二零二五年度地基基础施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度地基基础施工监理合同本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同法律依据1.2相关政策法规1.3行业标准规范2.合同双方当事人2.1监理单位2.2施工单位2.3项目业主3.监理工作内容3.1施工准备阶段监理工作3.2施工过程监理工作3.3施工验收阶段监理工作3.4工程保修阶段监理工作4.监理工作范围4.1施工图纸审查4.2施工组织设计审查4.3施工进度控制4.4施工质量监督4.5施工安全监督4.6施工合同管理4.7施工资料管理5.监理工作方法5.1监理现场巡查5.2监理会议5.3监理报告5.4监理指令5.5监理通知6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用组成及计算方式6.3费用支付方式6.4费用调整7.合同期限7.1合同起始日期7.2合同终止日期7.3合同延期8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3项目业主违约责任8.4违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.其他约定11.1不可抗力11.2保密11.3通知方式11.4合同附件12.合同附件清单12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：监理大纲12.4附件四：监理细则12.5附件五：监理费用清单13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同订立依据1.1合同法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。1.2相关政策法规本合同遵循国家及地方有关地基基础施工监理的现行政策法规，包括但不限于《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。1.3行业标准规范本合同执行《地基与基础工程施工质量验收规范》（GB502022018）等相关行业标准规范。2.合同双方当事人2.1监理单位监理单位名称：X监理有限公司监理单位地址：X监理单位法定代表人：X2.2施工单位施工单位名称：X建设有限公司施工单位地址：X施工单位法定代表人：X2.3项目业主项目业主名称：X房地产开发有限公司项目业主地址：X项目业主法定代表人：X3.监理工作内容3.1施工准备阶段监理工作3.1.1审查施工图纸，确保其符合国家及地方相关法规、规范要求。3.1.2审查施工组织设计，确保其合理、可行、安全。3.1.3检查施工单位的资质、人员、设备等条件，确保其符合合同要求。3.2施工过程监理工作3.2.1监督施工过程，确保施工质量、进度、安全等符合合同要求。3.2.2对施工中发现的问题提出整改意见，跟踪整改落实情况。3.2.3定期召开监理例会，协调解决施工过程中的问题。3.3施工验收阶段监理工作3.3.1审查施工单位提交的验收资料，确保其完整、真实、有效。3.3.2组织验收小组进行现场验收，确保地基基础工程符合设计要求。3.3.3对验收不合格的部分提出整改要求，直至合格。3.4工程保修阶段监理工作3.4.1监督施工单位在工程保修期内履行保修义务。3.4.2对保修期内发现的问题进行处理，确保工程质量。4.监理工作范围4.1施工图纸审查4.1.1审查施工图纸的完整性和准确性。4.1.2审查施工图纸是否符合设计要求和相关法规、规范。4.2施工组织设计审查4.2.1审查施工组织设计的合理性和可行性。4.2.2审查施工组织设计是否包含安全、环保、文明施工等措施。4.3施工进度控制4.3.1监督施工单位按合同约定的时间节点完成施工任务。4.3.2分析施工进度，提出合理化建议。4.4施工质量监督4.4.1监督施工单位按设计要求和质量标准进行施工。4.4.2对施工过程中的质量问题进行检查、整改。4.5施工安全监督4.5.1监督施工单位执行安全生产法律法规和操作规程。4.5.2对施工过程中的安全隐患进行检查、整改。4.6施工合同管理4.6.1监督施工单位履行合同义务。4.6.2协调合同执行过程中的争议。4.7施工资料管理4.7.1监督施工单位收集、整理、归档施工资料。4.7.2确保施工资料的完整性和准确性。5.监理工作方法5.1监理现场巡查5.1.1定期进行现场巡查，了解施工情况。5.1.2对巡查中发现的问题进行记录、分析和处理。5.2监理会议5.2.1定期召开监理例会，协调解决施工过程中的问题。5.2.2对会议决议进行跟踪落实。5.3监理报告5.3.1按时提交监理报告，内容包括施工进度、质量、安全等方面。5.3.2对报告中提出的问题提出整改要求。5.4监理指令5.4.1对施工中发现的问题发出监理指令，要求施工单位整改。5.4.2对整改情况进行跟踪检查。5.5监理通知5.5.1向施工单位、项目业主发送监理通知，告知相关事项。5.5.2对通知事项进行跟踪落实。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币万元整。6.2费用组成及计算方式监理费用由监理人员费用、设备费用、交通费用、通信费用、办公费用等组成，具体计算方式详见附件五。6.3费用支付方式监理费用分阶段支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后支付监理费用总额的20%；（2）监理工作开始后，每月支付监理费用总额的20%；（3）监理工作完成后，支付监理费用总额的30%；（4）工程验收合格后，支付监理费用总额的20%；（5）工程保修期满后，支付监理费用总额的10%。7.合同期限7.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同终止日期本合同工期为个月，自合同生效之日起计算。7.3合同延期如因不可抗力等原因导致合同工期延期，经双方协商一致，可对合同期限进行延期。8.违约责任8.1监理单位违约责任8.1.1如监理单位未能按合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全或进度出现问题，应承担相应的违约责任。8.1.2监理单位未按时提交监理报告或监理指令，应向施工单位支付违约金，每日按监理费用总额的1%计算。8.1.3监理单位违反保密协议，泄露项目信息，应承担相应的法律责任。8.2施工单位违约责任8.2.1施工单位未能按合同约定完成施工任务，导致工程延期，应支付违约金，每日按合同总价款的1%计算。8.2.2施工单位在施工过程中发生质量事故，未及时整改，应承担相应的违约责任。8.2.3施工单位违反安全生产规定，发生安全事故，应承担相应的法律责任。8.3项目业主违约责任8.3.1项目业主未能按合同约定支付监理费用，应承担相应的违约责任。8.3.2项目业主变更设计或施工要求，导致工程延期或增加费用，应承担相应的责任。8.4违约责任承担方式8.4.1违约方应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.4.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方同意，可约定仲裁机构解决争议。9.3争议解决期限9.3.1自争议发生之日起，双方应在30日内协商解决争议。9.3.2如协商不成，应在60日内向人民法院或约定的仲裁机构提起诉讼或仲裁。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同文本并加盖公章。10.1.2合同经双方签字盖章后，自合同生效之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的监理期限届满。10.2.2合同因违约等原因提前终止。10.3合同解除10.3.1如一方违约，另一方有权解除合同。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。11.其他约定11.1不可抗力11.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取必要的措施减少损失。11.2保密11.2.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。11.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或项目信息。11.3通知方式11.3.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。11.4合同附件11.4.1本合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。12.合同附件清单12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：监理大纲12.4附件四：监理细则12.5附件五：监理费用清单13.合同签署13.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同签署地点合同签署地点：X13.3合同签署人监理单位代表：X施工单位代表：X项目业主代表：X14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同保管责任双方应妥善保管合同文本，确保合同安全、完整。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，参与或协助合同履行的独立第三方。2.第三方介入原因2.1第三方介入合同关系的原因包括但不限于：提供专业服务、解决合同争议、提高合同履行的效率等。3.第三方介入程序3.1甲乙双方协商一致，确定第三方介入合同关系。3.2第三方需提供相关资质证明，经甲乙双方审核通过。3.3第三方与甲乙双方签订合作协议，明确各方权责。4.第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据合作协议，参与合同履行。4.1.2第三方有权要求甲乙双方按照合作协议履行义务。4.2第三方义务4.2.1第三方应遵守国家法律法规，诚信履行合作协议。4.2.2第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.第三方责任限额5.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的法律责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，如未约定，按国家法律法规执行。6.第三方变更与退出6.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。6.2第三方变更或退出后，原合作协议终止，各方权利义务随之终止。7.第三方介入与合同变更7.1第三方介入合同关系后，甲乙双方应协商一致，对合同进行必要的变更。7.2合同变更需书面通知第三方，并经第三方同意。8.第三方介入与合同解除8.1第三方介入合同关系后，如甲乙双方协商一致解除合同，应通知第三方。8.2第三方有权在接到解除合同通知之日起15日内，提出异议。9.第三方介入与争议解决9.1第三方介入合同关系后，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。9.2协商不成，可提交第三方或约定的仲裁机构进行仲裁。10.第三方介入与合同终止10.1第三方介入合同关系后，合同终止的条件及程序按本合同约定执行。10.2合同终止后，第三方应向甲乙双方返还已支付的费用。11.第三方介入与合同续签11.1第三方介入合同关系后，如需续签合同，甲乙双方应重新协商，签订新的合作协议。12.第三方介入与合同附件12.1第三方介入合同关系后，合同附件作为本合同的有效组成部分。13.第三方介入与其他条款13.1本合同其他条款适用于第三方介入后的合同关系。14.第三方介入与合同解释14.1本合同关于第三方介入的条款，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含项目设计图纸、施工图纸、设计变更通知单等，确保图纸完整、准确，符合国家及地方相关法规、规范要求。说明：施工图纸是施工过程中最重要的技术文件，是指导施工的重要依据。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工质量控制措施等，确保施工组织设计的合理性和可行性。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，关系到施工的顺利进行。3.附件三：监理大纲详细要求：包括监理范围、监理内容、监理方法、监理报告制度等，确保监理工作的全面性和有效性。说明：监理大纲是监理工作的指导文件，是监理单位开展监理工作的依据。4.附件四：监理细则详细要求：包括具体的监理流程、监理要求、监理标准等，确保监理工作的具体性和操作性。说明：监理细则是监理工作的具体执行文件，是监理人员开展监理工作的指导。5.附件五：监理费用清单详细要求：包括监理费用总额、费用组成、费用支付方式等，确保监理费用的合理性和透明度。说明：监理费用清单是监理费用的计算依据，是甲乙双方履行合同的重要依据。6.附件六：施工合同详细要求：包括施工合同的主要条款、合同履行期限、违约责任等，确保施工合同的合法性和有效性。说明：施工合同是施工单位履行施工任务的法律依据。7.附件七：项目进度计划详细要求：包括施工进度计划、关键节点计划等，确保项目按计划推进。说明：项目进度计划是控制施工进度的重要工具。8.附件八：项目质量计划详细要求：包括质量控制措施、质量检验标准等，确保工程质量符合要求。说明：项目质量计划是保证工程质量的重要手段。9.附件九：项目安全计划详细要求：包括安全措施、安全检验标准等，确保施工安全。说明：项目安全计划是保障施工安全的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1监理单位未按时提交监理报告或监理指令。1.2施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程延期。1.3施工单位在施工过程中发生质量事故，未及时整改。1.4施工单位违反安全生产规定，发生安全事故。1.5项目业主未能按合同约定支付监理费用。2.责任认定标准2.1监理单位违约，每日按监理费用总额的1%支付违约金。2.2施工单位违约，每日按合同总价款的1%支付违约金。2.3施工单位发生质量事故，根据事故严重程度，赔偿相应的损失。2.4施工单位发生安全事故，承担相应的法律责任。2.5项目业主违约，每日按监理费用总额的1%支付违约金。3.示例说明3.1监理单位未按时提交监理报告，逾期1天，支付违约金元。3.2施工单位因施工原因导致工程延期3天，支付违约金元。3.3施工单位在施工过程中发现质量问题，未及时整改，造成损失元，赔偿相应损失。3.4施工单位在施工过程中发生安全事故，承担相应的法律责任。3.5项目业主逾期支付监理费用1天，支付违约金元。全文完。二零二四年度地基基础施工监理合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与原则2.合同双方基本信息2.1监理单位基本信息2.2施工单位基本信息2.3双方联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.监理内容与范围4.1监理内容概述4.2监理工作范围4.3监理工作标准5.监理职责与权利5.1监理单位职责5.2监理单位权利5.3施工单位配合义务6.监理工作程序与方法6.1监理工作程序6.2监理工作方法6.3监理工作计划7.监理费用与支付7.1监理费用总额7.2费用构成7.3支付方式与时间8.监理报告与记录8.1监理报告内容8.2监理记录要求8.3报告提交与审查9.工程质量控制9.1质量控制标准9.2质量检查与验收9.3质量问题处理10.工程进度控制10.1进度控制标准10.2进度计划与调整10.3进度监督检查11.风险管理与应急处理11.1风险识别与评估11.2风险应对措施11.3应急预案与处理程序12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3变更与解除的程序13.违约责任与争议解决13.1违约责任承担13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.合同生效、终止与附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规。1.2合同订立的目的：为确保二零二四年度地基基础施工质量、安全、进度，明确监理单位与施工单位双方的权利、义务和责任。2.合同双方基本信息2.1监理单位基本信息：监理单位名称、注册地址、法定代表人、联系电话、营业执照编号等。2.2施工单位基本信息：施工单位名称、注册地址、法定代表人、联系电话、营业执照编号等。2.3双方联系方式：明确监理单位与施工单位的联系人、联系电话、电子邮箱等。3.工程概况3.1工程名称：二零二四年度地基基础施工监理工程。3.2工程地点：具体地址。3.3工程规模：根据工程实际情况描述。3.4工程期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。4.监理内容与范围4.1监理内容概述：对地基基础施工过程进行全面、全过程监理。4.2监理工作范围：包括施工图纸审查、施工组织设计审查、施工过程监督、质量检查、进度控制、安全管理等。4.3监理工作标准：严格按照国家标准、行业标准、地方标准和施工图纸的要求执行。5.监理职责与权利5.1监理单位职责：a.审查施工单位提交的施工图纸、施工组织设计等；b.对施工过程进行现场监督检查；c.质量检查与验收；d.进度控制与监督检查；e.安全管理监督；f.合同履行情况监督；g.及时发现并报告问题。5.2监理单位权利：a.要求施工单位提供必要的技术资料；b.要求施工单位对存在问题进行整改；c.要求施工单位提供整改报告；d.对施工质量、进度、安全等方面提出意见或建议；e.拒绝不符合规定的施工行为。5.3施工单位配合义务：a.配合监理单位进行施工图纸审查、施工组织设计审查；b.配合监理单位进行现场监督检查；c.积极整改监理单位提出的问题；d.提供必要的技术资料。6.监理工作程序与方法6.1监理工作程序：a.审查施工单位提交的施工图纸、施工组织设计；b.现场监督检查；c.质量检查与验收；d.进度控制与监督检查；e.安全管理监督；f.合同履行情况监督；g.发现问题，及时报告并督促整改。6.2监理工作方法：a.采用现场巡查、抽样检验、数据分析等方法；b.制定监理计划，明确监理内容、时间、责任人；c.建立监理记录，真实记录监理工作过程；7.监理费用与支付7.1监理费用总额：根据工程实际情况确定。7.2费用构成：包括监理人员工资、办公费用、差旅费用、设备购置费用等。7.3支付方式与时间：a.支付方式：按月支付，每月支付监理费用的三分之一；b.支付时间：每月一个工作日支付下一个月的监理费用。8.监理报告与记录8.1监理报告内容：a.工程概况及监理工作概述；b.施工单位施工质量、进度、安全等情况；c.监理中发现的问题及整改情况；8.2监理记录要求：a.记录内容应真实、完整、准确；b.记录方式可采用文字、图表、照片等形式；c.记录应由监理人员签字确认。8.3报告提交与审查：a.监理单位应定期向施工单位提交监理报告；b.施工单位应在收到报告后15日内对报告内容进行审查，并提出书面意见；c.监理单位应根据审查意见对报告进行修改完善。9.工程质量控制9.1质量控制标准：a.严格按照国家标准、行业标准、地方标准和施工图纸的要求执行；b.对施工过程中的原材料、半成品、成品进行严格的质量检验。9.2质量检查与验收：a.对施工过程中的关键工序进行现场检查；b.对施工完成后的工程实体进行验收；c.对验收不合格的工程进行整改。9.3质量问题处理：a.对质量问题及时提出整改要求；b.对严重质量问题要求施工单位立即停工整改；c.对整改后的工程进行复查，确保质量问题得到彻底解决。10.工程进度控制10.1进度控制标准：a.严格按照施工进度计划执行；b.对施工进度进行实时监控。10.2进度计划与调整：a.施工单位应制定详细的施工进度计划；b.监理单位对进度计划进行审查，提出修改意见；c.根据实际情况对进度计划进行调整。10.3进度监督检查：a.监理单位对施工进度进行定期检查；b.对进度滞后情况及时提出整改要求；c.对进度提前情况进行分析，确保施工质量。11.风险管理与应急处理11.1风险识别与评估：a.对施工过程中可能出现的风险进行识别；b.对风险进行评估，确定风险等级。11.2风险应对措施：a.制定风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响；b.对已发生的风险进行及时处理。11.3应急预案与处理程序：a.制定应急预案，明确应急处理程序；b.对应急预案进行演练，提高应急处理能力。12.合同变更与解除12.1合同变更条件：a.因工程变更、设计变更等原因导致合同内容需要调整；b.双方协商一致，对合同内容进行变更。12.2合同解除条件：a.因一方违约导致合同无法履行；b.因不可抗力因素导致合同无法履行；c.双方协商一致，解除合同。12.3变更与解除的程序：a.提出变更或解除合同意向；b.双方协商达成一致；c.书面签署变更或解除合同文件。13.违约责任与争议解决13.1违约责任承担：a.违约方应承担违约责任；b.违约责任包括赔偿损失、支付违约金等。13.2争议解决方式：a.双方协商解决；b.提交仲裁委员会仲裁；c.向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构：a.仲裁委员会；b.人民法院。14.合同生效、终止与附件14.1合同生效条件：a.双方签字盖章；b.合同经有关主管部门备案。14.2合同终止条件：a.合同期限届满；b.合同解除；c.工程竣工验收合格。14.3合同附件清单：a.施工图纸；b.施工组织设计；c.监理计划；d.其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义：本合同中“第三方”是指除甲、乙双方外的其他参与方，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、评估方、监理方等。15.2第三方的介入目的：第三方介入旨在提高工程的质量、效率、安全，保障合同双方的权益，以及协助解决合同履行过程中可能出现的复杂问题。16.第三方的选择与介入程序16.1第三方的选择：a.甲、乙双方协商确定第三方；b.第三方应具备相应的资质和经验；c.第三方应接受甲、乙双方的监督和管理。16.2第三方的介入程序：a.甲、乙双方签署书面协议，明确第三方介入的具体事宜；b.第三方根据协议约定，履行其职责；c.甲、乙双方应配合第三方的介入工作。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任：a.第三方应按照协议约定，履行其职责，确保工程质量、安全、进度；b.第三方对因其疏忽或过失导致的问题，应承担相应的责任；c.第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。17.2第三方的权利：a.第三方有权要求甲、乙双方提供必要的工作条件和资料；b.第三方有权对甲、乙双方的行为进行监督和评估；c.第三方有权根据实际情况提出意见和建议。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：a.第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、介入内容和风险等级等因素确定；b.第三方责任限额应在协议中明确约定。18.2超出责任限额的处理：a.若第三方责任导致损失超过责任限额，甲、乙双方应按照合同约定分担超出部分；b.若第三方责任导致损失，甲、乙双方可要求第三方进行赔偿。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分：a.第三方应服从甲方的管理，执行甲方的要求；b.甲方应保障第三方的合法权益，不得无故干扰第三方的正常工作。19.2第三方与乙方的划分：a.第三方应服从乙方的管理，执行乙方的安排；b.乙方应保障第三方的合法权益，不得无故干扰第三方的正常工作。19.3第三方与甲乙双方的共同责任：a.第三方在介入过程中，如发现甲乙双方有违约行为，有权向甲乙双方提出；b.甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保第三方履行职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件：a.工程竣工验收合格；b.双方协商一致；c.第三方完成其职责，无遗留问题。20.2第三方介入的终止程序：a.第三方提出终止介入的申请；b.甲、乙双方审核第三方的工作完成情况；c.双方签署终止介入协议。21.第三方介入的保密21.1第三方在介入过程中，对甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务；21.2第三方不得泄露任何涉及甲乙双方的敏感信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本：包括本合同及所有附件。2.施工图纸：包括工程平面图、剖面图、立面图等。3.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、资源配置等。4.监理计划：包括监理范围、内容、方法、时间等。5.质量检查记录：包括原材料、半成品、成品的质量检验记录。6.进度控制记录：包括施工进度记录、进度调整记录等。7.安全管理记录：包括安全隐患排查、安全教育培训等记录。8.争议解决记录：包括争议发生、解决过程等记录。9.第三方介入协议：包括第三方资质、职责、权利、义务等。10.甲方要求的其他相关文件：如设计变更通知、工程验收报告等。附件要求：所有附件均为正式文件，需加盖公章或合同专用章；附件内容应完整、准确、清晰；附件应由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.施工单位未按期完成工程；b.施工单位未按质量标准施工；c.监理单位未按合同规定履行监理职责；d.第三方未按协议约定履行职责；e.甲方或乙方未按合同规定支付款项。2.责任认定标准：a.违约方应承担违约责任；b.赔偿损失：根据实际损失金额计算；c.支付违约金：按合同约定支付；d.暂停或终止合同：严重违约，经双方协商一致。示例说明：施工单位未按期完成工程，导致工期延误，甲方要求施工单位支付违约金10万元；施工单位施工过程中发现质量问题，经监理单位确认，甲方要求施工单位返工并承担返工费用；监理单位未按合同规定履行监理职责，导致工程质量问题，甲方要求监理单位承担相应责任；第三方在介入过程中，因自身原因导致工作失误，甲方要求第三方承担相应责任；甲方未按合同规定支付款项，乙方有权暂停或终止合同，并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。二零二四年度地基基础施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方地址1.4双方联系方式2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程地点2.4工程工期3.监理内容3.1工程质量控制3.2工程进度控制3.3工程安全控制3.4工程合同管理3.5工程信息管理4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用组成4.3支付方式4.4支付时间5.合同期限及终止5.1合同期限5.2合同终止条件5.3合同解除6.双方权利与义务6.1监理方权利6.2监理方义务6.3施工方权利6.4施工方义务7.技术要求与标准7.1设计规范7.2施工规范7.3质量标准8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保修8.3质量验收9.工程变更与调整9.1变更原因9.2变更程序9.3变更费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序12.4合同终止程序13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：房地产开发有限公司（2）乙方：地基基础施工监理有限公司1.2双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.4双方联系方式2.合同标的2.1工程概况（1）工程名称：住宅小区地基基础工程（2）工程地点：省市区路（3）工程规模：总建筑面积万平方米2.2工程范围（1）地基处理（2）基础施工（3）桩基检测2.3工程地点省市区路号2.4工程工期自合同签订之日起至2025年12月31日止3.监理内容3.1工程质量控制（1）对施工过程中原材料、半成品、成品的质量进行检验（2）对施工过程进行监督检查，确保工程质量符合设计要求（3）对施工质量问题提出整改意见，并跟踪整改结果3.2工程进度控制（1）制定合理的施工进度计划，并监督实施（2）定期对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成（3）对施工进度偏差进行分析，并提出调整建议3.3工程安全控制（1）对施工安全进行监督检查，确保施工现场安全（2）对安全隐患进行整改，并跟踪整改结果（3）对安全事故进行调查，并提出防范措施3.4工程合同管理（1）监督合同履行情况，确保双方权益（2）对合同纠纷进行调解，并提出解决方案3.5工程信息管理（1）收集、整理、归档工程相关信息（2）对工程信息进行分类、存储、查询（3）对工程信息进行统计分析，为工程决策提供依据4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额人民币叁拾万元整（￥300,000.00）4.2费用组成（1）监理服务费用：人民币贰拾万元整（￥200,000.00）（2）差旅费用：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）4.3支付方式（1）合同签订后5个工作日内，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付监理服务费用50%（3）监理服务结束后，乙方提交最终监理报告，甲方支付监理服务费用30%4.4支付时间（1）每月5日前支付上月监理服务费用（2）监理服务结束后30日内支付剩余监理服务费用5.合同期限及终止5.1合同期限自合同签订之日起至2025年12月31日止，共计X个月5.2合同终止条件（1）工程完工且验收合格（2）合同双方协商一致（3）法律法规规定的其他终止条件5.3合同解除（1）甲方或乙方违约，另一方有权解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行，合同双方协商一致解除合同6.双方权利与义务6.1监理方权利（1）对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全（2）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改结果（3）对施工方违约行为提出警告，并要求其改正6.2监理方义务（1）按照合同约定履行监理职责，确保工程质量、进度、安全（2）及时提交监理报告，为甲方提供决策依据（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给第三方6.3施工方权利（1）对监理方提出的问题进行解释、说明（2）对监理方提出的整改意见进行整改，并提交整改报告（3）对监理方提出的警告进行改正6.4施工方义务（1）按照设计要求、施工规范进行施工，确保工程质量、进度、安全（2）配合监理方进行监理工作，提供必要的工作条件（3）对监理方提出的整改意见进行整改，并确保整改到位8.质量保证8.1质量保证期自工程竣工验收合格之日起计算，地基基础工程的质量保证期为五年。8.2质量保修（1）在质量保证期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应无条件进行修复。（2）修复费用由责任方承担，若责任难以界定，则由双方协商解决。8.3质量验收（1）工程完工后，乙方应组织相关人员进行自检。（2）甲方应在自检合格后7个工作日内组织验收。（3）验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。9.工程变更与调整9.1变更原因因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更。9.2变更程序（1）乙方应在变更原因发生之日起5个工作日内向甲方提出书面变更申请。（2）甲方应在收到变更申请之日起10个工作日内予以答复。（3）变更内容经双方协商一致后，应以书面形式确认。9.3变更费用变更费用根据实际发生情况，按合同约定或市场行情进行调整。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。（2）协商不成，提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构市仲裁委员会10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》的规定执行。11.违约责任11.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付监理费用。（2）乙方未按合同约定履行监理职责。（3）任何一方违反合同约定，导致合同无法履行。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。（2）违约方应支付违约金，违约金按合同约定或市场行情确定。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件合同期限届满，且双方权利义务履行完毕。12.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。（2）合同解除后，双方应在30个工作日内办理合同解除手续。12.4合同终止程序合同终止后，双方应在30个工作日内办理合同终止手续。13.合同生效与备案13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同备案合同生效后，双方应向相关部门备案。14.其他约定14.1通知方式（1）双方之间的通知应以书面形式进行。（2）通知送达地址以合同中约定为准。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同附件本合同附件包括但不限于：（1）工程概况表（2）监理大纲（3）监理服务费用明细表（4）其他双方认为必要的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入情形（1）甲乙双方协商一致，邀请第三方参与合同履行。（2）根据法律法规或合同约定，第三方应介入合同履行。（3）在合同履行过程中，因特殊情况需要第三方提供专业服务。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性和具体事宜。（2）甲乙双方应以书面形式通知第三方介入合同履行。（3）第三方应在收到通知之日起X个工作日内予以答复。16.第三方责任16.1第三方责任限额（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应责任。a.若第三方为监理单位，责任限额为监理服务费用的X倍；b.若第三方为检测机构，责任限额为检测服务费用的X倍；c.若第三方为咨询顾问，责任限额为咨询服务费用的X倍；d.若第三方为仲裁机构，责任限额由仲裁机构根据相关规定确定。16.2第三方责任范围（1）第三方责任范围限于其提供的服务内容，不包括甲乙双方其他责任。（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。17.第三方权利17.1第三方权利取得（1）要求甲乙双方提供必要的工作条件；（2）要求甲乙双方按约定支付服务费用；（3）要求甲乙双方配合其履行职责。17.2第三方权利行使第三方应依法行使权利，不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务第三方与甲方的关系由合同约定，甲方应按约定履行对第三方的义务。18.2第三方与乙方的权利义务第三方与乙方的关系由合同约定，乙方应按约定履行对第三方的义务。18.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方仅对