水利试验堰塘施工合同

水利试验堰塘施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为水利试验堰塘的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其水利试验堰塘施工工程发包给乙方，乙方承包该工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：水利试验堰塘施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：主要包括堰塘主体的土建施工、防渗处理、排水系统、灌溉系统等。1.4工程规模：____________________1.5工程投资估算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：_____________元。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。2.3合同价格一经双方确认，除非甲方变更工程内容或设计，否则乙方不得以任何理由提出调整合同价格的要求。三、合同履行3.1甲方义务（1）按合同约定提供施工场地，确保乙方顺利施工；（2）提供施工所需的水、电等基础设施；（3）向乙方提供施工图纸、设计文件及相关技术资料；（4）按合同约定支付合同价款。3.2乙方义务（1）按照甲方提供的图纸、设计文件及相关技术资料组织施工；（2）严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量；（3）按合同约定的工期完成施工；（4）做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全；（5）承担施工过程中的环境保护工作，确保不对周边环境造成污染。四、工期4.1本工程合同工期为____个月，自甲方提供施工图纸及材料开始计算。4.2乙方应按合同约定的工期完成施工。如乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。六、合同价款的支付6.1甲方按照乙方实际完成的工程量支付合同价款。6.2合同价款的支付分为三个阶段：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为年利率的1/365）。7.2乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担整改费用，并按照甲方要求重新施工。7.3甲方未按合同约定支付价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.水利试验堰塘施工设计图纸2.施工方案及技术要求3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.合同履行过程中的相关协议和补充协议6.工程验收标准及方法7.违约金计算公式及相关依据文件8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合合同约定，视为违约。3.甲方未按合同约定支付价款，视为违约。4.甲方未按合同约定提供施工场地、基础设施或技术资料，视为违约。5.乙方未按合同约定履行施工义务，视为违约。6.双方未按合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.水利试验堰塘施工合同：双方为完成水利试验堰塘施工工程而达成的权利义务关系。2.甲方：水利试验堰塘的业主，负责提供施工场地、基础设施、技术资料等。3.乙方：具备相应资质和能力的施工单位，负责按合同约定完成施工。4.合同总价：双方约定的完成整个工程所需的费用。5.工期：双方约定的完成整个工程所需的时间。6.违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。7.工程验收：双方对完成的工程进行检查，确认是否达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前制定详细的施工计划，确保按工期完成施工。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，并根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，加强质量控制。如出现质量问题，应及时整改，并承担整改费用。3.价款支付问题：甲方应按照合同约定的付款节点支付价款。如甲方逾期支付，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.施工场地及基础设施提供：甲方应确保施工场地的平整、通行畅通，提供必要的基础设施。如甲方未按约定提供，乙方有权要求甲方履行合同义务。5.技术资料提供：甲方应向乙方提供完整的施工图纸、设计文件及相关技术资料。如甲方未按约定提供，乙方有权要求甲方履行合同