进度分阶段支付的款项，具体支付比例和时间详见合同约定。第二条工程内容与范围2.1工程概述工程类型：____________工程风格：____________工程面积：____________2.2施工地点施工地点：____________施工范围：____________2.3工程量清单（1）工程项目：详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量和总价等信息的清单。（2）材料和设备：列明工程所需的主要材料、设备名称、型号、数量和单价等。第三条工程进度与工期3.1施工计划（1）施工启动日期：____________（2）施工完成日期：____________（3）施工进度计划：分阶段详细列出各工程项目的施工时间、工期和完成标准等。3.2工期延误（1）工期延误原因：包括但不限于甲方原因、乙方原因、不可抗力等原因。（2）工期延误处理：根据工期延误原因，协商调整工期和费用等。3.3提前完成工程（1）提前完成条件：乙方在合同约定的工期内提前完成工程。（2）提前完成奖励：根据提前完成的时间和工程质量，甲方给予乙方相应的奖励。第四条工程质量与标准4.1质量要求（1）工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。（2）材料和设备质量：乙方提供的材料和设备应符合国家相关质量标准和要求。4.2质量验收（1）验收程序：工程完成后，甲方组织验收，乙方协助并提供相关资料。（2）验收标准：按照合同约定的质量要求和标准进行验收。4.3质量保修（1）保修期限：自工程验收合格之日起，乙方提供一定期限的质量保修。（2）保修范围：包括但不限于工程质量问题、材料和设备质量问题等。第五条工程材料与设备5.1材料供应（1）材料供应责任：乙方负责提供合同约定的材料，并保证材料质量。（2）材料验收：甲方对乙方提供的材料进行验收，不符合要求的材料应及时退换。5.2设备供应（1）设备供应责任：乙方负责提供合同约定的设备，并保证设备质量。（2）设备验收：甲方对乙方提供的设备进行验收，不符合要求的设备应及时退换。5.3材料和设备验收（1）验收程序：工程材料和设备到达施工现场后，甲方组织验收。（2）验收标准：按照合同约定的材料和设备质量标准进行验收。第六条合同价格与支付6.1合同总价本合同约定的工程总造价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。6.2支付方式（1）支付方式：银行转账、现金支付等方式。（2）支付账号：____________6.3进度付款（1）进度付款比例：合同总价的一定比例分阶段支付。（2）进度付款时间：按照工程进度和完成情况，甲方支付相应的进度付款。6.4最终支付工程验收合格后，甲方支付合同总价扣除已支付进度付款的剩余款项。第八条违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定时间支付进度付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工场地、材料和设备，导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方承担相应损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）乙方提供的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方退换或赔偿相应损失。8.3违约赔偿违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括但不限于工期延误、工程质量问题、额外费用等。第九条不可抗力9.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）和国家法律法规规定的情形。9.2不可抗力后果因不可抗力事件导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据实际情况调整工期和费用等。9.3不可抗力处理双方应立即通知对方发生不可抗力事件，并采取合理措施减少损失。不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复工程施工。第十条争议解决10.1争议方式（1）调解：向约定的调解组织申请调解。（2）仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁。（3）诉讼：向约定的法院提起诉讼。10.2诉讼管辖双方约定，诉讼管辖地为合同签订地人民法院。10.3仲裁条款如选择仲裁解决争议，双方约定仲裁委员会为____________仲裁委员会。第十一条合同的解除11.1解除条件（1）双方协商一致解除合同。（2）一方严重违约，对方有权解除合同。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方有权解除合同。11.2解除程序双方协商确定解除合同的事宜，签署解除合同的书面文件，并办理相关手续。11.3解除后果合同解除后，双方应按照约定处理已支付的款项、材料和设备等事项，并承担相应的违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条附则13.1合同附件合同附件包括工程量清单、材料和设备清单、设计图纸等。13.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.3合同修改合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方协商一致后生效。第十四条合同签署14.1签署日期本合同签署日期为：____________年____________月____________日。14.2签署地点本合同签署地点为：____________。14.3签字盖章双方代表在本合同上签字（或盖章）后，合同即告生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围（1）第三方作为中介，协助甲方和乙方进行合同的签订或履行。（2）第三方作为监理，对工程的进度、质量、安全等进行监督和管理。（3）第三方作为设计方，提供工程设计方案和技术支持。（4）第三方作为施工分包方，参与工程的实际施工。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序（1）甲方和乙方如需引入第三方介入，应事先协商一致，并在本合同中明确第三方的名称、职责和权利等。（2）第三方介入前，甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利和义务。（3）第三方介入后，甲方和乙方应协助第三方履行其职责，并按照约定支付相关费用。2.2第三方介入的责任（1）第三方应按照约定履行其职责，并对其提供的服务或产品负责。（2）第三方如因违约、过失或其他原因导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。（3）第三方如因侵权行为导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的侵权责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的定义本合同所称的第三方责任限额，是指第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任的最高限额。3.2第三方责任限额的确定（1）甲方和乙方应在引入第三方时，协商确定第三方的责任限额，并在合作协议中明确。（2）第三方责任限额可以根据第三方的信誉、实力、业绩等因素进行评估和确定。（3）第三方责任限额不应低于乙方对甲方承担的赔偿责任限额。3.3第三方责任限额的调整（1）甲方和乙方可以根据第三方履行合同的情况，适时调整第三方责任限额。（2）第三方同意调整责任限额的，应以书面形式确认。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲方和乙方之间的合同关系，不影响甲方和乙方之间的合同关系。第三方对甲方和乙方承担的义务和责任，不替代或免除甲方和乙方之间的合同义务和责任。4.2第三方与甲乙方的权利划分（1）甲方和乙方有权要求第三方按照约定履行其职责，并提供相应的服务或产品。（2）第三方有权要求甲方和乙方按照约定支付相关费用，并协助第三方履行其职责。（3）第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任，不影响第三方对其自身员工的赔偿责任。第五条第三方介入的变更及解除5.1第三方介入的变更（1）甲方和乙方如需变更第三方的名称、职责和权利等，应协商一致，并在相关合作协议中明确。（2）第三方同意变更的，应以书面形式确认。5.2第三方介入的解除（1）甲方和乙方如需解除第三方介入，应协商一致，并在相关合作协议中明确。（2）第三方同意解除的，应以书面形式确认。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约（1）第三方未按照约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。（2）第三方提供的服务或产品不符合约定，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。6.2甲方和乙方的违约处理（1）甲方和乙方未按照约定支付相关费用，或未协助第三方履行其职责，第三方有权要求甲方和乙方承担违约责任。第七条争议解决7.1第三方介入的争议解决（1）第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。调解：向约定的调解组织申请调解。仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁。诉讼：向约定的法院提起诉讼。7.2第三方介入的诉讼管辖双方约定，第三方介入的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第八条附则8.1合同附件合同附件包括第三方合作协议、第三方责任限额确认书等。8.2合同生效本合同自甲方、乙方和第三方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量和总价等信息的清单。附件二：材料和设备清单详细列明工程所需的主要材料、设备名称、型号、数量和单价等。附件三：设计图纸包含工程的设计方案、施工图纸等技术文件。附件四：施工计划详细列出工程项目的施工时间、工期和完成标准等。附件五：第三方合作协议明确第三方与甲方、乙方之间的权利义务和责任限额等。附件六：第三方责任限额确认书第三方对责任限额的确认文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付进度付款。2.甲方未按约定提供施工场地、材料和设备。3.乙方未按约定时间完成工程。4.乙方提供的材料和设备不符合质量要求。5.第三方未按约定履行其职责。6.第三方提供的服务或产品不符合约定。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括但不限于工期延误、工程质量问题、额外费用等。2.违约方的赔偿责任应根据违约行为的严重程度、造成的损失大小等因素综合确定。3.第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任，不影响第三方对其自身员工的赔偿责任。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，导致甲方遭受损失。根据合同约定，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因工程延期所造成的损失，包括但不限于甲方因工程延期产生的额外费用、利息损失等。具体赔偿金额根据实际情况和合同约定进行确定。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及其附件，是甲方、乙方和第三方之间关于工程承包的协议。2.甲方：指本合同的一