2024版城市轨道交通建设总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版城市轨道交通建设总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通建设1.4总承包合同第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条质量与标准5.1工程质量5.2质量标准5.3质量监督第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更6.3技术创新第七条安全生产与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同的履行与协调8.1合同履行8.2沟通协调8.3变更管理第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3解除或终止后的处理第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理12.3分包合同第十三条法律、法规与标准13.1法律法规13.2行业标准13.3地方规定第十四条其他条款14.1合同的生效、修改与解除14.2信息保密14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通建设1.4总承包合同第二条合同范围与内容2.1工程范围本合同项目的工程范围包括但不限于：（1）车站、区间、车辆段、控制中心等土建工程；（2）供电、信号、通信、自动售票等机电工程；（3）车辆采购、调试、维修等服务；（4）项目管理、技术支持、培训等服务。2.2工程内容乙方应按照本合同约定的工程范围，完成项目的全部或部分设计、采购、施工、试运行和保修等工作，并提供相应的设计文件、施工图纸、设备材料、技术指导和培训等服务。2.3工程量清单甲乙双方应在本合同签订后30日内，根据工程范围和内容，编制工程量清单，作为本合同的附件，并明确工程量的数量、单价和总价。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指乙方完成本合同约定的工程范围和内容所应得的报酬，包括工程款、材料款、服务费等，具体金额详见附件工程量清单。3.2价格调整本合同总价在合同签订后，如因政策调整、市场变化等原因，导致材料价格、人工费用等发生较大变化，甲乙双方可协商进行价格调整。价格调整的具体办法另行约定。3.3支付方式甲方应按照本合同约定的付款计划和付款条件，向乙方支付合同款项。支付方式可采用银行转账、支票、汇票等方式。第四条合同工期4.1工期要求乙方应按照本合同约定的工期要求，完成项目的全部或部分工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2工期延误如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付因此产生的额外费用。4.3工期提前如乙方提前完成工程，甲方有权按照实际情况调整付款计划，但不应降低乙方的报酬。第五条质量与标准5.1工程质量乙方应保证所提供的工程质量符合本合同约定的质量标准，并按照甲方的要求提供相关质量证明文件。5.2质量标准本合同工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。如无明确规定，甲乙双方应协商确定。5.3质量监督甲方有权对乙方提供的工程进行质量监督，乙方应予以配合。如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改。第六条技术与设计6.1技术要求乙方应按照本合同约定的技术要求进行设计和施工，并保证技术的先进性、可靠性和实用性。6.2设计变更如因设计原因需要进行变更，乙方应按照甲方的要求及时进行设计变更，并承担相应的变更费用。6.3技术创新乙方应积极进行技术创新，提高项目的技术水平和质量，甲方对乙方因此产生的合理费用给予奖励。第八条合同的履行与协调8.1合同履行乙方应按照本合同约定的工程范围、内容和工期要求，全面履行合同义务。甲方应按照约定的付款计划和条件，及时支付合同款项。8.2沟通协调甲乙双方应建立有效的沟通协调机制，确保项目顺利进行。如因合同履行过程中出现的问题和争议，双方应通过协商解决；如协商不成，可按照本合同约定的争议解决方式处理。8.3变更管理如因设计、工程量、工期等原因需要变更合同内容，甲乙双方应按照本合同约定的变更程序进行。变更内容应签订书面变更协议，并明确变更价款和工期调整等事项。第九条违约责任9.1发包人违约如甲方违反本合同的约定，导致乙方无法正常履行合同义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此产生的损失。9.2承包人违约如乙方违反本合同的约定，导致甲方无法正常履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此产生的损失。9.3违约处理违约责任的具体处理办法，甲乙双方应按照本合同约定的违约责任条款执行。如合同中未作约定，甲乙双方应协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁如甲乙双方约定仲裁解决争议，仲裁委员会应由双方共同选定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如甲乙双方未约定仲裁，或仲裁不成，任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。合同解除后，甲乙双方应按照约定处理合同解除后的相关事项。11.2合同终止本合同履行完毕，或甲乙双方协商一致终止合同，合同即告终止。合同终止后，甲乙双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应向甲方办理工程交接手续，并按照甲方的要求对工程进行保修。甲方应按照约定支付乙方合同解除或终止后的款项。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让未经甲方同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。如乙方确需转让，应事先向甲方提交转让申请，并经甲方同意后方可转让。12.2分包管理乙方应按照本合同约定的工程范围和内容，自行完成或分包给具有相应资质的第三方。分包工程的管理和协调由乙方负责。12.3分包合同乙方与分包方签订的分包合同，不得违背本合同的约定。分包合同签订后，乙方应向甲方备案。第十三条法律、法规与标准13.1法律法规本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决等，均应遵守中华人民共和国的法律、法规。13.2行业标准本合同涉及的工程范围和内容，应符合国家、行业和地方的相关标准。如无明确规定，甲乙双方应协商确定。13.3地方规定本合同签订、履行、解除、终止及争议解决等，还应遵守合同签订地的地方规定。第十四条其他条款14.1合同的生效、修改与解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。14.2信息保密甲乙双方在合同履行过程中，应对对方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。未经对方同意，不得向第三方泄露。14.3合同附件本合同附件包括工程量清单、技术文件、设计文件、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他法人、其他组织或个人，包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、监理机构等。15.2第三方介入程序当本合同项目实施过程中需要第三方介入时，甲方应提前与乙方沟通，明确第三方的角色、职责和权利。甲乙双方应共同制定第三方介入程序，包括第三方的选择标准、评审程序、合同签订、监督和考核等。15.3第三方责任限额除非本合同另有约定，第三方对于因其自身原因导致的合同履行延误、质量问题、安全事故等，应承担相应的责任。甲乙双方应根据第三方的职责和介入程度，明确第三方的责任限额，并在相关合同中予以约定。15.4第三方协调与管理甲乙双方应负责对第三方的协调与管理，确保第三方按照合同约定履行义务。甲方有权对第三方的工作进行监督和评价，乙方应予以协助。15.5第三方支付方式甲乙双方应根据第三方的合同约定，确定支付方式。支付方式可采用银行转账、支票、汇票等方式。支付条件应符合本合同及第三方合同的约定。15.6第三方违约处理如第三方违反合同约定，导致甲方或乙方损失，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约处理的具体办法，甲乙双方应按照本合同约定的违约责任条款执行。15.7第三方变更处理如第三方因设计、工程量、工期等原因需要变更合同内容，甲乙双方应按照本合同约定的变更程序进行。变更内容应签订书面变更协议，并明确变更价款和工期调整等事项。15.8第三方解除或终止合同如第三方因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除或终止合同。合同解除或终止后，甲乙双方应按照约定处理合同解除或终止后的相关事项。15.9第三方保密义务第三方应遵守本合同项下的保密义务，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。未经甲乙双方同意，第三方不得向第三方泄露。15.10第三方法律法规与标准第三方在合同履行过程中，应遵守中华人民共和国的法律、法规，符合国家、行业和地方的相关标准。如无明确规定，甲乙双方应协商确定。15.11第三方责任转移第三方不得将其在本合同项下的义务和责任转移给其他单位或个人。如第三方确需转让，应事先向甲乙双方提交转让申请，并经甲乙双方同意后方可转让。15.12第三方争议解决第三方与甲方或乙方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.13第三方合同备案第三方与甲方或乙方签订的合同，应向甲方和乙方备案。备案合同的内容应与本合同相一致。15.14第三方保险第三方应根据合同约定，办理相应的保险手续，包括但不限于工程一切险、人身意外伤害保险等。保险费用由第三方承担。15.15第三方违约诉讼如第三方违约，甲方或乙方均可根据本合同及第三方合同的约定，向法院提起诉讼。诉讼应在合同签订地人民法院进行。15.16第三方其他义务第三方应履行本合同约定的其他义务，包括但不限于环境保护、安全生产、质量监督等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目所有工程量，包括土建、机电、材料、服务等各类工程量，明确工程量的数量、单价和总价。附件二：技术文件包括项目的设计文件、施工图纸、技术规范等，详细描述项目的技术要求和施工细节。附件三：设计文件包括项目的设计方案、设计说明书、设计图纸等，详细描述项目的设计内容和要求。附件四：施工图纸包括项目的施工图纸、施工工艺、施工计划等，详细描述项目的施工过程和施工方法。附件五：材料设备清单详细列出本项目所需的所有材料和设备，包括名称、型号、规格、数量、单价和总价。附件六：服务清单详细列出本项目所需的所有服务，包括咨询、设计、施工、监理等服务，明确服务的范围和内容。附件七：保险清单详细列出本项目所需的所有保险，包括工程一切险、人身意外伤害保险等，明确保险的金额和保险责任。附件八：付款计划明确本项目的付款计划和条件，包括预付款、进度款、尾款等。附件九：工期计划明确本项目的工期计划和进度安排，包括开工日期、竣工日期、验收日期等。附件十：质量保证书明确乙方对项目质量的承诺和保证，包括质量标准、质量监督、质量验收等。附件十一：安全责任书明确乙方对项目安全生产的承诺和保证，包括安全生产措施、安全事故处理等。附件十二：保密协议明确甲乙双方对项目技术和商业秘密的保密义务和责任。附件十三：分包合同如乙方需进行分包，应提供分包合同副本，明确分包的范围和内容。附件十四：变更协议如项目实施过程中需进行变更，应提供变更协议副本，明确变更的内容和影响。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定支付合同款项，导致乙方无法正常履行合同义务。2.乙方未按照约定完成工程，导致甲方无法正常使用或接收工程。3.乙方提供的工程质量不符合约定，导致甲方损失。4.乙方未按照约定提供技术支持和服务，导致甲方损失。5.乙方未按照约定进行安全生产，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此产生的损失。2.违约行为导致工程质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为导致安全事故发生，乙方应承担安全事故的全部或部分责任，并赔偿甲方因此产生的损失。示例说明：如乙方未按照约定完成工程，甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金，并赔偿因此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方为完成一定工作任务，明确双方权利义务的协议。2.甲方：指按照本合同约定，承担轨道交通建设项目的投资、组织、管理和监督的法人或其他组织。3.乙方：指按照本合同约定，承担轨道交通建设项目的设计、采购、施工、试运行和保修等工作的法