2025铁路建设工程施工合同(I)

合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为铁路建设工程的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承建甲方铁路建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程单价：1.5工程总价：二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。2.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。四、付款及结算4.1甲方按照乙方完成的工程量支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程进度款：按照工程实际进度，每完成一定比例的工程量，甲方支付相应比例的工程款。（2）验收合格款：工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。4.2乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×工程总价×0.1%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×应付款项×0.1%。六、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方均为具有法律资格的法人或其他组织，具有签订和履行合同的能力。2.工程内容的明确：详细描述工程的项目名称、地点、规模、单价和总价，以避免后续因工程内容不明确而产生的争议。3.合同工期的约定：明确工期的起始和终止时间，以及乙方延期完成工程时的违约责任。4.工程质量的保障：明确乙方的施工标准和要求，以及工程验收不合格时的返工和整改责任。5.付款及结算的方式：明确工程进度款和验收合格款的支付方式和时间，确保甲方按时支付工程款，乙方按时提供正规发票。6.违约责任的明确：约定乙方延期完成工程和甲方逾期支付工程款的违约金计算方式，以保障双方的权益。7.争议解决的方式：明确双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式，可以选择友好协商或向法院提起诉讼。具体的解决办法：1.对于合同签订主体的资格问题，可以在合同签订前进行尽职调查，确认双方的合法身份和签订合同的能力。2.对于工程内容的明确问题，可以通过详细的项目计划和工程图纸来明确工程的各项参数和要求。3.对于合同工期的约定问题，可以设立工期监督机制，定期检查工程进度，确保按期完成工程。4.对于工程质量的保障问题，可以设立工程质量监督机构，对工程的质量进行定期检查和验收。5.对于付款及结算的方式问题，可以设立专门的财务部门，负责工程款的支付和收取。6.对于违约责任的明确问题，可以在合同中详细约定违约金的计算方式和上限。7.对于争议解决的方式问题，可以事先约定好争议解决的机构或仲裁委员会，并明确其jurisdiction。所涉及到的法律名词及名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.法人：依法设立，具有独立法人财产，独立承担民事责任的组织。4.工程验收：对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，确认工程是否符合合同约定和法律法规要求的过程。5.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依照本法规定应当承担的民事责任。6.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的纠纷。7.工期：合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的总时间。应用场合：1.适用于甲方（铁路建设工程的业主）与乙方（具有相应资质和能力的施工单位）之间就铁路建设工程的施工事宜达成协议的情况。2.适用于双方就工程内容、工期、工程质量、付款及结算、违约责任等方面进行明确约定的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价发生变化的，双方可协商调整工程总价和工期。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按期完成或无法继续进行的，双方可根据情况协商延长工期或终止合同。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权：乙方应确保施工过程中不侵犯第三方的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。5.环境保护：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。附件列表：1.工程设计文件：包括工程图纸、技术要求、施工方案等。2.乙方资质证明文件：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。3.甲方授权委托书：如甲方委托他人代表签订合同，需提供授权委托书。4.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价。5.付款凭证：包括工程