水电站工程涵洞施工合同

水电站工程涵洞施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：__________（全称：__________）地址：__________联系方式：__________乙方：__________（全称：__________）地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为水电站工程的业主或代表，乙方为具有涵洞施工资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供水电站工程涵洞施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：水电站工程涵洞施工1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于涵洞的设计、施工、验收、保修等。1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同价格2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的工程内容。合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整），币种为人民币。2.2乙方报价包含：人工费、材料费、设备费、施工机具费、现场管理费、税费等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。2.4乙方应向甲方提供正式的税务发票。三、工程进度与质量3.1乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）涵洞主体结构施工：__________天内完成；（2）涵洞附属设施施工：__________天内完成；（3）工程验收：__________天内完成。3.3乙方应确保工程质量符合国家标准和行业规范，并承担因质量问题导致的返工、维修、赔偿等责任。3.4乙方应按照甲方要求，提供工程进度报告和质量验收报告。四、安全生产与环保4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。4.2乙方应做好施工现场的环境保护工作，遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。五、合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更或解除的，双方可协商一致，签订补充协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的规定履行合同义务。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期部分工程价款的__________%向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期部分合同价款的__________%向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.水电站工程涵洞施工设计图纸2.工程进度计划表3.工程质量验收标准4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.乙方资质证明文件7.合同价款支付明细表8.违约金计算公式9.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。4.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站工程的业主或代表。2.乙方：指具有涵洞施工资质和能力的施工单位。3.合同价款：指乙方向甲方提供水电站工程涵洞施工服务所收取的费用。4.工期：指合同约定的完成工程的时间。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应按照约定质量标准进行施工，如出现质量问题，乙方应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。3.合同价款支付：甲方应按照约定时间、比例支付合同价款，如甲方逾期支付，应承担违约责任。4.安全生产与环保：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协