2024年外墙面砖施工劳务分包合同（含绿色施工技术创新）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年外墙面砖施工劳务分包合同（含绿色施工技术创新）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工工艺4.施工工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.工程进度款支付6.1付款方式6.2付款比例6.3付款时间6.4付款条件7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料价格8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场文明8.3施工现场环保9.人员配备9.1分包方人员9.2总包方人员9.3人员资质要求10.技术创新与绿色施工10.1技术创新要求10.2绿色施工要求10.3技术创新奖励11.合同变更与解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：_________________1.1.2分包方法定代表人：_________________1.1.3分包方地址：_________________1.1.4分包方联系电话：_________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：_________________1.2.2总包方法定代表人：_________________1.2.3总包方地址：_________________1.2.4总包方联系电话：_________________2.工程概况2.1工程名称：_________________2.2工程地点：_________________2.3工程规模：_________________2.4工程类型：_________________3.工程内容3.1施工范围：_________________3.2施工项目：_________________3.3施工工艺：_________________4.施工工期4.1计划工期：____年____月____日至____年____月____日4.2实际工期：____年____月____日至____年____月____日4.3工期延误责任：若因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应责任。5.工程质量要求5.1质量标准：符合国家相关施工质量标准及设计要求。5.2质量检测：施工过程中，分包方应按照国家规定进行质量检测。5.3质量保证：分包方对施工质量承担终身保证责任。6.工程进度款支付6.1付款方式：按月进度支付。6.2付款比例：每月完成工程量的_____%。6.3付款时间：每月____日前。6.4付款条件：工程量已完成并经总包方验收合格。7.材料供应7.1材料供应方式：由分包方负责材料采购及供应。7.2材料质量要求：材料质量必须符合国家相关标准及设计要求。7.3材料价格：材料价格按市场价格及合同约定执行。8.施工现场管理8.1施工现场安全8.1.1分包方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志，并确保安全通道畅通。8.1.3施工人员必须佩戴安全帽、系好安全带，遵守操作规程。8.2施工现场文明8.2.1施工现场应保持整洁，及时清理垃圾，不得乱堆乱放。8.2.2施工人员应文明施工，不得损坏公共设施和绿化带。8.3施工现场环保8.3.1施工过程中应采取有效措施，减少扬尘、噪音等污染。8.3.2废弃物应分类处理，不得随意丢弃。9.人员配备9.1分包方人员9.1.1分包方应配备足够的施工人员，并确保其具备相应资质。9.1.2分包方应对施工人员进行岗前培训和定期考核。9.2总包方人员9.2.1总包方应派驻现场管理人员，负责监督施工质量和进度。9.2.2总包方人员应具备相应的专业知识和管理能力。9.3人员资质要求9.3.1施工人员应持有有效的职业资格证书。9.3.2管理人员应具备相应的管理资质或职称。10.技术创新与绿色施工10.1技术创新要求10.1.1分包方应积极采用新技术、新材料、新工艺。10.1.2技术创新成果应经总包方认可，并推广应用。10.2绿色施工要求10.2.1施工过程中应节约资源，减少废弃物产生。10.2.2绿色施工措施应符合国家相关环保标准。10.3技术创新奖励10.3.1对取得技术创新成果的分包方给予一定的奖励。11.合同变更与解除11.1变更条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。11.1.2因设计变更或工程量调整等原因，双方可协商变更合同内容。11.2变更程序11.2.1变更内容应以书面形式通知对方。11.2.2双方应在收到变更通知之日起____日内达成书面协议。11.3解除条件11.3.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同。11.3.2经双方协商一致，可以解除合同。11.4解除程序11.4.1解除合同应以书面形式通知对方。11.4.2解除合同后，双方应按照合同约定办理结算手续。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供不合格的材料。12.1.2分包方未按合同约定履行安全、环保责任。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。12.2.2违约方应承担因违约行为导致的第三方损失。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额按合同约定或法律规定执行。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会：_________________13.3争议解决程序13.3.1双方应在争议发生后____日内提交仲裁申请。13.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起____日内作出裁决。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同并加盖公章。14.1.2合同经双方法定代表人签字或盖章。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕。14.2.2合同因法定事由或双方协商一致而解除。14.3合同终止程序14.3.1合同终止应以书面形式通知对方。14.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理结算手续。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指非合同双方的其他实体，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询公司等。15.1.2第三方介入的目的是为了提高工程质量、保障施工安全、优化施工管理、促进绿色施工等。16.第三方介入的授权与职责16.1第三方介入的授权16.1.1甲乙双方根据本合同约定，可邀请第三方介入工程管理。16.1.2第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方职责1.对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。2.对施工安全进行监控，确保施工安全无事故。3.对绿色施工措施进行评估，提出改进建议。4.对施工进度进行跟踪，确保工程按时完成。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1本合同中“责任限额”是指第三方因履行职责而产生的违约责任、赔偿责任等，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.1.2责任限额的约定1.第三方的责任范围。2.第三方的责任限额。3.第三方违约时的赔偿责任。4.第三方责任限额的调整机制。18.第三方与其他各方的权利与义务18.1第三方与甲方的权利与义务18.1.1第三方应向甲方提供真实、准确的报告、评估和咨询服务。18.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和便利条件，支持第三方履行职责。18.1.2第三方与乙方的权利与义务18.1.3第三方应向乙方提供施工过程中的监督、管理和建议。18.1.4乙方应配合第三方的工作，及时提供施工相关信息。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更的条件19.1.1第三方介入的内容、形式或职责发生变更。19.1.2甲乙双方认为有必要变更第三方介入协议。19.1.2合同变更的程序19.1.3合同变更需经甲乙双方书面同意，并签订变更协议。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。20.1.2协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。20.1.2第三方责任争议的解决20.1.3第三方责任争议按照合作协议中的约定处理。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止的条件21.1.1第三方介入协议约定的终止条件成就。21.1.2甲乙双方协商一致终止第三方介入协议。21.1.2合同终止的程序21.1.3合同终止需以书面形式通知第三方，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包方资质证明文件要求：提供分包方营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明：证明分包方具备完成工程所需的资质和能力。2.附件二：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸、技术规范、设计变更通知等文件。说明：确保施工过程符合设计要求和质量标准。3.附件三：施工组织设计要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明：明确施工过程中的组织架构、职责分工和实施步骤。4.附件四：材料设备清单及质量保证书要求：提供材料设备清单、质量保证书、生产厂家资质证明等文件。说明：确保材料设备符合合同约定和质量要求。5.附件五：施工进度报告要求：定期提交施工进度报告，包括已完成工程量、质量情况、存在问题等。说明：便于甲乙双方了解工程进度和施工质量。6.附件六：施工安全及环保措施报告要求：提供施工安全及环保措施报告，包括安全防护措施、环保措施等。说明：确保施工过程中安全生产和环境保护。7.附件七：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：证明工程已按合同约定完成，并符合质量要求。8.附件八：工程结算报告要求：提供工程结算报告，包括结算依据、结算金额、付款时间等。说明：明确工程结算标准和付款流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定的时间完成工程。违约方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准。违约方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。违约方未按合同约定履行安全、环保责任，造成安全事故或环境污染。违约方未按合同约定支付工程进度款。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。违约责任金额按合同约定或法律规定执行。违约方应承担因违约行为导致的第三方损失。3.违约责任示例：违约方未按合同约定时间完成工程，造成工期延误，应支付违约金，每日按合同总价款的_____%计算。违约方提供的材料不合格，导致工程质量问题，应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。违约方未履行安全责任，造成安全事故，应承担事故责任，并赔偿受害者损失。全文完。2024年外墙面砖施工劳务分包合同（含绿色施工技术创新）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程质量要求3.1工程质量标准3.2质量检验方法3.3质量保证措施4.工程进度要求4.1进度计划4.2进度控制措施4.3进度变更处理5.工程价款及支付方式5.1工程价款计算方法5.2工程价款支付节点5.3支付方式及期限6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.环境保护与绿色施工7.1环境保护责任7.2绿色施工措施7.3绿色施工技术创新应用8.材料供应与设备租赁8.1材料供应责任8.2材料质量要求8.3设备租赁要求9.技术服务与咨询9.1技术服务要求9.2技术咨询方式9.3技术支持费用10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险控制措施11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担方式12.3违约责任追究程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：________1.1.2分包方法定代表人：________1.1.3分包方注册地址：________1.1.4分包方联系电话：________1.1.5分包方开户银行：________1.1.6分包方银行账号：________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：________1.2.2总包方法定代表人：________1.2.3总包方注册地址：________1.2.4总包方联系电话：________1.2.5总包方开户银行：________1.2.6总包方银行账号：________第二条工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程规模：________（平方米）2.4工程工期：自________年________月________日起至________年________月________日止第三条工程质量要求3.1工程质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行。3.2质量检验方法：采用抽样检验、现场检验、隐蔽工程检验等方法。3.3质量保证措施：建立健全质量管理体系，实行质量责任制，加强过程控制，确保工程质量。第四条工程进度要求4.1进度计划：按照《建设工程施工进度计划编制规范》（GB/T503452010）执行。4.2进度控制措施：制定进度管理措施，明确各阶段进度目标，实施进度跟踪与调整。4.3进度变更处理：因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致进度变更时，双方应协商一致，及时调整进度计划。第五条工程价款及支付方式5.1工程价款计算方法：按照《建设工程施工合同价款结算暂行办法》（建标[2003]87号）执行，采用固定总价合同。5.2工程价款支付节点：分阶段支付，具体节点及比例如下：预付款：合同签订后________日内支付总额的________%进度款：每完成合同约定工程量后________日内支付已完成工程量价值的________%结算款：工程验收合格后________日内支付结算款的________%保修金：工程验收合格后________日内支付保修金的________%5.3支付方式及期限：采用银行转账方式支付，具体支付期限详见第五条第5.2款。第六条安全生产与文明施工6.1安全生产责任：分包方承担安全生产责任，遵守国家安全生产法律法规和工程安全生产标准。6.2安全生产措施：制定安全生产措施，定期进行安全检查，确保施工现场安全。6.3文明施工要求：遵守国家文明施工相关规定，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响。第七条环境保护与绿色施工7.1环境保护责任：分包方承担环境保护责任，遵守国家环境保护法律法规和工程环境保护标准。7.2绿色施工措施：采用环保材料，优化施工工艺，减少废弃物排放，降低对环境的影响。7.3绿色施工技术创新应用：在施工过程中，推广应用绿色施工技术创新成果，提高施工效率，降低施工成本。第八条材料供应与设备租赁8.1材料供应责任8.1.1总包方负责提供工程所需的主要材料，分包方负责提供辅助材料。8.1.2提供的材料应符合国家及行业相关质量标准，并提供必要的质量证明文件。8.2材料质量要求8.2.1主要材料应在合同约定的时间内交付至施工现场，辅助材料应在施工过程中按需供应。8.2.2提供的材料质量应经双方共同检验合格后方可使用。8.3设备租赁要求8.3.1分包方负责租赁施工所需的大型设备，如塔吊、搅拌机等。8.3.2设备租赁合同应经总包方认可，并确保设备安全、可靠。第九条技术服务与咨询9.1技术服务要求9.1.1总包方提供必要的技术服务，包括但不限于施工图设计、技术交底等。9.1.2分包方应积极配合总包方提供的技术服务，及时反馈施工过程中遇到的技术问题。9.2技术咨询方式9.2.1技术咨询可通过现场会议、电话、电子邮件等方式进行。9.2.2技术咨询费用由责任方承担，具体费用在合同中明确。9.3技术支持费用9.3.1技术支持费用按实际发生计算，由责任方承担。9.3.2技术支持费用应在合同约定的期限内支付。第十条风险管理10.1风险识别10.1.1双方应共同识别施工过程中可能出现的风险，包括但不限于自然风险、技术风险、市场风险等。10.1.2风险识别应形成书面文件，并作为合同附件。10.2风险评估10.2.1对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。10.2.2评估结果应记录在合同中，并作为风险管理的依据。10.3风险控制措施10.3.1制定风险控制措施，包括风险规避、风险转移、风险减轻等。10.3.2风险控制措施应具体、可行，并确保实施。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力、国家政策调整、工程变更等原因，导致合同内容需要变更的。11.1.2双方协商一致，认为需要变更合同内容的。11.2合同解除条件11.2.1因一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未采取补救措施的。11.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.3合同变更与解除程序11.3.1合同变更应书面通知对方，并签订变更协议。11.3.2合同解除应书面通知对方，并办理相关手续。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1未按合同约定履行工程进度、质量要求的。12.1.2未按合同约定支付工程款或费用的。12.1.3违反合同约定造成工程损失的。12.2违约责任承担方式12.2.1承担违约责任的方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。12.2.2具体违约责任承担方式应在合同中明确。12.3违约责任追究程序12.3.1违约责任追究程序应按照合同约定进行。12.3.2违约责任追究过程中，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。13.1.2争议解决方式应在合同中明确。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后，双方应友好协商解决。13.2.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2.3仲裁机构裁决为终局裁决，对双方均有约束力。13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签订合同，并按合同约定履行相关手续。14.1.2合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕。14.2.2合同因违约、解除等原因终止。14.3合同终止程序14.3.1合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。14.3.2合同终止后，双方应进行工程结算，并结清所有款项。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系的其他主体，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、技术支持方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以通过合同约定或双方协商一致的方式加入合同关系。15.3第三方介入目的15.3.1第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障安全生产，以及提供专业咨询和技术支持。第十六条甲乙双方与第三方的关系16.1合作关系16.1.1甲乙双方与第三方之间建立合作关系，各方的权利和义务在合同中明确。16.2职责划分16.2.1第三方在合同中的职责由合同具体约定，包括但不限于监督、检测、咨询、服务等。16.3通讯与协调第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额约定17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定，具体金额根据第三方服务的性质和风险程度确定。17.3责任限额调整17.3.1在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，双方应书面协商一致，并签订补充协议。第十八条第三方介入的具体条款18.1监理方18.1.1监理方负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。18.1.2监理方有权对施工方案、进度、质量等进行审查，并提出整改意见。18.2检测机构18.2.1检测机构负责对工程材料、构件进行质量检测，出具检测报告。18.2.2检测机构应保证检测结果的准确性，对检测结果负责。18.3咨询顾问18.3.1咨询顾问提供专业咨询服务，包括但不限于技术指导、管理建议等。18.4技术支持方18.4.1技术支持方负责提供必要的技术支持，包括但不限于设备调试、技术培训等。18.4.2技术支持方应保证提供的技术支持满足合同要求。第十九条第三方介入的额外条款19.1第三方资质要求19.1.1第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同约定的职责。19.2第三方保密义务19.1.2第三方在履行合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.3第三方变更程序19.1.3如需更换第三方，双方应书面同意，并签订新的合作协议。第二十条第三方责任追究20.1第三方违约责任20.1.1第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失的，应承担相应的违约责任。20.2追究程序20.2.1追究第三方责任，应按照合同约定或法律规定进行。20.3赔偿范围20.2.1第三方赔偿范围包括直接损失和间接损失，具体赔偿金额由双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包方资质证明文件要求：提供分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明：证明分包方具备从事本工程所需的资质和能力。2.附件二：总包方资质证明文件要求：提供总包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明：证明总包方具备从事本工程所需的资质和能力。3.附件三：工程图纸及技术规范要求：提供完整的工程图纸、技术规范和设计文件。说明：作为施工的依据，确保施工符合设计要求。4.附件四：工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括工程名称、规格、数量、单价等。说明：作为工程价款计算的依据。5.附件五：材料设备清单要求：列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌等。说明：确保施工过程中使用的材料、设备符合合同要求。6.附件六：施工组织设计要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明：指导施工过程中的组织和管理。7.附件七：安全生产管理计划要求：制定安全生产管理计划，明确安全生产责任、措施和制度。说明：确保施工现场安全生产。8.附件八：环境保护措施要求：制定环境保护措施，减少施工对环境的影响。说明：符合国家环保法律法规要求。9.附件九：合同变更记录要求：记录合同履行过程中的变更情况，包括变更原因、内容、双方签字等。10.附件十：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：证明工程已按照合同要求完成，符合质量标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定时间完成工程进度。责任认定：延误工期，按合同约定支付违约金，并承担因此造成的损失。示例：因分包方原因导致工期延误3个月，应支付违约金并赔偿总包方因此造成的损失。2.违约行为：未按合同约定质量标准施工。责任认定：造成工程质量不合格，返工或修复费用由责任方承担。示例：因分包方施工质量问题导致返工，返工费用由分包方承担。3.违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：延迟支付工程款，按合同约定支付违约金，并承担因此造成的损失。示例：因总包方延迟支付工程款，应支付违约金并赔偿分包方因此造成的损失。4.违约行为：泄露商业秘密。责任认定：泄露商业秘密，承担相应的法律责任，并赔偿损失。示例：因第三方泄露甲乙双方的商业秘密，应承担法律责任并赔偿损失。5.违约行为：违反安全生产规定。责任认定：违反安全生产规定，造成安全事故，承担相应的法律责任。示例：因分包方违反安全生产规定导致安全事故，应承担法律责任。全文完。2024年外墙面砖施工劳务分包合同（含绿色施工技术创新）2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同有效期2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3第三方信息（如有）3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度3.5工程质量要求4.施工内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工材料4.4施工设备5.工程进度计划5.1施工阶段划分5.2进度计划安排5.3进度调整6.工程质量标准6.1国家及行业标准6.2施工质量要求6.3质量验收7.工程价款及支付方式7.1工程价款计算方式7.2预付款比例及支付时间7.3进度款支付比例及支付时间7.4结算款支付比例及支付时间7.5逾期付款违约责任8.施工安全及环境保护8.1施工安全要求8.2环境保护要求8.3安全事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工方案13.3附件三：工程量清单13.4附件四：其他相关文件14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数及生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同双方为（分包方名称）和（总包方名称），就（工程名称）的外墙面砖施工劳务分包事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确双方在（工程名称）外墙面砖施工劳务分包过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现工程质量和进度目标。1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至（工程名称）外墙面砖施工完毕并经验收合格之日止。2.双方基本信息2.1分包方信息名称：（分包方名称）地址：（分包方地址）法定代表人：（分包方法定代表人）联系电话：（分包方联系电话）2.2总包方信息名称：（总包方名称）地址：（总包方地址）法定代表人：（总包方法定代表人）联系电话：（总包方联系电话）2.3第三方信息（如有）（如有第三方参与，在此列出第三方信息）3.工程概况3.1工程名称（工程名称）3.2工程地点（工程地点）3.3工程规模（工程规模）3.4工程进度（工程进度安排）3.5工程质量要求（工程质量标准）4.施工内容4.1施工范围（具体施工范围）4.2施工工艺（施工工艺要求）4.3施工材料（施工材料要求）4.4施工设备（施工设备要求）5.工程进度计划5.1施工阶段划分（施工阶段划分）5.2进度计划安排（进度计划安排）5.3进度调整（进度调整办法）6.工程质量标准6.1国家及行业标准（国家及行业标准）6.2施工质量要求（施工质量要求）6.3质量验收（质量验收标准及程序）7.工程价款及支付方式7.1工程价款计算方式（工程价款计算方式）7.2预付款比例及支付时间（预付款比例及支付时间）7.3进度款支付比例及支付时间（进度款支付比例及支付时间）7.4结算款支付比例及支付时间（结算款支付比例及支付时间）7.5逾期付款违约责任（逾期付款违约责任）8.施工安全及环境保护8.1施工安全要求分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，对施工人员进行安全教育和培训。8.2环境保护要求分包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守国家及地方有关环境保护的规定。施工过程中产生的固体废弃物、废水、废气等应按规定进行处理。8.3安全事故处理发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告总包方和相关部门。事故调查处理按照国家及地方相关规定执行。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（选项一：仲裁委员会名称）（选项二：其他争议解决机构）9.3争议解决期限争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起30日内协商解决；协商不成的，应在协商期满后10日内向争议解决机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.违约责任10.1违约情形双方违反本合同约定的任何条款，均构成违约。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金计算违约金按照合同约定比例计算，最高不超过实际损失的30%。11.合同解除11.1合同解除条件一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；因不可抗力导致合同无法履行；合同目的不能实现。11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理违约方应承担违约责任；双方应按照合同约定处理剩余款项；双方应共同处理剩余工程。12.合同终止12.1合同终止条件合同约定的工程完成；合同解除；双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止前，双方应共同确认工程完成情况和合同终止事宜。12.3合同终止后的处理违约方应承担违约责任；双方应按照合同约定处理剩余款项；双方应共同处理剩余工程。13.合同附件13.1附件一：工程图纸（工程图纸名称及编号）13.2附件二：施工方案（施工方案名称及编号）13.3附件三：工程量清单（工程量清单名称及编号）13.4附件四：其他相关文件（其他相关文件名称及编号）14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达双方应通过书面形式进行通知和送达，送达地址以合同中约定为准。14.3合同份数及生效日期本合同一式（份数）份，双方各执（份数）份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计方、监理方、材料供应商、检测机构、咨询顾问等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，为保障工程质量和进度，根据甲乙双方约定或法律规定，由第三方提供专业服务、技术支持、监督指导或其他必要协助。2.第三方介入的必要性与程序2.1第三方介入的必要性第三方介入是为了确保工程质量和进度，提高施工效率，降低施工风险，保障合同履行。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应协商确定第三方介入的事项，并签署书面协议。2.2.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件，包括但不限于工程图纸、施工方案、合同条款等。2.2.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，并承担相应的责任和义务。3.第三方责任限额的明确3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失，应当承担的最高赔偿责任。3.2第三方责任限额的确定3.2.1第三方责任限额应根据第三方介入事项的性质、服务范围、服务费用等因素确定。3.2.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。3.3第三方责任限额的履行3.3.1第三方在合同履行过程中造成损失，应按照约定承担赔偿责任。3.3.2第三方责任限额履行完毕后，若仍有损失，由甲乙双方按照合同约定承担。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利划分4.1.1第三方应按照甲方要求提供专业服务，确保服务质量。4.1.2甲方应支付第三方服务费用，并配合第