2024版标准劳务分包协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版标准劳务分包协议模板版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释规则2.劳务分包范围与工程概况2.1劳务分包范围2.2工程概况3.劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.2支付方式与时间4.劳务分包商的义务与责任4.1劳务分包商的义务4.2劳务分包商的责任5.发包人的义务与责任5.1发包人的义务5.2发包人的责任6.合同的变更与解除6.1合同变更6.2合同解除7.违约责任7.1劳务分包商的违约责任7.2发包人的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除10.一般条款10.1合同的履行10.2信息的保密10.3法律适用10.4合同的完整性11.附加条款11.1附加条款内容12.附件12.1附件清单13.签字盖章页13.1劳务分包商签字盖章13.2发包人签字盖章14.其他约定14.1其他约定内容第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义为本合同之目的，下列术语定义如下：（1）劳务分包商：指根据本合同约定，承担劳务分包范围的施工单位。（2）发包人：指根据本合同约定，承担劳务分包工程的业主或其合法代表。（3）劳务分包工程：指发包人委托劳务分包商施工的工程。（4）合同金额：指本合同约定的劳务分包工程的总价。（5）合同工期：指本合同约定的劳务分包工程的施工期限。1.2解释规则本合同条款的解释应采用文义解释原则，合同文本中的词语应按照其通常含义进行解释。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.劳务分包范围与工程概况2.1劳务分包范围劳务分包商应按照本合同约定，完成劳务分包工程的设计、施工、验收等全部工作，并交付符合合同约定的工程。2.2工程概况劳务分包工程位于（工程地点），工程内容包括（工程内容概述），工程总量约为（工程总量），工程质量标准为（工程质量标准）。3.劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格本合同的劳务分包价格为人民币（大写）（合同金额），小写（合同金额）。3.2支付方式与时间发包人应按照本合同约定的付款节点，向劳务分包商支付合同价款。具体支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等），支付时间为（支付时间）。4.劳务分包商的义务与责任4.1劳务分包商的义务（1）劳务分包商应按照合同约定的工期完成劳务分包工程。（2）劳务分包商应按照合同约定的质量标准完成劳务分包工程。（3）劳务分包商应按照合同约定的范围提供施工设备、材料等。（4）劳务分包商应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全生产。4.2劳务分包商的责任（1）劳务分包商应对劳务分包工程的质量和安全负责。（2）劳务分包商应对因施工原因导致的第三人损害承担赔偿责任。（3）劳务分包商应按照合同约定履行义务，如违反合同约定，应承担违约责任。5.发包人的义务与责任5.1发包人的义务（1）发包人应按照合同约定提供施工场地、现场设施等。（2）发包人应按照合同约定支付劳务分包价款。（3）发包人应协助劳务分包商办理有关施工手续。5.2发包人的责任（1）发包人应对劳务分包工程的质量和安全负责。（2）发包人应对因发包人原因导致的第三人损害承担赔偿责任。（3）发包人应按照合同约定履行义务，如违反合同约定，应承担违约责任。6.合同的变更与解除6.1合同变更本合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。6.2合同解除（1）双方协商一致解除本合同的，应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。（2）如劳务分包商严重违约，发包人可解除本合同。（3）如发包人严重违约，劳务分包商可解除本合同。7.违约责任7.1劳务分包商的违约责任（1）劳务分包商未按照合同约定完成工程，应支付违约金。（2）劳务分包商未按照合同约定保证工程质量，应承担修复费用。（3）劳务分包商未按照合同约定导致工程安全事故，应承担赔偿责任。7.2发包人的违约责任（1）发包人未按照合同约定支付劳务分包价款，应支付违约金。（2）发包人未按照合同约定提供施工场地，应承担相应责任。（3）发包人未按照合同约定导致工程安全事故，应承担赔偿责任。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至（仲裁机构名称），按照该机构的仲裁规则进行仲裁。9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止本合同履行完毕，双方的权利义务终止。9.3合同解除如双方协商一致解除本合同，应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。10.一般条款10.1合同的履行双方应按照本合同的约定履行各自的义务，确保劳务分包工程的顺利进行。10.2信息的保密除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4合同的完整性本合同及其附件构成双方完整的协议，取代了所有以前的书面或口头协议和谈判。11.附加条款11.1附加条款内容（此处可列出附加条款的具体内容，如特殊工艺要求、特定工程要求等）12.附件12.1附件清单（此处列出附件的名称和编号，如设计图纸、施工方案等）13.签字盖章页13.1劳务分包商签字盖章（此处为劳务分包商的签字盖章区域）13.2发包人签字盖章（此处为发包人的签字盖章区域）14.其他约定14.1其他约定内容（此处可列出除合同外的其他约定，如双方的其他特殊约定等）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包括工程的详细设计方案、施工图纸、结构图纸等，用以指导劳务分包商进行施工。图纸应由发包人提供，且应符合国家相关标准和规范。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括工程的施工工艺、施工流程、施工计划等，用以指导劳务分包商的施工过程。方案应由发包人提供，且应符合国家相关标准和规范。附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程中的各项工程量及其价格，用以确定劳务分包工程的合同金额。清单应由发包人提供，且应准确无误。附件四：施工合同专用条款详细要求和说明：施工合同专用条款应包括本合同中约定的特殊工艺要求、特定工程要求等，用以明确双方在施工过程中的特殊义务和责任。条款应由双方协商确定，并以书面形式附加在合同中。附件五：安全生产协议详细要求和说明：安全生产协议应包括双方在施工过程中应遵守的安全生产规定、安全措施等，用以保证施工过程中的安全生产。协议应由双方协商确定，并以书面形式附加在合同中。附件六：质量保证协议详细要求和说明：质量保证协议应包括双方对工程质量的要求、质量保证措施等，用以保证工程质量的合格。协议应由双方协商确定，并以书面形式附加在合同中。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包商的违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同价款的（百分比）。示例：劳务分包商未在合同约定的时间内完成工程，按照合同约定应支付违约金，违约金为合同价款的5%。（2）未按照合同约定保证工程质量，应承担修复费用，修复费用为（金额）。示例：劳务分包商施工的工程质量不合格，需要重新修复，修复费用为20,000元。（3）未按照合同约定导致工程安全事故，应承担赔偿责任，赔偿金额为（金额）。示例：劳务分包商在施工过程中违反安全生产规定，导致安全事故，应承担100,000元的赔偿责任。2.发包人的违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定支付劳务分包价款，应支付违约金，违约金为合同价款的（百分比）。示例：发包人未在合同约定的时间内支付劳务分包价款，按照合同约定应支付违约金，违约金为合同价款的2%。（2）未按照合同约定提供施工场地，应承担相应责任，承担的责任为（责任描述）。示例：发包人未按照合同约定提供完整的施工场地，导致劳务分包商无法正常施工，应承担因此产生的额外费用，如临时施工场地租赁费用等。（3）未按照合同约定导致工程安全事故，应承担赔偿责任，赔偿金额为（金额）。示例：发包人未能提供合格的施工场地，导致劳务分包商在施工过程中发生安全事故，发包人应承担50,000元的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包商：指根据合同约定，承担劳务分包范围的施工单位。2.发包