




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024桥梁工程劳务分包合同范本(含BIM技术应用)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2主承包单位信息1.3项目信息2.合同签订依据2.1国家相关法律法规2.2行业规范2.3项目可行性研究报告2.4设计文件3.工程范围及施工内容3.1工程范围3.2施工内容3.3施工工艺4.工程进度计划4.1施工总进度计划4.2分阶段进度计划4.3施工节点进度计划5.工程质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4验收报告6.工程安全及环境保护6.1安全生产6.2环境保护6.3安全责任6.4环保责任7.工程费用及支付方式7.1工程费用构成7.2费用支付方式7.3付款节点及比例7.4预付款7.5结算7.6保修金8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔8.3变更程序8.4索赔程序9.合同解除及终止9.1合同解除9.2合同终止9.3解除及终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知送达13.3合同份数13.4附件14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸及技术规范14.3附件三:合同签订及生效证明14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息(1)分包单位名称:(2)分包单位法定代表人:(3)分包单位地址:(4)分包单位联系电话:(5)分包单位开户银行及账号:1.2主承包单位信息(1)主承包单位名称:(2)主承包单位法定代表人:(3)主承包单位地址:(4)主承包单位联系电话:(5)主承包单位开户银行及账号:1.3项目信息(1)项目名称:(2)项目地点:(3)项目业主:(4)项目合同金额:(5)项目工期:2.合同签订依据2.1国家相关法律法规(1)中华人民共和国合同法(2)中华人民共和国建筑法(3)中华人民共和国招标投标法2.2行业规范(1)建筑工程施工质量验收统一标准(2)建筑工程施工安全规范(3)建筑工程施工及验收规范2.3项目可行性研究报告2.4设计文件(1)施工图设计文件(2)设计变更文件3.工程范围及施工内容3.1工程范围(1)桥梁主体工程(2)桥梁附属工程3.2施工内容(1)桥梁基础施工(2)桥梁主体结构施工(3)桥梁附属设施施工3.3施工工艺(1)施工工艺流程(2)施工工艺要求4.工程进度计划4.1施工总进度计划(1)施工总进度安排(2)施工总进度时间节点4.2分阶段进度计划(1)分阶段施工进度安排(2)分阶段施工时间节点4.3施工节点进度计划(1)施工节点名称(2)施工节点时间5.工程质量标准及验收5.1质量标准(1)国家标准(2)行业标准(3)项目业主要求5.2验收程序(1)自检(2)互检(3)专检(4)验收5.3验收标准(1)外观质量(2)内在质量(3)功能性能(4)安全性能5.4验收报告(1)验收报告编制(2)验收报告提交5.5验收资料(1)施工图纸(2)施工记录(3)验收记录(4)验收报告6.工程安全及环境保护6.1安全生产(1)安全生产责任制(2)安全生产规章制度(3)安全生产教育培训6.2环境保护(1)环境保护责任制(2)环境保护规章制度(3)环境保护教育培训6.3安全责任(1)安全责任追究(2)安全责任赔偿6.4环保责任(1)环保责任追究(2)环保责任赔偿8.工程变更及索赔8.1工程变更(1)变更申请程序(2)变更原因及内容(3)变更确认及批准(4)变更后的合同价格调整8.2索赔(1)索赔申请程序(2)索赔原因及依据(3)索赔处理及赔偿(4)索赔时效8.3变更程序(1)变更通知(2)变更确认(3)变更实施(4)变更完成验收8.4索赔程序(1)索赔提出(2)索赔调查(3)索赔评估(4)索赔处理9.合同解除及终止9.1合同解除(1)解除条件(2)解除程序(3)解除通知(4)解除后的责任9.2合同终止(1)终止条件(2)终止程序(3)终止通知(4)终止后的责任9.3解除及终止条件(1)违约行为(2)不可抗力(3)合同约定(4)法律法规10.违约责任10.1违约情形(1)分包单位违约(2)主承包单位违约(3)其他违约10.2违约责任(1)违约赔偿(2)违约追究(3)违约记录10.3违约赔偿(1)违约赔偿金额(2)赔偿方式(3)赔偿期限11.争议解决11.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决11.2争议解决程序(1)争议提出(2)争议调查(3)争议处理(4)争议结果11.3争议解决机构(1)争议解决机构选择(2)争议解决机构职责(3)争议解决机构决定12.合同生效及终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同审批(3)合同备案12.2合同终止条件(1)合同期限届满(2)合同解除(3)合同终止通知12.3合同生效日期(1)合同签订日期(2)合同生效日期12.4合同终止日期(1)合同期限届满日期(2)合同解除日期(3)合同终止日期13.其他约定事项13.1保密条款(1)保密内容(2)保密期限(3)保密责任13.2通知送达(1)通知方式(2)通知内容(3)通知送达确认13.3合同份数(1)合同份数(2)合同效力13.4附件(1)附件一:工程量清单(2)附件二:施工图纸及技术规范(3)附件三:合同签订及生效证明(4)附件四:其他相关文件14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸及技术规范14.3附件三:合同签订及生效证明14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方约定或法律法规规定,介入合同履行过程并提供专业服务的独立法人或其他组织。(2)第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致,同意引入第三方参与本合同的履行。(2)第三方具备相应的资质和能力,能够满足本合同履行的需求。(3)第三方介入不违反国家法律法规和行业规范。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方共同确定第三方介入的事宜。(2)甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。(3)第三方按照合作协议和本合同的要求,参与合同履行的相关环节。16.第三方责任16.1第三方责任限额(1)第三方在本合同履行过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。(2)第三方责任限额不得超过合作协议约定的金额。(3)第三方责任限额的调整需经甲乙双方同意。16.2第三方责任划分(1)第三方在合同履行过程中,应严格按照合作协议和本合同的要求,履行相应的职责。(2)第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。(3)第三方责任与其他各方责任划分如下:a.与分包单位责任划分:第三方对分包单位的质量、安全、进度等承担监督责任,分包单位对自身施工质量、安全、进度等承担责任。b.与主承包单位责任划分:第三方对主承包单位的施工质量、安全、进度等承担监督责任,主承包单位对自身施工质量、安全、进度等承担责任。c.与业主责任划分:第三方对业主提供的资料、要求等承担审核责任,业主对提供的资料、要求等承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利概述(1)第三方有权根据合作协议和本合同的要求,对合同履行过程进行监督。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。(3)第三方有权根据合同履行情况,提出意见和建议。17.2第三方权利具体内容(1)第三方有权要求甲乙双方按照合同约定的时间、质量、安全等要求,完成合同履行的各项任务。(2)第三方有权对甲乙双方的施工过程、材料、设备等进行检查、验收。(3)第三方有权对甲乙双方的违约行为提出警告或采取相应的措施。18.第三方变更及退出18.1第三方变更(1)甲乙双方协商一致,同意变更第三方。(2)变更第三方需经原第三方同意,并签订新的合作协议。(3)变更后的第三方应具备相应的资质和能力,满足合同履行的需求。18.2第三方退出(1)第三方因自身原因无法继续履行职责,需提前通知甲乙双方。(2)第三方退出合同履行,需按照合作协议和本合同的要求,办理相关手续。(3)第三方退出后,甲乙双方应另行选择合适的第三方,继续履行合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、数量、单位、计量方法、合同价格等信息。附件说明:本附件为工程量清单,是合同中工程费用的计算依据。2.附件二:施工图纸及技术规范详细要求:提供工程项目的施工图纸,包括结构、电气、给排水、暖通等图纸,以及相关技术规范。附件说明:本附件为施工图纸及技术规范,是工程实施的技术依据。3.附件三:合同签订及生效证明详细要求:提供甲乙双方签字盖章的合同文本及合同生效证明文件。附件说明:本附件为合同签订及生效证明,证明合同已经成立并生效。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于设计变更通知、工程进度报告、验收报告、质量检验报告等。附件说明:本附件为其他相关文件,是合同履行过程中产生的各类文件。5.附件五:第三方合作协议详细要求:包括甲乙双方与第三方签订的合作协议,明确各方的权利、义务和责任。附件说明:本附件为第三方合作协议,是第三方介入合同履行的依据。6.附件六:工程变更及索赔记录详细要求:记录工程变更及索赔的具体情况,包括变更原因、索赔原因、处理结果等。附件说明:本附件为工程变更及索赔记录,是合同履行过程中变更和索赔的记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程任务。责任认定标准:根据合同约定,分包单位应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等。示例说明:若分包单位未按合同约定的时间完成工程任务,则应赔偿由此造成的损失,并承担相应的责任。2.违约行为:主承包单位未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程任务。责任认定标准:根据合同约定,主承包单位应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等。示例说明:若主承包单位未按合同约定的时间完成工程任务,则应赔偿由此造成的损失,并承担相应的责任。3.违约行为:第三方未按合作协议和本合同的要求履行职责。责任认定标准:根据合作协议和本合同的要求,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合作等。示例说明:若第三方未按合作协议和本合同的要求进行工程监督,则应承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:根据合同约定,甲乙双方应按约定的付款时间、比例支付工程款项。示例说明:若甲乙双方未按合同约定支付工程款项,则应承担违约责任,包括支付违约金等。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定提供必要的资料和协助。责任认定标准:根据合同约定,甲乙双方应按约定的要求提供必要的资料和协助。示例说明:若甲乙双方未按合同约定提供设计变更通知,则应承担相应的责任。全文完。2024桥梁工程劳务分包合同范本(含BIM技术应用)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订依据2.1相关法律法规2.2行业标准和规范3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程劳务分包内容4.1分包项目及范围4.2分包工作内容4.3分包工作期限5.工程劳务分包价格及付款方式5.1分包价格5.2付款方式5.3付款进度6.工程质量管理6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量检验7.工程进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度考核8.BIM技术应用8.1BIM技术应用范围8.2BIM技术应用要求8.3BIM技术应用培训9.工程变更及索赔9.1工程变更9.2工程索赔10.安全生产管理10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担14.合同生效、变更及解除14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址(1)甲方地址:[甲方详细地址](2)乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:[甲方联系人及联系方式](2)乙方联系方式:[乙方联系人及联系方式]2.合同签订依据2.1相关法律法规(1)中华人民共和国合同法(2)相关行业法规及标准2.2行业标准和规范(1)建筑工程施工质量验收统一标准(2)建筑工程施工安全规范3.工程概况3.1工程名称[具体工程名称]3.2工程地点[具体工程地址]3.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、长度、宽度等]3.4工程类型[工程类型描述,如:桥梁工程、道路工程等]4.工程劳务分包内容4.1分包项目及范围[具体分包项目及范围描述]4.2分包工作内容[具体分包工作内容描述,包括但不限于:施工、监理、检测等]4.3分包工作期限[分包工作开始及结束时间]5.工程劳务分包价格及付款方式5.1分包价格[具体分包价格及计算方式]5.2付款方式[付款方式描述,如:按月支付、按进度支付等]5.3付款进度[付款进度安排,如:每月支付10%等]6.工程质量管理6.1质量标准[质量标准描述,如:国家标准、行业标准等]6.2质量控制措施[质量控制措施描述,如:材料检验、过程控制等]6.3质量检验[质量检验安排,如:材料检验、隐蔽工程验收等]7.工程进度管理7.1进度计划[工程进度计划安排,如:阶段目标、时间节点等]7.2进度调整[进度调整流程及要求]7.3进度考核[进度考核标准及奖惩措施]8.BIM技术应用8.1BIM技术应用范围(1)工程模型建立(2)施工进度模拟(3)资源管理(4)碰撞检测8.2BIM技术应用要求(1)乙方需具备BIM技术应用能力(2)乙方需提供BIM技术应用方案(3)BIM模型需符合相关标准和规范8.3BIM技术应用培训(1)甲方负责组织BIM技术应用培训(2)培训内容包括BIM软件操作、技术应用等(3)乙方派员参加培训,并确保培训效果9.工程变更及索赔9.1工程变更(1)工程变更需经双方协商一致(2)变更内容应明确、具体(3)变更后的工程量、价格及工期应重新计算9.2工程索赔(1)索赔申请应在发生索赔事件后7日内提出(2)索赔依据应包括合同、法律法规、实际情况等(3)双方应协商解决索赔事宜,协商不成可申请仲裁10.安全生产管理10.1安全生产责任(1)甲方负责整体安全生产管理(2)乙方负责分包范围内的安全生产管理10.2安全生产措施(1)制定安全生产规章制度(2)进行安全生产教育和培训(3)落实安全生产责任制度10.3安全生产事故处理(1)事故发生后,立即启动应急预案(2)查明事故原因,采取整改措施(3)按规定上报事故情况11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议(2)协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构(1)仲裁机构:[仲裁机构名称](2)法院:[法院名称]12.合同解除与终止12.1合同解除(1)合同解除条件:[具体解除条件](2)合同解除程序:[具体解除程序]12.2合同终止(1)合同终止条件:[具体终止条件](2)合同终止程序:[具体终止程序]13.违约责任13.1违约行为(1)未按时完成工程(2)工程质量不合格(3)违反合同约定13.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任(2)违约责任包括赔偿损失、支付违约金等14.合同生效、变更及解除14.1合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效(2)合同一式两份,双方各执一份14.2合同变更(1)合同变更需经双方协商一致(2)变更内容应以书面形式确认14.3合同解除(1)合同解除需经双方协商一致(2)合同解除应以书面形式通知对方第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入目的(1)确保工程质量、进度和安全生产(2)提供专业咨询和服务(3)协助解决合同履行中的争议16.第三方介入程序16.1甲方或乙方提出第三方介入需求16.2双方协商确定第三方介入的具体事项16.3甲方或乙方与第三方签订相应合作协议或委托书17.第三方责权利17.1责任(1)第三方应按照合同约定或合作协议的条款履行责任。(2)第三方对因其责任导致的质量问题、安全事故或经济损失承担相应责任。17.2权利(1)第三方有权获得合同约定的报酬。(2)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和协助。17.3义务(1)第三方应保守合同双方的商业秘密。(2)第三方应按照行业标准和技术规范提供专业服务。18.第三方责任限额18.1责任限额定义(1)责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身责任导致损失时,甲方或乙方可要求第三方赔偿的最高金额。18.2责任限额约定(1)第三方责任限额由双方在合作协议中约定,一般不超过合同总价的[具体比例]。(2)责任限额的计算方式应在合作协议中明确。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系(1)第三方应向甲方报告工作进度、质量情况和安全生产情况。(2)甲方有权对第三方的服务进行监督和检查。19.2第三方与乙方的关系(1)第三方应协助乙方完成工程任务,并确保工程质量。(2)乙方应按照合同约定向第三方提供必要的工作条件和资源。19.3第三方与工程其他相关方的划分(1)第三方与设计单位、供应商等工程相关方的责任划分应参照各自合同约定。(2)第三方应在合同约定的范围内,与其他相关方协调配合,共同确保工程顺利进行。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序(1)第三方介入时,如需变更合同内容,应经甲方、乙方和第三方协商一致。(2)合同变更应以书面形式通知各方,并作为合同附件。20.2合同变更内容(1)变更第三方介入的具体事项。(2)变更第三方责任限额。(3)变更第三方与其他各方的责任划分。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式(1)第三方介入产生的争议,由第三方与合同双方协商解决。(2)协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构(1)仲裁机构:[仲裁机构名称](2)法院:[法院名称]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同合同附件甲方授权委托书乙方授权委托书2.工程资料工程设计文件施工图纸工程量清单工程进度计划3.质量管理文件质量检验报告质量控制记录质量事故报告4.进度管理文件进度报告进度调整通知进度考核结果5.付款文件付款申请付款凭证付款通知6.BIM技术应用文件BIM模型BIM技术应用记录BIM技术应用报告7.第三方介入文件第三方合作协议第三方委托书第三方工作报告8.争议解决文件争议解决协议争议解决报告仲裁裁决书或法院判决书说明要求:所有附件均需加盖合同双方公章或法定代表人签字。附件应与合同内容一致,不得有冲突。附件需在合同履行过程中及时提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时完成工程工程质量不合格违反合同约定未经同意擅自变更工程未按规定进行安全防护逾期付款或拒绝付款提供虚假信息或文件2.违约责任认定标准违约行为发生时,由违约方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于:赔偿损失支付违约金承担仲裁或诉讼费用3.违约示例说明示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括赔偿因工期延误造成的损失。示例二:乙方施工过程中出现质量不合格,甲方有权要求乙方返工并承担相关费用。示例三:甲方未按合同约定付款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息或违约金。全文完。2024桥梁工程劳务分包合同范本(含BIM技术应用)2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同签订的背景和目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.BIM技术应用4.1BIM技术概述4.2BIM技术应用范围4.3BIM技术应用要求4.4BIM技术应用责任5.工程劳务分包内容5.1工程劳务分包范围5.2工程劳务分包方式5.3工程劳务分包时间5.4工程劳务分包人员6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.2工程质量标准6.3工程质量保证措施7.工程费用与支付方式7.1工程费用组成7.2工程费用支付方式7.3工程费用调整8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2工程变更处理8.3索赔处理9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方的基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方住所:市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账户:62221.2总包方信息1.2.1总包方名称:桥梁建设有限公司1.2.2总包方住所:市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账户:622256782.合同签订的背景和目的2.1背景说明:鉴于桥梁工程的施工需要,总包方需委托分包方进行劳务分包工作。2.2目的说明:通过签订本合同,明确双方在劳务分包工作中的权利和义务,确保工程顺利进行。3.工程概况3.1工程名称:市桥梁工程3.2工程地点:市区街道3.3工程规模:桥梁全长米,主跨米,桥梁宽度米3.4工程内容:包括桥梁主体结构、桥面系、附属设施等。4.BIM技术应用4.1BIM技术概述:BIM(BuildingInformationModeling,建筑信息模型)是一种基于数字化三维模型的建造过程,通过集成各种信息,实现对工程项目的全生命周期管理。4.2BIM技术应用范围:包括工程项目的规划、设计、施工、运维等全过程。4.3BIM技术应用要求:分包方需按照总包方提供的技术规范和标准,应用BIM技术进行施工。4.4BIM技术应用责任:分包方负责BIM技术应用过程中的技术支持和实施,确保BIM模型的准确性和完整性。5.工程劳务分包内容5.1工程劳务分包范围:包括桥梁主体结构、桥面系、附属设施等施工劳务。5.2工程劳务分包方式:采用固定总价分包方式。5.3工程劳务分包时间:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。5.4工程劳务分包人员:分包方应按照合同约定的时间、数量和质量要求,提供合格的劳务人员。6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划:根据工程实际情况,制定详细的工程进度计划,包括各阶段的时间节点和完成标准。6.2工程质量标准:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良水平。6.3工程质量保证措施:建立完善的质量保证体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改和反馈。7.工程费用与支付方式7.1工程费用组成:包括劳务费用、材料费用、机械费用、管理费用等。7.2工程费用支付方式:按月进度支付,每月支付比例为工程总价的%。7.3工程费用调整:因政策调整、市场波动等原因导致工程费用发生变化时,双方可协商调整。8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1总包方根据工程实际情况,提出工程变更申请,并提交分包方。8.1.2分包方收到工程变更申请后,应在天内提出书面意见,并报总包方审批。8.1.3工程变更经双方同意后,由总包方下达变更通知,并调整合同内容。8.2工程变更处理8.2.1工程变更导致工程量增加或减少,工程费用相应调整。8.2.2工程变更导致工期延误,工期相应顺延。8.3索赔处理8.3.1分包方因总包方原因造成损失,可向总包方提出索赔申请。8.3.2总包方应在收到索赔申请后天内进行审核,并在天内给予答复。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1分包方负责施工过程中的安全生产管理,确保施工人员安全。9.1.2总包方对分包方的安全生产工作进行监督和检查。9.2安全生产措施9.2.1分包方应制定安全生产管理制度,并严格执行。9.2.2分包方应定期对施工人员进行安全生产培训。9.3环境保护要求9.3.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。9.3.2分包方应负责施工过程中产生的固体废物、废水、废气等污染物的处理。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1提出争议一方应向对方发出书面争议通知。10.2.2双方应在收到争议通知后天内提交仲裁申请。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同一方应向对方发出书面解除通知。11.2.2双方应在收到解除通知后天内办理合同解除手续。11.3合同终止条件11.3.1工程竣工验收合格,合同终止。11.3.2双方协商一致终止合同。12.违约责任12.1违约责任承担12.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.1.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接和间接损失。12.2违约责任赔偿12.2.1违约方赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构裁决。12.2.2赔偿金额应包括实际损失、预期收益损失、合理费用等。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同生效。13.1.2合同签订后,双方按约定支付定金,合同生效。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格,合同终止。13.2.2双方协商一致终止合同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等,具体指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。16.第三方职责16.1监理方:负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理,确保工程按照合同要求进行。16.2咨询方:提供专业技术咨询,协助甲乙双方解决工程实施过程中的问题。16.3检测方:负责对工程材料、构件等进行检测,确保其符合相关标准。16.4保险方:负责为工程提供保险服务,降低工程风险。17.第三方权利17.1监理方:有权要求甲乙双方提供相关资料和报告,有权对工程进行现场检查。17.2咨询方:有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件,以完成咨询任务。17.3检测方:有权对工程材料、构件进行抽样检测,有权要求甲乙双方提供检测所需的条件。17.4保险方:有权根据保险合同的规定,对保险事故进行勘查和理赔。18.第三方义务18.1监理方:应公正、公平地履行监理职责,不得偏袒任何一方。18.2咨询方:应按照约定提供专业咨询,确保咨询意见的科学性和合理性。18.3检测方:应严格按照相关标准和规范进行检测,确保检测结果的准确性。18.4保险方:应按照保险合同的规定,及时处理保险事故,确保理赔的公正性。19.第三方责任限额19.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和风险进行评估,并在合同中明确。19.2第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。19.3第三方的责任限额包括但不限于因其服务瑕疵或过错导致的直接损失、间接损失、停工损失等。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分:第三方作为独立第三方,其服务内容不构成甲方对分包工程的直接管理,甲方对分包工程的最终责任由甲方承担。20.2第三方与乙方的划分:乙方应向第三方提供必要的工作条件和信息,第三方对乙方的服务质量和效率不承担责任。20.3第三方与总包方的划分:第三方作为总包方选择的独立第三方,其服务内容不构成总包方对分包工程的直接管理,总包方对分包工程的最终责任由总包方承担。21.第三方介入的程序21.1第三方介入前,甲乙双方应达成一致意见,并签订相关合作协议。21.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持和协助。21.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决第三方工作中出现的问题。22.第三方介入的变更与解除22.1第三方介入协议可根据实际情况进行变更,但变更内容需经甲乙双方和第三方协商一致。22.2第三方介入协议在符合法定解除条件时,甲乙双方可单方面解除协议,并提前通知第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程劳务分包合同要求:详细列出合同双方的基本信息、工程概况、BIM技术应用、工程劳务分包内容、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 语音识别试题及答案
- 阿里定级面试题及答案
- 房地产销售策略与实战
- 2025年 道真自治县“特岗计划”教师招聘考试笔试试卷附答案
- 员工安全培训手册
- 2025年中国喷气背包行业市场全景分析及前景机遇研判报告
- 2025年中国内衣裤洗衣机行业市场全景分析及前景机遇研判报告
- 急救培训圆满毕业
- 住院患者护理风险评估制度
- 肿瘤晚期患者教育
- GB 20664-2006有色金属矿产品的天然放射性限值
- 化工原理课程设Word版
- 抖音精准圈层种草
- 高考英语书面表达全国卷评分标准
- 店面运营手册(店面布置与陈列)
- 装修申请书模板
- 四川水电站建设用地地质灾害危险性评估报告
- 建筑电气设计技术规程
- 公开招标招标文件范本
- (完整版)OEE记录表格(设备综合效率)
- 智慧燃气安全监管平台解决方案
评论
0/150
提交评论