建筑安防施工合同

建筑安防施工合同合同编号：__________建筑安防施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为提升自身建筑物的安全防护水平，拟对建筑物进行安防施工；2.施工方具备安防施工的资质和经验，愿意为业主提供安防施工服务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条施工内容1.1本合同范围内的安防施工内容包括：（1）安装监控摄像头；（2）铺设光纤；（3）搭建报警系统；（4）设立门禁系统；（5）其他安防设施。1.2施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成上述施工内容。第二条施工期限2.1本合同的施工期限为______天，自双方签订本合同之日起计算。2.2施工方应按照约定的施工期限完成施工。如因施工方原因导致施工延期，施工方应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1施工方应保证本合同范围内安防施工的质量，确保安防设施正常运行。3.2施工完毕后，施工方应向业主提供完整的施工资料和保修卡。3.3施工方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保安防设施的安全性和可靠性。第四条合同价款4.1本合同的合同价款为人民币______元（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、人工费等。4.2业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第五条付款方式5.1双方约定，本合同价款分______次支付，具体支付时间及金额如下：（1）合同签订后______天内，支付合同价款的50%；（2）施工完毕并验收合格后______天内，支付合同价款的40%；（3）剩余的10%作为质保金，在质保期结束后支付。5.2业主支付合同价款时，应提供等额的正式发票。第六条质保期6.1本合同的质保期为______年，自验收合格之日起计算。6.2在质保期内，施工方应对安防设施进行定期维护和保养，确保其正常运行。如因施工方原因导致设施损坏，施工方应负责修复并承担相应的费用。6.3质保期内，如业主发现安防设施存在质量问题，应及时通知施工方。施工方应在接到通知后______小时内予以答复，并尽快处理。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同，应承担相应的违约责任。7.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同价款的______%。7.3业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝交付安防设施，并按照逾期天数向业主追讨违约金，违约金金额为合同价款的______%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.安防施工方案2.施工材料清单3.施工进度计划4.施工人员名单5.验收标准和方法6.保修卡7.正式发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成施工：指自合同签订之日起，施工方未能在约定的施工期限内完成施工行为。2.业主未按照约定时间支付合同价款：指自合同签订之日起，业主未能在约定的付款时间内支付合同价款。3.安防设施质量问题：指安防设施在质保期内存在功能性、安全性问题，影响正常使用。三、法律名词及解释：1.安防施工：指为提升建筑物安全防护水平，对建筑物进行监控摄像头安装、光纤铺设、报警系统搭建、门禁系统设立等行为。2.质保期：指合同约定的安防设施保修期限，自验收合格之日起计算。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应及时协商调整施工期限。2.施工质量争议：施工完毕后，双方应按照验收标准和方法进行验收，如有质量问题，施工方应及时整改。3.付款争议：双方应按照约定付款方式