版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度彩钢厂房施工临时用电及水供应合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.施工项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.临时用电供应3.1用电设施及设备3.2用电负荷及参数3.3用电费用及支付方式3.4用电安全管理4.临时用水供应4.1水源及水质4.2用水量及参数4.3水费计算及支付4.4水资源节约与保护5.施工现场安全管理5.1安全生产责任制5.2安全设施及设备5.3安全教育培训5.4事故处理及报告6.环境保护与污染防治6.1环境保护责任6.2污染防治措施6.3环保设施及设备6.4环保费用承担7.施工进度与质量管理7.1施工进度计划7.2质量标准及检验7.3施工变更及调整7.4质量保证措施8.费用结算与支付8.1费用组成及计算8.2支付方式及时间8.3费用调整及争议处理9.违约责任与争议解决9.1违约情形及责任9.2争议解决方式9.3违约金及赔偿10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.合同终止与清算11.1合同终止条件11.2清算程序及责任11.3合同终止后的权利义务12.合同附件12.1附件一:施工图纸及技术资料12.2附件二:施工合同补充协议12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方信息1.1.1甲方名称:________1.1.2甲方地址:________1.1.3甲方联系人:________1.1.4甲方联系电话:________1.2乙方信息1.2.1乙方名称:________1.2.2乙方地址:________1.2.3乙方联系人:________1.2.4乙方联系电话:________2.施工项目概述2.1项目名称:二零二四年度彩钢厂房施工项目2.2项目地点:________2.3项目规模:________2.4施工期限:自____年____月____日起至____年____月____日止3.临时用电供应3.1用电设施及设备3.1.1用电设施包括:配电箱、电缆、插座等3.1.2用电设备包括:照明设备、电动工具等3.2用电负荷及参数3.2.1最大负荷:________(千瓦)3.2.2电压:________(伏)3.2.3频率:________(赫兹)3.3用电费用及支付方式3.3.1用电费用计算依据:国家电价标准3.3.2用电费用支付方式:按月结算,每月____日前支付上月电费3.4用电安全管理3.4.1乙方负责用电设施的安全检查与维护3.4.2甲方负责用电设备的安全操作与管理4.临时用水供应4.1水源及水质4.1.1水源:________4.1.2水质:符合国家生活饮用水卫生标准4.2用水量及参数4.2.1最大用水量:________(立方米/日)4.2.2水压:________(兆帕)4.3水费计算及支付4.3.1水费计算依据:国家水价标准4.3.2水费支付方式:按月结算,每月____日前支付上月水费4.4水资源节约与保护4.4.1乙方负责用水设施的安全检查与维护4.4.2甲方负责用水设备的安全操作与管理,节约用水,防止浪费5.施工现场安全管理5.1安全生产责任制5.1.1甲方、乙方共同遵守国家安全生产法律法规5.1.2乙方负责施工过程中的安全管理工作5.2安全设施及设备5.2.1乙方应配备必要的安全设施及设备,如安全帽、安全带、防护网等5.2.2甲方应提供施工现场的安全通道5.3安全教育培训5.3.1乙方应对施工人员进行安全教育培训5.3.2甲方应监督培训效果5.4事故处理及报告5.4.1发生安全事故时,乙方应及时报告甲方5.4.2甲方、乙方共同配合事故调查及处理6.环境保护与污染防治6.1环境保护责任6.1.1乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响6.1.2甲方应监督乙方履行环境保护责任6.2污染防治措施6.2.1乙方应采取有效措施,防止施工过程中产生废气、废水、固体废弃物等污染物6.2.2甲方应监督乙方污染防治措施的实施6.3环保设施及设备6.3.1乙方应配备必要的环保设施及设备6.3.2甲方应提供环保设施及设备的运行条件6.4环保费用承担6.4.1环保费用按实际发生额计算,由乙方承担6.4.2甲方应监督环保费用使用的合理性和有效性8.费用结算与支付8.1费用组成及计算8.1.1施工临时用电费用8.1.2施工临时用水费用8.1.3施工现场安全防护费用8.1.4施工现场环境保护费用8.1.5其他相关费用8.2支付方式及时间8.2.1乙方应于每月____日前向甲方提交费用清单8.2.2甲方应在收到费用清单后的____日内完成支付8.3费用调整及争议处理8.3.1如遇政策调整,费用将相应调整8.3.2双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼9.违约责任与争议解决9.1违约情形及责任9.1.1乙方未按合同约定提供用电或用水,甲方有权要求乙方承担违约责任9.1.2乙方未按合同约定进行安全防护或环保措施,甲方有权要求乙方承担违约责任9.1.3甲方未按合同约定支付费用,乙方有权要求甲方承担违约责任9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议9.2.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3违约金及赔偿9.3.1乙方违约,应向甲方支付____%的违约金9.3.2甲方违约,应向乙方支付____%的违约金9.3.3因违约给对方造成损失的,还应赔偿实际损失10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同文本并加盖公章10.1.2甲方确认施工项目已具备用电、用水条件10.2合同变更程序10.2.1双方协商一致,签订书面变更协议10.2.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力10.3合同解除条件10.3.1双方协商一致10.3.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.4合同解除程序10.4.1双方签订书面解除协议10.4.2解除协议作为合同附件,具有同等法律效力11.合同终止与清算11.1合同终止条件11.1.1施工项目完工11.1.2合同约定的其他终止条件11.2清算程序及责任11.2.1双方应进行费用结算11.2.2乙方应清理施工现场,恢复原状11.2.3双方对合同终止后的权利义务进行清算11.3合同终止后的权利义务11.3.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务12.合同附件12.1附件一:施工图纸及技术资料12.2附件二:施工合同补充协议12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效日期13.1合同签署日期:____年____月____日13.2合同生效日期:自双方签署之日起生效14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、设计单位等。2.第三方介入的合法性2.1第三方介入应遵循国家法律法规及合同约定。2.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,保证工作质量。3.1.2第三方对因其自身原因导致的合同履行障碍,应承担相应的责任。3.1.3第三方在提供的服务中,若出现违反法律法规或合同约定的情况,应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。3.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.2.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付费用。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入的必要性:4.1.1若合同履行过程中,甲方或乙方认为需要第三方介入,应提前向对方提出申请,并说明介入的理由。4.1.2第三方介入的申请应包括第三方的基本信息、介入目的、工作内容、预期效果等。4.2第三方的选择与确认:4.2.1第三方的选择应经过甲乙双方协商一致。4.2.2第三方的选择应确保其具备相应的资质和能力。4.2.3第三方的确认需签订书面协议,明确甲乙双方与第三方的权利义务。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定:5.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定确定。5.1.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。5.2责任限额的调整:5.2.1若合同履行过程中,因第三方原因导致的责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。5.2.2调整后的责任限额应书面通知第三方。6.第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方应按照合同约定,向甲方提供服务,甲方应按照约定支付费用。6.1.2第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果进行验收。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方应按照合同约定,向乙方提供服务,乙方应按照约定支付费用。6.2.2第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作成果进行验收。6.3第三方与甲乙双方的划分:6.3.1第三方对甲乙双方均负有提供服务的义务。6.3.2第三方的工作成果应满足甲乙双方的要求。6.3.3甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保合同履行。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件:7.1.1合同履行完毕。7.1.2第三方完成合同约定的全部工作。7.1.3双方协商一致。7.2第三方介入的终止程序:7.2.2甲乙双方对第三方的工作成果进行验收。7.2.3双方签订终止协议,明确第三方的责任和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料详细要求:包含施工图纸、设计说明、材料清单、施工工艺等,需符合国家相关标准和规范。说明:本附件为施工过程中的重要依据,乙方应确保图纸及技术资料的完整性和准确性。2.附件二:施工合同补充协议详细要求:针对合同中未尽事宜或特殊要求,双方可签订补充协议,内容应明确、具体。说明:补充协议与本合同具有同等法律效力,双方应共同遵守。3.附件三:临时用电设施清单详细要求:列明所有临时用电设施的型号、规格、数量、安装位置等。说明:本清单为用电管理的依据,乙方应确保设施的安全性和可靠性。4.附件四:临时用水设施清单详细要求:列明所有临时用水设施的型号、规格、数量、安装位置等。说明:本清单为用水管理的依据,乙方应确保设施的安全性和可靠性。5.附件五:安全防护措施及设备清单详细要求:列明施工现场所需的安全防护措施及设备,如安全网、防护栏、警示标志等。说明:本清单为施工现场安全管理的依据,乙方应确保设施的有效性。6.附件六:环境保护措施及设备清单详细要求:列明施工现场所需的环境保护措施及设备,如防尘网、废水处理设施等。说明:本清单为施工现场环保管理的依据,乙方应确保设施的有效性。7.附件七:费用清单详细要求:列明各项费用,如用电费、用水费、安全防护费、环保费等。说明:本清单为费用结算的依据,甲乙双方应按照约定支付费用。8.附件八:验收报告详细要求:列明施工项目的验收情况,包括质量、进度、安全、环保等方面。说明:本报告为施工项目完成的依据,甲乙双方应共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定提供用电或用水。1.2乙方未按合同约定进行安全防护或环保措施。1.3甲方未按合同约定支付费用。1.4第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定提供用电或用水,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2乙方未按合同约定进行安全防护或环保措施,导致安全事故或环境污染,乙方应承担相应的法律责任。2.3甲方未按合同约定支付费用,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.4第三方未按合同约定履行职责,导致合同无法履行,第三方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定在施工过程中进行安全防护,导致施工人员受伤,乙方应承担医疗费用、误工费等损失。3.2甲方未按合同约定支付用水费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担逾期付款的利息。3.3第三方未按合同约定提供合格的检测报告,导致施工项目无法验收,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。二零二四年度彩钢厂房施工临时用电及水供应合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.2相关法律法规2.3政策支持3.项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3施工内容3.4施工工期4.临时用电及水供应范围4.1用电范围4.2水供应范围5.用电及水供应方案5.1供电方案5.2水供应方案6.用电及水供应费用6.1电费计算方式6.2水费计算方式6.3费用支付方式7.施工现场用电及水管理7.1用电安全管理7.2水资源管理8.临时用电及水设施建设8.1用电设施建设8.2水设施建设9.施工期间用电及水供应保障9.1用电供应保障9.2水供应保障10.临时用电及水设施维护10.1用电设施维护10.2水设施维护11.合同变更及终止11.1变更条件11.2变更程序11.3终止条件11.4终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2双方地址(1)甲方地址:[甲方详细地址](2)乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系方式:[甲方联系电话](2)乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系方式:[乙方联系电话]2.合同签订背景及依据2.1项目背景[项目名称]位于[项目地点],甲方负责该项目的建设,乙方作为施工单位,参与本项目。2.2相关法律法规本合同签订及履行应遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水法》等相关法律法规。2.3政策支持本合同签订及履行应遵循国家及地方政府的有关政策规定。3.项目概况3.1工程名称[项目名称]3.2工程地点[项目详细地址]3.3施工内容包括但不限于彩钢厂房主体结构、附属设施等的施工。3.4施工工期自合同签订之日起至[竣工日期]止。4.临时用电及水供应范围4.1用电范围包括但不限于施工现场、办公区、生活区等区域的用电。4.2水供应范围包括但不限于施工现场、办公区、生活区等区域的生活用水。5.用电及水供应方案5.1供电方案甲方负责为乙方提供符合国家标准的电力,乙方按照实际用电需求向甲方申请用电。5.2水供应方案甲方负责为乙方提供符合国家标准的自来水,乙方按照实际用水需求向甲方申请用水。6.用电及水供应费用6.1电费计算方式乙方按照实际用电量,按照国家及地方规定的电价标准支付电费。6.2水费计算方式乙方按照实际用水量,按照国家及地方规定的用水收费标准支付水费。6.3费用支付方式乙方应在每月的[具体日期]前,将上月电费、水费共计[金额]元汇入甲方指定的账户。7.施工现场用电及水管理7.1用电安全管理乙方应严格遵守国家有关用电安全的规定,确保用电安全。7.2水资源管理乙方应节约用水,防止水资源浪费,合理使用水资源。8.临时用电及水设施建设8.1用电设施建设乙方应根据甲方提供的用电方案,自行负责临时用电设施的建设,包括但不限于配电箱、电缆、插座等。8.2水设施建设乙方应根据甲方提供的水供应方案,自行负责临时水设施的建设,包括但不限于水管、水表、阀门等。9.施工期间用电及水供应保障9.1用电供应保障甲方应确保乙方在施工期间,临时用电的稳定供应,如遇停电,甲方应在[响应时间]内恢复正常供电。9.2水供应保障甲方应确保乙方在施工期间,临时用水的稳定供应,如遇停水,甲方应在[响应时间]内恢复正常供水。10.临时用电及水设施维护10.1用电设施维护乙方应负责临时用电设施的日常维护和保养,确保设施正常运行。10.2水设施维护乙方应负责临时水设施的日常维护和保养,确保设施正常运行。11.合同变更及终止11.1变更条件任何一方如需变更合同内容,应提前[提前通知时间]书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。11.2变更程序变更协议应经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。11.3终止条件(1)合同约定的施工期限届满,工程已竣工;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.4终止程序(1)终止合同的通知;(2)清理剩余工程及设施;(3)结算剩余费用;(4)签订终止合同协议。12.违约责任12.1违约情形任何一方违反本合同约定,均构成违约。12.2违约责任承担(1)赔偿守约方因此遭受的直接经济损失;(2)承担相应的违约金;(3)承担法律规定的其他违约责任。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。13.2争议解决机构仲裁机构应按照其仲裁规则进行仲裁。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件(1)临时用电及水供应方案;(2)用电及水费结算单;(3)其他双方认为必要的文件。14.3其他约定本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,参与合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:(1)监理服务:对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。(2)检测服务:对施工材料、工程质量进行检测,提供检测报告。(3)咨询服务:提供专业意见或建议,协助合同双方解决合同执行中的问题。(4)保险服务:为合同双方提供相关保险,降低风险。16.第三方介入的程序16.1第三方选择甲乙双方应协商确定第三方,并签订相关合作协议。16.2第三方参与第三方应根据合作协议和本合同的规定,参与合同执行。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方的责任应限于其提供的专业服务范围内,不包括因甲乙双方责任导致的问题。17.2责任限额第三方的责任限额应根据其合作协议和本合同的规定确定,具体如下:(1)监理单位:对因监理失误导致的工程质量问题,承担不超过[金额]元的赔偿责任。(2)检测机构:对因检测失误导致的检测结果错误,承担不超过[金额]元的赔偿责任。(3)咨询顾问:对因咨询建议错误导致的损失,承担不超过[金额]元的赔偿责任。(4)保险机构:按照保险合同的约定,承担相应的赔偿责任。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供相应的服务,甲方应支付第三方相应的服务费用。18.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成施工任务,乙方应支付第三方相应的服务费用。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入的合法性第三方介入应符合国家法律法规及行业规范的要求。19.2第三方介入的保密义务第三方在合同执行过程中,应对甲乙双方的信息保密。19.3第三方介入的独立性第三方应独立行使职责,不受甲乙双方及其他第三方的不当干预。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。20.2争议解决机构仲裁机构应按照其仲裁规则进行仲裁。21.第三方介入的合同终止21.1终止条件(1)本合同终止;(2)第三方服务完成;(3)双方协商一致解除第三方介入的合同。21.2终止程序(1)终止合同的通知;(2)清理剩余服务及费用;(3)签订终止合同协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本详细要求:提供甲方有效的营业执照副本,以证明甲方的合法注册和经营资格。2.乙方营业执照副本详细要求:提供乙方有效的营业执照副本,以证明乙方的合法注册和经营资格。3.临时用电及水供应方案详细要求:提供详细的临时用电及水供应方案,包括供电范围、水供应范围、用电及水供应方案等。4.第三方合作协议详细要求:提供与第三方签订的合作协议,明确第三方在合同履行过程中的职责和权利。5.用电及水费结算单详细要求:提供用电及水费的结算单,记录每月的电费和水费支出情况。6.施工现场用电及水管理记录详细要求:记录施工现场用电及水管理的日常情况,包括用电安全管理、水资源管理等。7.临时用电及水设施建设方案详细要求:提供临时用电及水设施的建设方案,包括用电设施建设、水设施建设等。8.施工期间用电及水供应保障记录详细要求:记录施工期间用电及水供应保障的执行情况,包括用电供应保障、水供应保障等。9.临时用电及水设施维护记录详细要求:记录临时用电及水设施的维护情况,包括用电设施维护、水设施维护等。10.第三方检测报告详细要求:提供第三方检测机构出具的检测报告,证明施工材料、工程质量的符合性。11.第三方咨询顾问意见书详细要求:提供第三方咨询顾问出具的意见书,为合同执行提供专业建议。12.保险合同及保险单详细要求:提供保险合同及保险单,证明相关保险的有效性和覆盖范围。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定提供电力供应。责任认定标准:甲方应承担因停电造成的乙方经济损失,并支付违约金。示例说明:若甲方未在规定时间内恢复供电,导致乙方工程延误,甲方应赔偿乙方因延误造成的损失,并支付[金额]元的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准:乙方应承担因延误造成的甲方经济损失,并支付违约金。示例说明:若乙方未按合同约定完成工程,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方因延误造成的损失,并支付[金额]元的违约金。3.违约行为:第三方未按合作协议提供服务质量。责任认定标准:第三方应承担因服务质量问题导致的损失,并支付违约金。示例说明:若第三方检测机构提供的检测报告存在错误,导致工程问题,第三方应赔偿由此造成的损失,并支付[金额]元的违约金。4.违约行为:任何一方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应承担因延迟付款造成的损失,并支付违约金。示例说明:若乙方未按时支付电费,甲方有权要求乙方支付[金额]元的违约金。5.违约行为:任何一方泄露合同信息。责任认定标准:泄露方应承担因信息泄露造成的损失,并支付违约金。示例说明:若甲方泄露乙方商业机密,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失,并支付[金额]元的违约金。全文完。二零二四年度彩钢厂房施工临时用电及水供应合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.施工项目及范围3.1工程概况3.2施工范围4.临时用电及水供应4.1供电方案4.2水供应方案4.3设备设施要求5.合同期限5.1合同开始时间5.2合同结束时间6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限7.甲方责任与义务7.1甲方提供资料7.2甲方协调工作7.3甲方验收标准8.乙方责任与义务8.1乙方提供设备8.2乙方施工管理8.3乙方验收标准9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更11.1变更程序11.2变更效力12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.合同附件14.1附件一:施工用电及水供应详细方案14.2附件二:设备清单14.3附件三:验收报告第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“甲方”指委托施工方,即彩钢厂房的建设单位。1.1.2“乙方”指承担施工任务的施工单位。1.1.3“临时用电及水供应”指乙方为甲方在施工期间提供的临时用电和用水服务。1.1.4“施工项目”指甲方委托乙方施工的彩钢厂房项目。1.1.5“合同期限”指本合同的有效期限。1.1.6“合同金额”指乙方为甲方提供临时用电及水供应服务的总费用。1.2定义1.2.1“供电方案”指乙方为甲方提供的临时用电的具体方案,包括供电设备、线路、电压、电流等。1.2.2“水供应方案”指乙方为甲方提供的临时用水的具体方案,包括水源、管道、流量等。1.2.3“设备设施要求”指乙方为甲方提供的临时用电及水供应所需的设备、设施的规格、型号、数量等。2.双方基本信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称:________2.1.2甲方地址:________2.1.3联系人:________2.1.4联系电话:________2.2乙方信息2.2.1乙方名称:________2.2.2乙方地址:________2.2.3联系人:________2.2.4联系电话:________3.施工项目及范围3.1工程概况3.1.1工程名称:彩钢厂房建设项目3.1.2工程地点:________3.1.3工程规模:________3.1.4预计工期:________3.2施工范围3.2.1乙方负责施工期间甲方临时用电及水供应的安装、维护、运行和管理工作。3.2.2乙方负责临时用电及水供应设备的采购、安装和调试。3.2.3乙方负责临时用电及水供应设施的日常维护和保养。4.临时用电及水供应4.1供电方案4.1.1供电方式:________4.1.2供电电压:________4.1.3供电电流:________4.1.4供电时间:________4.2水供应方案4.2.1水源:________4.2.2水管道:________4.2.3水流量:________4.2.4水供应时间:________4.3设备设施要求4.3.1供电设备:________4.3.2水供应设备:________4.3.3其他设备:________5.合同期限5.1合同开始时间:____年__月__日5.2合同结束时间:____年__月__日6.付款方式及期限6.1付款方式:________6.2付款期限:6.2.1乙方完成临时用电及水供应设施安装调试后,甲方支付合同金额的________%。6.2.2乙方完成施工期间临时用电及水供应服务后,甲方支付合同金额的________%。6.2.3工程竣工验收合格后,甲方支付合同金额的________%。8.甲方责任与义务8.1甲方提供资料8.1.1甲方应在合同签订前提供施工项目的相关资料,包括但不限于施工图纸、设计文件、工程预算等。8.1.2甲方应确保提供的资料真实、完整、准确,并对因资料错误导致的后果承担责任。8.2甲方协调工作8.2.1甲方应负责协调施工现场的各项工作,确保乙方施工顺利进行。8.2.2甲方应配合乙方解决施工过程中遇到的困难,包括但不限于场地平整、道路通行等。8.3甲方验收标准8.3.1甲方应按照国家相关标准和合同约定对乙方完成的临时用电及水供应工作进行验收。8.3.2甲方应在乙方完成工作后七个工作日内完成验收,并出具验收报告。9.乙方责任与义务9.1乙方提供设备9.1.1乙方应按照合同要求提供符合国家标准的临时用电及水供应设备。9.1.2乙方应保证设备的安装、调试和运行安全可靠。9.2乙方施工管理9.2.1乙方应按照合同约定进行施工,确保施工质量、进度和安全。9.2.2乙方应建立健全施工管理制度,确保施工过程符合规范。9.3乙方验收标准9.3.1乙方应按照国家相关标准和合同约定对临时用电及水供应工作进行自检。9.3.2乙方应在自检合格后通知甲方进行验收。10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1若甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的________%。10.2乙方违约责任10.2.1若乙方未按时完成临时用电及水供应工作,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的________%。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.2争议解决机构11.2.1若协商不成,任何一方均有权将争议提交至________仲裁委员会仲裁。12.合同变更12.1变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署。12.2变更效力12.2.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致,可解除合同。13.2解除程序13.2.1合同解除需双方书面通知对方,并注明解除原因。14.合同终止14.1终止条件14.1.1合同期满,且乙方完成所有合同约定的临时用电及水供应工作。14.2终止程序14.2.1合同终止后,双方应进行合同履行情况的清算,并签署合同终止确认书。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指除甲方和乙方以外的,为合同执行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立法人、非法人组织或个人。15.1.2第三方介入的形式包括但不限于监理、审计、评估、咨询等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方在合同执行过程中应遵守国家法律法规和合同约定,独立、客观、公正地履行职责。15.2.2第三方有权根据合同约定和实际需要,要求甲方和乙方提供必要的信息和协助。15.2.3第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督检查,并提出改进建议。15.2.4第三方有权根据监督检查结果,向甲方和乙方提出违约责任追究的建议。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系:第三方接受甲方的委托,为甲方提供专业服务,双方应签订相应的委托协议。15.3.2第三方与乙方的关系:第三方对乙方的施工质量、进度和安全进行监督,乙方应积极配合。15.3.3第三方与合同其他各方的责任划分:第三方不参与合同主要义务的履行,其责任仅限于合同约定的监督、咨询等辅助服务。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入程序16.1.1甲方和乙方应就第三方介入事项达成一致,并书面通知对方。16.1.2甲方和乙方应在合同中明确第三方的职责、权限和责任。16.2第三方介入费用16.2.1第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年广东茂名文化传媒集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年浙江省温州市铁投集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年太平洋保险深圳分公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年四川宜宾市南溪区溯源农业投资开发有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 年度家用通风电器具战略市场规划报告
- 2025年黑龙江货运从业资格证模拟题
- 2025年晋中a2货运从业资格证模拟考试
- 2024年股权投资基金份额转让协议
- 沪科版 信息技术 必修1 2.3.2 网络信息下载 说课稿
- 二零二五年度汽车抵押使用权租赁协议6篇
- 主题班会《我爱爸爸妈妈》
- 新中小企业促进法宣讲暨十条的措施解读课件
- 机器学习与大数据技术PPT完整全套教学课件
- 班主任如何与家长进行有效沟通交流讲座PPT课件讲义
- 国际疾病分类ICD11编码库
- WORD版A4横版密封条打印模板(可编辑)
- 2023年北京广播电视台招聘140人(共500题含答案解析)笔试必备资料历年高频考点试题摘选
- 植树造林项目协调组织措施
- 一元一次方程的应用-行程问题说课课件
- 《舆论学原理与应用》考试复习题库(含答案)
- 食堂管理员年终个人工作总结5篇
评论
0/150
提交评论