版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度开发商物业交付协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4物业交付范围1.5物业交付条件1.6物业交付期限1.7物业交付验收程序1.8物业交付验收标准1.9物业交付费用及支付方式1.10物业交付后维护责任1.11违约责任及处理方式1.12争议解决方式1.13合同解除条件1.14合同附件及补充条款2.1合同双方当事人名称2.2合同双方当事人地址2.3合同双方当事人法定代表人2.4合同双方当事人联系方式2.5合同双方当事人代表签字2.6合同签订地点2.7合同签订时间2.8合同生效条件2.9合同解除条件2.10合同附件及补充条款3.1物业交付范围3.2物业交付条件3.3物业交付期限3.4物业交付验收程序3.5物业交付验收标准3.6物业交付费用及支付方式3.7物业交付后维护责任3.8物业交付后使用说明3.9物业交付后配套设施及服务3.10物业交付后相关费用承担3.11物业交付后物业管理责任3.12物业交付后维修责任3.13物业交付后安全保障责任3.14物业交付后合同履行责任4.1违约责任及处理方式4.2违约金计算方式4.3违约金支付期限4.4违约金免除条件4.5违约金争议解决方式4.6违约责任免除条件4.7违约责任承担方式4.8违约责任争议解决方式4.9违约责任追究程序4.10违约责任承担期限4.11违约责任免除期限4.12违约责任争议解决期限4.13违约责任追究期限5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序5.4争议解决费用5.5争议解决期限5.6争议解决结果5.7争议解决后的执行5.8争议解决后的争议解决方式5.9争议解决后的争议解决机构5.10争议解决后的争议解决程序5.11争议解决后的争议解决费用5.12争议解决后的争议解决期限5.13争议解决后的争议解决结果5.14争议解决后的争议解决执行6.1合同解除条件6.2合同解除程序6.3合同解除通知6.4合同解除生效时间6.5合同解除后的权利义务6.6合同解除后的费用承担6.7合同解除后的争议解决方式6.8合同解除后的争议解决机构6.9合同解除后的争议解决程序6.10合同解除后的争议解决费用6.11合同解除后的争议解决期限6.12合同解除后的争议解决结果6.13合同解除后的争议解决执行7.1合同附件及补充条款7.2附件一:物业交付清单7.3附件二:物业交付验收报告7.4附件三:物业交付费用明细7.5附件四:违约责任及处理方式7.6附件五:争议解决方式7.7附件六:合同解除条件7.8附件七:合同附件及补充条款7.9附件八:合同双方当事人基本信息7.10附件九:合同签订日期7.11附件十:合同生效日期7.12附件十一:合同附件及补充条款7.13附件十二:合同附件及补充条款7.14附件十三:合同附件及补充条款8.1合同双方当事人名称8.2合同双方当事人地址8.3合同双方当事人法定代表人8.4合同双方当事人联系方式8.5合同双方当事人代表签字8.6合同签订地点8.7合同签订时间8.8合同生效条件8.9合同解除条件8.10合同附件及补充条款9.1物业交付范围9.2物业交付条件9.3物业交付期限9.4物业交付验收程序9.5物业交付验收标准9.6物业交付费用及支付方式9.7物业交付后维护责任9.8物业交付后使用说明9.9物业交付后配套设施及服务9.10物业交付后相关费用承担9.11物业交付后物业管理责任9.12物业交付后维修责任9.13物业交付后安全保障责任9.14物业交付后合同履行责任10.1违约责任及处理方式10.2违约金计算方式10.3违约金支付期限10.4违约金免除条件10.5违约金争议解决方式10.6违约责任免除条件10.7违约责任承担方式10.8违约责任争议解决方式10.9违约责任追究程序10.10违约责任承担期限10.11违约责任免除期限10.12违约责任争议解决期限10.13违约责任追究期限11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用11.5争议解决期限11.6争议解决结果11.7争议解决后的执行11.8争议解决后的争议解决方式11.9争议解决后的争议解决机构11.10争议解决后的争议解决程序11.11争议解决后的争议解决费用11.12争议解决后的争议解决期限11.13争议解决后的争议解决结果11.14争议解决后的争议解决执行12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除通知12.4合同解除生效时间12.5合同解除后的权利义务12.6合同解除后的费用承担12.7合同解除后的争议解决方式12.8合同解除后的争议解决机构12.9合同解除后的争议解决程序12.10合同解除后的争议解决费用12.11合同解除后的争议解决期限12.12合同解除后的争议解决结果12.13合同解除后的争议解决执行13.1合同附件及补充条款13.2附件一:物业交付清单13.3附件二:物业交付验收报告13.4附件三:物业交付费用明细13.5附件四:违约责任及处理方式13.6附件五:争议解决方式13.7附件六:合同解除条件13.8附件七:合同附件及补充条款13.9附件八:合同双方当事人基本信息13.10附件九:合同签订日期13.11附件十:合同生效日期13.12附件十一:合同附件及补充条款13.13附件十二:合同附件及补充条款13.14附件十三:合同附件及补充条款14.1合同双方当事人名称14.2合同双方当事人地址14.3合同双方当事人法定代表人14.4合同双方当事人联系方式14.5合同双方当事人代表签字14.6合同签订地点14.7合同签订时间14.8合同生效条件14.9合同解除条件14.10合同附件及补充条款第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:________1.1.2开发商地址:________1.1.3开发商法定代表人:________1.1.4开发商联系方式:________1.1.5业主名称:________1.1.6业主地址:________1.1.7业主法定代表人:________1.1.8业主联系方式:________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效1.4物业交付范围1.4.1物业概况:本合同所指物业为________(具体描述物业的名称、位置、用途等)1.4.2.1土地使用权;1.4.2.2建筑物及其附属设施;1.4.2.3基础设施;1.4.2.4公共配套设施;1.4.2.5附属绿地及公共空间。1.5物业交付条件1.5.1物业已取得合法的建筑工程施工许可证和竣工验收报告;1.5.2物业已具备法律、法规规定的交付条件;1.5.3物业已通过相关部门的验收;1.5.4物业已办理完毕必要的产权登记手续。1.6物业交付期限1.6.1物业交付期限:自合同生效之日起____日内。1.7物业交付验收程序1.7.1业主应在物业交付期限内,按照本合同约定的时间、地点、方式对物业进行验收;1.7.2业主验收时,应携带有效身份证明;1.7.3开发商应配合业主进行物业验收,并提供必要的验收资料;1.7.4物业验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。第二部分:合同如下:2.1违约责任及处理方式2.1.1开发商未按约定时间交付物业,每逾期一日应向业主支付____元违约金;2.1.2业主未按约定时间接收物业,每逾期一日应向开发商支付____元违约金;2.1.3任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第三部分:合同如下:3.1争议解决方式3.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决;3.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第四部分:合同如下:4.1合同解除条件4.1.1合同双方协商一致,可以解除合同;4.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行;4.1.3一方违约,另一方解除合同。第五部分:合同如下:5.1合同附件及补充条款5.1.1.1物业交付清单;5.1.1.2物业交付验收报告;5.1.1.3物业交付费用明细;5.1.1.4违约责任及处理方式;5.1.1.5争议解决方式。第六部分:合同如下:6.1合同双方当事人名称6.1.1开发商名称:________6.1.2业主名称:________第七部分:合同如下:7.1合同签订地点:________7.2合同签订时间:____年____月____日7.3合同生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效7.4合同解除条件:如第四部分所述7.5合同附件及补充条款:如第五部分所述7.6合同双方当事人代表签字:7.6.1开发商代表签字:________7.6.2业主代表签字:________8.1合同双方当事人名称8.1.1开发商名称:________8.1.2业主名称:________8.2合同双方当事人地址8.2.1开发商地址:________8.2.2业主地址:________8.3合同双方当事人法定代表人8.3.1开发商法定代表人:________8.3.2业主法定代表人:________8.4合同双方当事人联系方式8.4.1开发商联系方式:________8.4.2业主联系方式:________8.5合同双方当事人代表签字8.5.1开发商代表签字:________8.5.2业主代表签字:________8.6合同签订地点:________8.7合同签订时间:____年____月____日8.8合同生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效8.9合同解除条件:如第四部分所述8.10合同附件及补充条款:如第五部分所述9.1合同附件及补充条款9.1.1附件一:物业交付清单9.1.2附件二:物业交付验收报告9.1.3附件三:物业交付费用明细9.1.4附件四:违约责任及处理方式9.1.5附件五:争议解决方式10.1物业交付范围10.1.1物业概况:本合同所指物业为________(具体描述物业的名称、位置、用途等)10.1.2.1土地使用权;10.1.2.2建筑物及其附属设施;10.1.2.3基础设施;10.1.2.4公共配套设施;10.1.2.5附属绿地及公共空间。11.1物业交付条件11.1.1物业已取得合法的建筑工程施工许可证和竣工验收报告;11.1.2物业已具备法律、法规规定的交付条件;11.1.3物业已通过相关部门的验收;11.1.4物业已办理完毕必要的产权登记手续。12.1物业交付期限12.1.1物业交付期限:自合同生效之日起____日内。13.1物业交付验收程序13.1.1业主应在物业交付期限内,按照本合同约定的时间、地点、方式对物业进行验收;13.1.2业主验收时,应携带有效身份证明;13.1.3开发商应配合业主进行物业验收,并提供必要的验收资料;13.1.4物业验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。14.1违约责任及处理方式14.1.1开发商未按约定时间交付物业,每逾期一日应向业主支付____元违约金;14.1.2业主未按约定时间接收物业,每逾期一日应向开发商支付____元违约金;14.1.3任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与本合同相关事宜的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。15.2第三方介入的情形15.2.1.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方提供专业服务;15.2.1.2本合同约定需要第三方参与;15.2.1.3法律、法规规定需要第三方介入。15.3第三方责权利15.3.1第三方在本合同中的责任:15.3.1.1第三方应根据甲乙双方的要求,履行其专业职责,提供真实、准确、有效的服务;15.3.1.2第三方在执行职务过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方在本合同中的权利:15.3.2.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用;15.3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.3.3第三方在本合同中的义务:15.3.3.1第三方应遵守国家法律法规,遵循职业道德;15.3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方与甲方之间的关系,由第三方与甲方另行签订的服务合同约定;15.4.1.2第三方在执行职务过程中,如需与甲方直接沟通,应经乙方同意。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方与乙方之间的关系,由第三方与乙方另行签订的服务合同约定;15.4.2.2第三方在执行职务过程中,如需与乙方直接沟通,应经甲方同意。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额,由甲乙双方在签订本合同时协商确定,并在合同中明确;15.5.2如第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,其赔偿责任不超过合同约定的责任限额;15.5.3责任限额的调整,需经甲乙双方协商一致,并书面修改合同。16.1第三方介入程序16.1.1第三方介入程序如下:16.1.1.1甲乙双方协商一致,确定需要第三方介入的事项;16.1.1.2甲乙双方与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用、责任等;16.1.1.3第三方按照服务合同约定履行职责。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方介入的费用,由甲乙双方在签订服务合同时协商确定,并在合同中明确;16.2.2第三方介入的费用,由甲乙双方根据实际情况承担,具体分担比例由服务合同约定。16.3第三方介入的争议解决16.3.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决;16.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。16.4第三方介入的合同解除16.4.1如第三方违反服务合同约定,甲乙双方有权解除服务合同;16.4.2服务合同解除后,甲乙双方应根据服务合同约定,处理相关事宜。16.5第三方介入的保密条款16.5.1第三方在执行职务过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密;16.5.2保密期限自服务合同签订之日起至服务合同终止之日止。16.6第三方介入的变更和终止16.6.1第三方介入的变更和终止,需经甲乙双方与第三方协商一致,并书面修改合同;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.物业交付清单详细要求:清单应包括物业的详细描述、数量、规格、品牌等信息,以及交付时间、地点和验收标准。说明:此清单用于记录物业交付的具体内容和状态,作为验收的依据。2.物业交付验收报告详细要求:报告应详细记录验收时间、地点、验收过程、验收结果以及存在的问题和整改措施。说明:此报告作为物业交付后双方确认验收合格的重要文件。3.物业交付费用明细详细要求:明细应包括物业交付过程中产生的所有费用,如税费、维修基金、物业服务费等,并注明费用金额和支付方式。说明:此明细用于明确物业交付费用的构成和支付责任。4.违约责任及处理方式详细要求:明确各种违约行为对应的违约金计算方式、支付期限和处理程序。说明:此条款用于规范违约行为的处理,保障双方的合法权益。5.争议解决方式详细要求:明确争议解决的途径,包括协商、调解、仲裁或诉讼。说明:此条款用于指导双方在发生争议时如何寻求解决方案。6.合同解除条件详细要求:明确合同解除的条件,包括单方解除、双方协商解除和法定解除等。说明:此条款用于规范合同解除的程序和后果。7.合同附件及补充条款详细要求:包括合同中未涉及的其他相关条款和协议。说明:此附件用于补充和完善合同内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商未按约定时间交付物业;业主未按约定时间接收物业;开发商交付的物业不符合约定标准;业主未按约定支付物业费用;双方未按约定履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约行为的认定依据合同条款和法律规定;责任认定标准根据违约行为的严重程度和损失的大小确定;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.违约责任示例说明:开发商未按约定时间交付物业,每逾期一日应向业主支付____元违约金;业主未按约定时间接收物业,每逾期一日应向开发商支付____元违约金;开发商交付的物业不符合约定标准,导致业主遭受损失,开发商应赔偿业主实际损失;业主未按约定支付物业费用,开发商有权要求业主支付逾期付款利息和滞纳金。全文完。二零二四年度开发商物业交付协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2物业管理公司信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.物业交付条件4.1交付时间4.2交付标准4.3交付程序5.物业管理内容5.1物业管理范围5.2物业服务标准5.3服务项目及收费标准6.物业管理费用6.1物业管理费收取标准6.2费用支付方式6.3费用调整机制7.物业使用与维护7.1物业使用规则7.2物业维护责任7.3维护费用承担8.物业安全保障8.1安全管理制度8.2安全设施配置8.3应急预案9.违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.不可抗力12.1不可抗力事件定义12.2不可抗力事件处理13.合同附件13.1附件一:物业管理服务内容清单13.2附件二:物业管理费收费标准13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同变更与补充14.3合同解除与终止14.4合同解除后的处理14.5合同的适用法律14.6合同的解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指《二零二四年度开发商物业交付协议》。1.1.2“开发商”指提供物业并承担相应责任的房地产开发企业。1.1.3“物业管理公司”指接受开发商委托,负责物业管理的专业公司。1.1.4“物业”指开发商开发的住宅小区、商业楼宇等建筑物及其附属设施。1.1.5“物业管理费”指物业管理公司为提供物业管理服务所收取的费用。1.1.6“交付时间”指物业达到交付条件的具体日期。1.1.7“交付标准”指物业交付时应当达到的质量标准。1.2术语解释1.2.1“物业管理服务”指物业管理公司提供的包括但不限于保安、清洁、绿化、维修等服务。1.2.2“使用规则”指物业使用人应当遵守的相关规定和制度。1.2.3“维护责任”指物业管理公司对物业进行日常维护和保养的责任。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1开发商名称:________2.1.2开发商法定代表人:________2.1.3开发商注册地址:________2.1.4开发商联系电话:________2.2物业管理公司信息2.2.1物业管理公司名称:________2.2.2物业管理公司法定代表人:________2.2.3物业管理公司注册地址:________2.2.4物业管理公司联系电话:________3.项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________4.物业交付条件4.1交付时间:____年____月____日4.2交付标准:按照国家相关标准和《物业管理条例》执行。4.3交付程序:4.3.1开发商应在交付前将物业交付给物业管理公司。4.3.2物业管理公司应在接收物业后进行验收,并签署验收报告。5.物业管理内容5.1物业管理范围:5.1.1保安服务5.1.2清洁服务5.1.3绿化服务5.1.4维修服务5.1.5消防安全5.1.6环境保护5.2物业服务标准:符合国家相关标准和物业管理行业规范。5.3服务项目及收费标准:详见附件二。6.物业管理费用6.1物业管理费收取标准:按照国家相关政策和物业管理行业规范执行。6.2费用支付方式:业主应在规定的时间内向物业管理公司支付物业管理费。6.3费用调整机制:物业管理费根据实际情况,可按年度进行调整,调整方案由双方协商确定。7.物业使用与维护7.1物业使用规则:7.1.1业主应遵守国家法律法规和物业管理相关规定。7.1.2业主应爱护物业及公共设施,不得随意损坏。7.2物业维护责任:7.2.1物业管理公司负责物业的日常维护和保养。7.2.2业主应承担因个人使用不当造成的物业损坏责任。8.物业安全保障8.1安全管理制度8.1.1物业管理公司应建立健全安全管理制度,确保物业及业主安全。8.1.2物业管理公司应定期对保安人员进行培训和考核。8.2安全设施配置8.2.1物业应配备必要的安防设施,如监控摄像头、消防设施等。8.2.2安全设施应定期检查和维护,确保其正常运行。8.3应急预案8.3.1物业管理公司应制定应急预案,包括火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的应对措施。8.3.2应急预案应定期演练,提高应对能力。9.违约责任9.1违约行为界定9.1.1开发商未按约定时间交付物业,应承担违约责任。9.1.2物业管理公司未按约定标准提供服务,应承担违约责任。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金。9.2.2违约金数额由双方协商确定。9.3违约争议解决9.3.1双方发生争议,应友好协商解决。9.3.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应优先选择协商方式解决争议。10.1.2协商不成的,可选择仲裁或诉讼方式解决争议。10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:________10.2.2人民法院:________10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。10.3.2争议解决机构应在接到争议后60日内作出裁决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签订本合同并签字盖章。11.1.2本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同期满。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除条件11.3.1违约行为严重,损害对方利益。11.3.2不可抗力导致合同无法履行。12.不可抗力12.1不可抗力事件定义12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力事件处理12.2.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。12.2.2不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延。13.合同附件13.1附件一:物业管理服务内容清单13.2附件二:物业管理费收费标准13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式进行。14.1.2通知送达地址为双方在合同中约定的地址。14.2合同变更与补充14.2.1合同的变更与补充应经双方协商一致,并以书面形式签订。14.3合同解除与终止14.3.1合同解除应书面通知对方。14.3.2合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜。14.4合同的适用法律14.4.1本合同适用中华人民共和国法律。14.5合同的解释权14.5.1本合同由双方共同解释,如有争议,提交有管辖权的人民法院裁决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事项的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、评估机构、监理单位等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同执行过程中,应遵守本合同的相关规定,并对自身行为承担相应的法律责任。15.2.2第三方的行为如违反本合同规定,导致甲乙双方或相关方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,参与合同执行过程中的相关活动。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由第三方签署相关协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1.1明确第三方在合同执行过程中的职责范围,避免职责交叉或缺失。17.1.2约定第三方在合同执行过程中的保密义务,确保甲乙双方的商业秘密不被泄露。17.1.3约定第三方在合同执行过程中的报告义务,确保甲乙双方及时了解合同执行情况。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额是指第三方在违反本合同规定,导致甲乙双方或相关方遭受损失时,应承担的最高赔偿责任。18.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,并作为合同附件。18.3.1第三方的注册资本或净资产。18.3.2第三方在同类业务中的历史赔偿记录。18.3.3合同标的金额。18.3.4合同履行期间可能发生的风险。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方介入后,其职责范围、权利义务应与甲乙双方明确划分。19.2第三方与其他各方的关系如下:19.2.1第三方与甲乙方的关系:第三方作为甲乙双方共同委托的第三方,应服从甲乙双方的管理和监督。19.2.2第三方与相关方的关系:第三方在执行合同过程中,应与相关方保持良好沟通,确保合同顺利履行。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后,合同履行过程中产生的争议,应按照本合同约定的争议解决方式处理。20.2第三方介入后,合同履行过程中出现的新情况,甲乙双方应协商解决,必要时可调整合同条款。20.3第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同约定的义务,确保合同目标的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:物业管理服务内容清单要求:详细列出物业管理服务的具体项目,如保安服务、清洁服务、绿化服务、维修服务等。说明:本清单作为合同附件,用于明确物业管理公司的服务范围和标准。2.附件二:物业管理费收费标准要求:明确列出物业管理费的计算方式、收费标准以及调整机制。说明:本收费标准作为合同附件,用于规范物业管理费的收取和使用。3.附件三:第三方介入协议要求:详细约定第三方的职责、权利、义务及责任限额。说明:本协议作为合同附件,用于明确第三方在合同执行过程中的地位和责任。4.附件四:安全管理制度要求:制定包括消防、防盗、环境卫生等方面的安全管理制度。说明:本制度作为合同附件,用于保障物业及业主的安全。5.附件五:应急预案要求:制定包括火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的应急预案。说明:本预案作为合同附件,用于指导应急处置,减少损失。6.附件六:物业使用规则要求:明确业主在使用物业时应遵守的规定和制度。说明:本规则作为合同附件,用于规范业主的行为,维护物业秩序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发商未按约定时间交付物业责任认定:开发商应承担违约责任,支付违约金,并赔偿业主因此遭受的损失。示例:开发商未能在合同约定的交付时间内交付物业,应支付业主违约金,并赔偿业主因延迟交付造成的损失。1.2物业管理公司未按约定标准提供服务责任认定:物业管理公司应承担违约责任,支付违约金,并赔偿业主因此遭受的损失。示例:物业管理公司未按合同约定提供清洁服务,应支付业主违约金,并赔偿业主因服务不到位造成的损失。1.3第三方违反合同约定责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:第三方在执行合同过程中,未能履行保密义务,泄露了甲乙双方的商业秘密,应支付违约金,并赔偿损失。2.违约责任认定标准根据违约行为的性质、程度、损失大小等因素,确定违约责任的大小。违约责任以合同约定为准,如无约定,可参照相关法律法规。全文完。二零二四年度开发商物业交付协议2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3物业交付时间及条件2.1物业交付范围及内容2.2物业交付标准2.3物业交付流程3.1交付验收标准3.2交付验收流程3.3交付验收不合格的处理4.1物业保修及维修责任4.2保修期限及范围4.3维修流程及费用5.1物业管理服务内容及标准5.2物业管理费收取标准及支付方式5.3物业管理费调整及使用6.1物业使用规定6.2物业使用限制6.3违约责任及处理7.1物业维护及保养责任7.2物业维护保养计划7.3物业维护保养费用8.1物业安全及消防责任8.2安全管理制度及措施8.3消防设施及器材维护9.1物业配套设施及公共设施使用9.2配套设施及公共设施维护9.3配套设施及公共设施费用10.1物业交付后的物业管理权移交10.2物业管理权移交条件10.3物业管理权移交流程11.1合同履行及违约责任11.2违约责任的承担11.3合同解除及终止条件12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.1合同生效及变更13.2合同解除及终止13.3合同的补充及附件14.1合同签署及生效日期14.2合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:____________________1.1.2开发商住所:____________________1.1.3开发商法定代表人:____________________1.1.4开发商联系电话:____________________1.1.5开发商开户银行:____________________1.1.6开发商银行账户:____________________1.2合同签订日期及地点1.2.1合同签订日期:____年____月____日1.2.2合同签订地点:____________________1.3物业交付时间及条件1.3.1物业交付时间:____年____月____日之前1.3.2.1物业工程竣工并验收合格;1.3.2.2物业配套设施完善;1.3.2.3物业权属清晰;1.3.2.4物业费用缴纳完毕。2.1物业交付范围及内容2.1.1物业交付范围:包括但不限于建筑物本体、附属设施、公共区域及配套设施等;2.1.2物业交付内容:具体包括:2.1.2.1建筑物本体:包括主体结构、装饰装修、门窗、厨卫设备等;2.1.2.2附属设施:包括电梯、消防设施、监控系统、强弱电系统等;2.1.2.3公共区域:包括大堂、走廊、楼梯、电梯间、停车场等;2.1.2.4配套设施:包括幼儿园、商业网点、健身房、游泳池等。2.2物业交付标准2.2.1.1结构安全可靠,无安全隐患;2.2.1.2装饰装修符合设计要求,质量合格;2.2.1.3设备设施运行正常,无故障;2.2.1.4公共区域整洁、卫生、安全;2.2.1.5配套设施功能完善,使用方便。2.3物业交付流程2.3.1开发商应在物业交付前将交付通知书送达业主;2.3.2业主在收到交付通知书后,应在规定时间内进行验收;2.3.3业主验收合格后,开发商应与业主签订物业交接确认书;2.3.4业主验收不合格的,应在验收通知书上注明不合格事项,开发商应在规定时间内进行整改。3.1交付验收标准3.1.1.1物业交付时应提供完整的竣工资料、权属证明等文件;3.1.1.2物业交付时应具备正常运行所需的设备、设施;3.1.1.3物业交付时应保证公共区域整洁、卫生、安全;3.1.1.4物业交付时应确保业主使用便利。3.2交付验收流程3.2.1业主收到交付通知书后,应在规定时间内进行验收;3.2.2业主在验收过程中应详细检查物业质量、设备设施运行等情况;3.2.3业主验收不合格的,应在验收通知书上注明不合格事项,开发商应在规定时间内进行整改;3.2.4业主验收合格后,开发商应与业主签订物业交接确认书。3.3交付验收不合格的处理3.3.1业主验收不合格的,开发商应在接到验收通知书后____日内进行整改;3.3.2整改后,开发商应重新通知业主进行验收;3.3.3若业主再次验收不合格,开发商应在____日内再次整改;3.3.4若开发商未按期整改,业主有权要求解除合同,并要求开发商承担违约责任。4.1物业保修及维修责任4.1.1物业保修期限:自交付之日起____年;4.1.2物业保修范围:包括建筑物主体结构、装饰装修、设备设施等;4.1.3维修责任:开发商负责在保修期内对物业进行维修,维修费用由开发商承担。4.2保修期限及范围4.2.1主体结构:____年;4.2.2装饰装修:____年;4.2.3设备设施:____年。4.3维修流程及费用4.3.1业主发现物业存在质量问题,应在发现之日起____日内通知开发商;4.3.2开发商应在接到通知后____日内进行维修;4.3.3维修费用由开发商承担,但若因业主不当使用造成损坏的,维修费用由业主承担。5.1物业管理服务内容及标准5.1.1物业管理服务内容包括但不限于:5.1.1.1日常物业管理;5.1.1.2设备设施维护;5.1.1.3安全保卫;5.1.1.4清洁卫生;5.1.1.5业主服务。5.2物业管理费收取标准及支付方式5.2.1物业管理费收取标准:____元/平方米·月;5.2.2支付方式:业主应在每月____日前将物业管理费缴纳至开发商指定账户。5.3物业管理费调整及使用5.3.1物业管理费调整:根据物价部门相关规定及实际情况,开发商可对物业管理费进行调整;5.3.2物业管理费使用:物业管理费用于物业的日常维护、管理及公共设施设备运行等。6.1物业使用规定6.1.1业主应遵守国家及地方相关法律法规,合理使用物业;6.1.2业主应爱护公共设施设备,不得随意损坏或占用;6.1.3业主应保持公共区域整洁、卫生、安全。6.2物业使用限制6.2.1业主不得擅自改变物业结构、用途;6.2.2业主不得在公共区域堆放杂物、饲养动物;6.2.3业主不得进行噪音扰民、破坏环境等行为。6.3违约责任及处理6.3.1业主违反本合同约定,应承担违约责任,包括但不限于:6.3.1.1支付违约金;6.3.1.2恢复原状;6.3.1.3承担相应法律责任。7.1物业维护及保养责任7.1.1开发商负责物业的维护及保养,确保物业正常运行;7.1.2开发商应定期对物业进行巡查,发现问题及时处理;7.1.3开发商应制定物业维护保养计划,并严格执行。7.2物业维护保养计划7.2.1开发商应根据物业实际情况,制定年度、季度、月度物业维护保养计划;7.2.2物业维护保养计划应包括:7.2.2.1设备设施维护保养;7.2.2.2公共区域清洁、绿化、卫生;7.2.2.3安全隐患排查及整改。7.3物业维护保养费用7.3.1物业维护保养费用由开发商承担;7.3.2物业维护保养费用应纳入物业管理费中。8.1物业安全及消防责任8.1.1开发商负责物业的安全管理工作,确保物业安全;8.1.2开发商应制定安全管理制度,明确安全责任;8.1.3开发商应配备必要的安全设施和消防器材,并定期进行检查和维护。8.2安全管理制度及措施8.2.1开发商应建立健全安全管理制度,包括但不限于:8.2.1.1保安巡逻制度;8.2.1.2消防安全管理制度;8.2.1.3应急预案。8.3消防设施及器材维护8.3.1开发商应确保消防设施和器材的完好有效,定期进行检查和维护;8.3.2开发商应定期组织消防演练,提高业主的消防安全意识。9.1物业配套设施及公共设施使用9.1.1物业配套设施及公共设施的使用应遵循公平、合理、有序的原则;9.1.2业主在使用配套设施及公共设施时,应遵守相关规定,不得损坏或擅自改变。9.2配套设施及公共设施维护9.2.1开发商负责配套设施及公共设施的维护工作;9.2.2业主在使用过程中发现设施损坏,应及时通知开发商进行维修。9.3配套设施及公共设施费用9.3.1配套设施及公共设施的费用由开发商承担;9.3.2业主在使用配套设施及公共设施时,应按规定支付相关费用。10.1物业交付后的物业管理权移交10.1.1物业交付后,物业管理权由开发商移交给物业管理公司;10.1.2物业管理权移交应办理相关手续,确保权属清晰。10.2物业管理权移交条件10.2.1物业交付合格;10.2.2物业管理合同签订;10.2.3物业管理费缴纳完毕。10.3物业管理权移交流程10.3.1开发商与物业管理公司签订物业管理合同;10.3.2开发商将物业管理权及相关资料移交给物业管理公司;10.3.3物业管理公司接收物业管理权并开始履行管理职责。11.1合同履行及违约责任11.1.1合同双方应严格按照合同约定履行各自义务;11.1.2任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.2违约责任的承担11.2.1违约方应支付违约金;11.2.2受害方有权要求违约方继续履行合同或采取补救措施;11.2.3违约方给对方造成损失的,应承担赔偿责任。11.3合同解除及终止条件11.3.1合同双方协商一致,可解除合同;11.3.2.1物业交付合格;11.3.2.2合同约定的终止条件成就。12.1争议解决方式12.1.1合同双方发生争议,应友好协商解决;12.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1提交仲裁或诉讼的,应按照相关法律法规的规定进行;12.2.2仲裁或诉讼期间,除争议事项外,合同其他条款继续履行。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担;12.3.2若双方均有过错,争议解决费用由双方按比例分担。13.1合同生效及变更13.1.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效;13.1.2合同的变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2合同解除及终止13.2.1合同解除及终止应按照相关法律法规的规定进行;13.2.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。13.3合同的补充及附件13.3.1合同的补充及附件是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力;13.3.2合同的补充及附件应由双方签字(或盖章)确认。14.1合同签署及生效日期14.1.1合同签署日期:____年____月____日;14.1.2合同生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同附件及补充协议14.2.1本合同附件包括:14.2.1.1物业交付清单;14.2.1.2物业管理合同;14.2.1.3物业收费标准;14.2.1.4其他双方认为必要的文件。14.2.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方的概念界定1.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的其他主体,包括但不限于中介机构、技术服务提供商、法律顾问、评估机构等。1.2第三方的责权利1.2.1第三方在合同履行过程中,应按照合同约定或委托事项提供专业服务,并承担相应的责任。1.2.2第三方享有按照合同约定或委托事项收取服务费用的权利。1.2.3第三方应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德,维护甲乙双方的合法权益。1.3第三方与其他各方的划分说明1.3.1第三方与甲乙双方之间为服务提供与接受的关系,不参与甲乙双方的权利义务关系。1.3.2第三方应独立承担因自身原因造成的损失,不因此影响甲乙双方的权益。1.3.3甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中,不损害其他方的合法权益。2.1第三方介入的条件及程序2.1.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确介入事项、职责和权利义务。2.1.2甲乙双方应向第三方提供必要的资料和授权,以便第三方履行职责。2.2第三方介入时的额外条款2.2.1.1第三方的具体职责和任务;2.2.1.2第三方的权利和义务;2.2.1.3第三方的责任限额;2.2.1.4第三方的服务期限;2.2.1.5第三方的保密义务。2.3第三方责任限额的明确2.3.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、范围和风险程度确定。2.3.2第三方责任限额应在补充协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人股份无偿转让与公司治理协议4篇
- 二零二五年度民宿客栈资产租赁管理合同样本4篇
- 2025年装修工程环境保护责任书2篇
- 通讯录系统c课程设计
- 2025年智能穿戴设备销售与分销合同范本
- 魔t的设计课程设计
- 2025年铁路货物运输操作规范合同6篇
- 二零二五年度面条产品绿色包装研发与应用合同4篇
- 二零二五年美容院美容院美容院员工绩效考核及薪酬合同4篇
- 2025年度个人房屋装修贷款担保合同范本12篇
- 企业内部客供物料管理办法
- 妇科临床葡萄胎课件
- 药学技能竞赛标准答案与评分细则处方
- 2025届高考英语 716个阅读理解高频词清单
- 报建协议书模板
- 汽车配件购销合同范文
- 贵州省2024年中考英语真题(含答案)
- 施工项目平移合同范本
- (高清版)JTGT 3360-01-2018 公路桥梁抗风设计规范
- 胰岛素注射的护理
- 云南省普通高中学生综合素质评价-基本素质评价表
评论
0/150
提交评论