二零二五年度房地产开发商与装修公司之间的装修合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地产开发商与装修公司之间的装修合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称、地址、联系人及联系方式1.2装修公司名称、地址、联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称、地址2.2建筑面积、结构类型2.3装修标准、装修范围3.合同签订及生效日期3.1合同签订日期3.2合同生效日期4.装修工程内容4.1室内装修项目4.2室外装修项目4.3配套设施安装5.装修工程进度5.1装修阶段划分5.2各阶段完成时间5.3验收标准6.装修材料及设备6.1材料品牌、规格、型号、数量6.2设备型号、数量6.3材料采购及验收7.工程款支付方式及进度7.1预付款比例及时间7.2进度款支付比例及时间7.3验收合格后支付尾款8.质保及保修8.1质保期限8.2保修期限8.3质保及保修责任9.违约责任9.1开发商违约责任9.2装修公司违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效条件12.1合同生效条件12.2合同生效手续13.合同附件13.1装修工程图纸13.2材料清单13.3其他相关文件14.合同其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称：房地产开发有限公司1.2房地产开发商地址：市区路号1.3房地产开发商联系人：1.5装修公司名称：装饰工程有限公司1.6装修公司地址：市区路号1.7装修公司联系人：2.项目概况2.1项目名称：小区栋号2.2项目地址：市区路号2.3建筑面积：120平方米2.4结构类型：框架结构2.5装修标准：中等装修标准2.6装修范围：室内墙面、地面、顶面装修，门窗安装，水电改造，洁具、厨具、卫浴设备安装3.合同签订及生效日期3.1合同签订日期：2024年3月15日3.2合同生效日期：合同签订后，双方签字盖章之日起生效4.装修工程内容4.1室内装修项目：4.1.1墙面：刮腻子、刷涂料4.1.2地面：铺设地板、瓷砖4.1.3顶面：吊顶、刷涂料4.1.4门窗：安装铝合金门窗4.2室外装修项目：4.2.1外墙：刷涂料4.2.2门窗：安装铝合金门窗4.3配套设施安装：4.3.1水电改造：重新布局、安装水电线路4.3.2洁具：安装马桶、洗手盆、淋浴房4.3.3厨具：安装橱柜、抽油烟机、燃气灶4.3.4卫浴设备：安装热水器、洗衣机5.装修工程进度5.1装修阶段划分：5.1.1前期准备阶段5.1.2施工阶段5.1.3验收阶段5.2各阶段完成时间：5.2.1前期准备阶段：2024年3月16日至2024年3月30日5.2.2施工阶段：2024年3月31日至2024年6月30日5.2.3验收阶段：2024年7月1日至2024年7月10日5.3验收标准：5.3.1装修质量符合国家标准及合同约定5.3.2施工现场整洁，无安全隐患5.3.3装修材料符合合同约定6.装修材料及设备6.1材料品牌、规格、型号、数量：6.1.1地板：品牌，规格：800mm×200mm，型号：，数量：100块6.1.2瓷砖：品牌，规格：600mm×600mm，型号：，数量：500平方米6.1.3涂料：品牌，型号：，数量：20桶6.2设备型号、数量：6.2.1马桶：品牌，型号：，数量：2个6.2.2洗手盆：品牌，型号：，数量：2个6.2.3淋浴房：品牌，型号：，数量：2套6.3材料采购及验收：6.3.1材料采购：由装修公司负责采购，并确保材料质量符合合同约定6.3.2材料验收：由双方共同验收，确认材料符合合同约定后签字确认8.质保及保修8.1质保期限：8.1.1装修工程主体结构质量保修期为5年8.1.2门窗、水电改造等隐蔽工程保修期为2年8.1.3其他装修部分保修期为1年8.2保修期限：8.2.1质保期结束后，进入保修期，保修期为2年8.3质保及保修责任：8.3.1装修公司负责在质保期内对出现质量问题的部位进行修复8.3.2质保期满后，装修公司应提供必要的维修服务，并按照实际维修费用收取合理费用9.违约责任9.1开发商违约责任：9.1.1未按时支付工程款，每延迟一日，应向装修公司支付延迟付款金额的千分之五作为违约金9.1.2未按时提供施工条件，每延迟一日，应向装修公司支付延误工期损失的千分之五作为违约金9.2装修公司违约责任：9.2.1未按时完成工程，每延迟一日，应向开发商支付延误工期损失的千分之五作为违约金9.2.2质量不符合约定，应负责返工，并承担因此造成的损失9.3违约赔偿：9.3.1双方违约时，应根据违约情况分别承担相应的责任9.3.2因违约给对方造成的损失，违约方应全额赔偿10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的，提交市区仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：10.2.1市区仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致11.1.2一方违约，另一方通知解除11.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行11.2合同解除程序：11.2.1解除合同应书面通知对方11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定结算工程款及相关费用12.合同生效条件12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章12.1.2相关政府部门审批通过12.2合同生效手续：12.2.1双方应按照法律规定办理合同备案手续13.合同附件13.1装修工程图纸13.2材料清单13.3其他相关文件14.合同其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同自签订之日起至装修工程竣工验收合格并交付使用之日起终止14.4本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并邀请参与合同履行的独立实体。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、评估机构、技术支持单位等。15.2第三方介入目的：15.2.1确保合同履行的透明度和公正性15.2.2提高工程质量和管理水平15.2.3促进合同各方之间的沟通与合作16.第三方介入程序16.1第三方选定：16.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方16.1.2第三方应具备相应的资质和经验16.2第三方职责：16.2.1第三方应按照合同约定和委托事项，对合同履行过程进行监督和检查16.2.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的5%17.1.2第三方因自身原因导致的损失，其责任限额内由第三方承担17.1.3第三方责任限额外的损失，由甲乙双方按照合同约定各自承担18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分：18.1.1第三方对甲方负责，确保合同履行符合甲方要求18.1.2甲方对第三方的工作进行监督，并提出合理建议18.2第三方与乙方的责任划分：18.2.1第三方对乙方负责，确保合同履行符合乙方要求18.2.2乙方对第三方的工作进行监督，并提出合理建议18.3第三方与合同其他各方的责任划分：18.3.1第三方对合同其他各方负责，确保合同履行符合各方的共同利益18.3.2合同其他各方对第三方的工作进行监督，并提出合理建议19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入时，甲乙双方应签订补充协议，明确第三方的具体职责和权利19.2补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力19.3.1合法性原则19.3.2公平原则19.3.3公开原则20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担20.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并作为合同履行的必要费用20.3第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在合同中约定21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件：21.1.1合同履行完毕21.1.2第三方职责已完成21.1.3双方协商一致21.2第三方介入的终止程序：21.2.2甲乙双方对第三方的工作进行评估，确认无误后终止第三方介入21.2.3终止第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定结算费用第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.装修工程图纸要求：图纸应详细标注装修项目的具体尺寸、材料规格、施工工艺等，并由设计师签字确认。说明：图纸是装修工程的基础文件，用于指导施工和验收。2.材料清单要求：清单应详细列出所用材料的品牌、规格、型号、数量、单价及总价，并由采购人员签字确认。说明：材料清单是合同履行的重要依据，用于核对材料采购和验收。3.施工进度计划要求：计划应详细列出各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里程碑。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具。4.验收报告要求：验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果及存在问题。说明：验收报告是确认工程质量的官方文件。5.付款进度表要求：表格应详细列出各阶段的付款金额、时间及付款条件。6.质保及保修协议要求：协议应详细列出质保和保修的期限、范围、责任及联系方式。说明：质保及保修协议是保障双方权益的重要文件。7.合同补充协议要求：补充协议应详细列出双方协商一致变更的条款。说明：补充协议是合同履行过程中的重要补充。8.争议解决协议要求：协议应详细列出争议解决的途径、机构及程序。说明：争议解决协议是预防合同履行过程中出现争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：开发商违约：1.1未按时支付工程款1.2未按时提供施工条件1.3工程质量不符合约定装修公司违约：2.1未按时完成工程2.2工程质量不符合约定2.3未按合同约定履行保修义务2.责任认定标准：开发商违约责任认定：2.1每延迟一日支付工程款，应向装修公司支付延迟付款金额的千分之五作为违约金2.2未按时提供施工条件，每延迟一日，应向装修公司支付延误工期损失的千分之五作为违约金2.3工程质量不符合约定，装修公司应负责返工，并承担因此造成的损失装修公司违约责任认定：2.1每延迟一日完成工程，应向开发商支付延误工期损失的千分之五作为违约金2.2工程质量不符合约定，装修公司应负责返工，并承担因此造成的损失2.3未按合同约定履行保修义务，装修公司应承担保修责任3.违约示例说明：开发商违约示例：3.1开发商应于每月底支付当月工程款，但未按时支付，延迟5天，需向装修公司支付违约金（5天×千分之五=0.25%）。装修公司违约示例：3.2装修公司应于2024年6月30日前完成工程，但实际完成时间为7月10日，需向开发商支付延误工期损失（10天×千分之五=0.5%）。全文完。二零二四年度房地产开发商与装修公司之间的装修合同1本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1开发商的基本信息1.2装修公司的基本信息2.装修项目概述2.1装修项目的名称2.2装修项目的地点2.3装修项目的面积2.4装修项目的工期3.装修项目的设计要求3.1设计风格3.2设计元素3.3设计图纸及文件4.材料采购及供应4.1材料采购方式4.2材料供应商的选择4.3材料的质量标准4.4材料的验收及入库5.工程施工5.1施工进度安排5.2施工人员资质5.3施工现场管理5.4施工安全措施6.质量保证6.1质量标准6.2质量检测及验收6.3质量问题的处理7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果的处理8.付款方式及时间8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式9.违约责任9.1违约行为及责任9.2违约金的计算及支付9.3违约纠纷的解决方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2法律适用及管辖13.3合同附件及补充协议14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1开发商的基本信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2开发商地址：市区路号1.1.3开发商法定代表人：1.1.4开发商联系电话：1381.2装修公司的基本信息1.2.1装修公司名称：装饰工程设计有限公司1.2.2装修公司地址：市区路号1.2.3装修公司法定代表人：1.2.4装修公司联系电话：13956782.装修项目概述2.1装修项目的名称：住宅小区栋室室内装修工程2.2装修项目的地点：市区住宅小区2.3装修项目的面积：100平方米2.4装修项目的工期：自2024年3月1日起，共计120天3.装修项目的设计要求3.1设计风格：现代简约风格3.2设计元素：包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间等空间的设计3.3设计图纸及文件：包括但不限于平面布局图、效果图、材料清单等4.材料采购及供应4.1材料采购方式：由装修公司负责材料采购4.2材料供应商的选择：装修公司应选择具有合法经营资质和良好信誉的供应商4.3材料的质量标准：符合国家标准及行业规范4.4材料的验收及入库：材料到货后，双方共同验收，合格后方可入库5.工程施工5.1施工进度安排：按照设计图纸及施工方案进行，确保按期完成5.2施工人员资质：施工人员应具备相应资质证书，并接受专业培训5.3施工现场管理：现场施工应遵守国家及地方相关规定，确保施工安全5.4施工安全措施：制定施工安全措施，确保施工过程中人员及财产安全6.质量保证6.1质量标准：按照国家标准及行业规范执行6.2质量检测及验收：施工过程中及工程完成后，进行质量检测及验收6.3质量问题的处理：发现质量问题，双方应及时沟通解决，确保工程顺利进行7.工程验收7.1验收标准：按照设计图纸、合同约定及国家标准执行7.2验收程序：工程完成后，由双方共同进行验收7.3验收结果的处理：验收合格后，双方签署验收合格证明；如不合格，应明确整改措施及期限8.付款方式及时间8.1付款比例：合同总价款的60%作为预付款，在合同签订后5个工作日内支付；工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；工程完工验收合格后5个工作日内支付合同总价款的10%。8.2付款时间：预付款支付截止日期为2024年3月5日，进度款支付截止日期分别为2024年5月1日和2024年9月1日，尾款支付截止日期为2024年10月6日。8.3付款方式：采用银行转账方式进行支付，具体账户信息由开发商提供。9.违约责任9.1违约行为及责任：如装修公司未按约定时间完成工程，每延迟一日，应向开发商支付相当于合同总价款1%的违约金；如开发商未按约定支付款项，每逾期一日，应向装修公司支付相当于逾期款项1%的违约金。9.2违约金的计算及支付：违约金应在违约行为发生后5个工作日内支付。9.3违约纠纷的解决方式：双方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，应通过双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方协商不成，可选择仲裁委员会进行仲裁。10.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。11.合同解除及终止11.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后15日内仍未纠正，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同即终止。11.3合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应尽快办理相关手续，包括但不限于工程验收、款项结算等。12.合同生效及期限12.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同期限：本合同自生效之日起至工程验收合格之日止。12.3合同续签：如双方同意，可另行签订补充协议，对合同内容进行续签。13.其他约定事项13.1不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并可根据实际情况协商解决。13.2法律适用及管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。13.3合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与角色1.1第三方的定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供相关服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方的角色：第三方在本合同中的角色包括但不限于设计、监理、施工、材料供应、咨询、评估等。2.第三方的选择与介入2.1第三方的选择：甲乙双方有权自行选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方的介入：第三方应根据甲乙双方的要求和合同约定介入相关服务或协助。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定履行职责，确保服务质量符合要求。3.1.2第三方应对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。3.1.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行合同义务。3.2.2第三方有权按照合同约定收取服务费用。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：4.1.1第三方因履行合同义务产生的责任，其责任限额由合同约定。4.1.2如合同未约定责任限额，第三方责任限额不得超过合同总价款的20%。4.1.3第三方责任限额的计算方法如下：以合同总价款为基数，乘以责任限额比例（如20%）。如第三方责任限额低于法定责任限额，则以法定责任限额为准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系为服务提供者与接受者，甲方应向第三方支付服务费用。5.1.2第三方应按照甲方的要求履行职责，并对甲方承担相应的法律责任。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系为服务提供者与接受者，乙方应向第三方支付服务费用。5.2.2第三方应按照乙方的要求履行职责，并对乙方承担相应的法律责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1如第三方在履行合同过程中出现违约行为，甲乙双方均有权追究其责任。5.3.2甲乙双方应共同配合第三方履行合同义务，确保项目顺利进行。6.第三方的退出与替换6.1第三方的退出：6.1.1第三方如因自身原因无法继续履行合同，应提前30日书面通知甲乙双方。6.1.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行合同义务。6.2第三方的替换：6.2.1如第三方因故被替换，替换方应具备与原第三方相当或更高的资质和能力。6.2.2替换方应与甲乙双方签订补充协议，明确双方的权利和义务。7.第三方的争议解决7.1第三方的争议解决：7.1.1第三方与甲乙双方之间的争议，应通过协商解决。7.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方的保密义务8.1第三方在本合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和知识产权。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.装修工程图纸及文件要求：包括平面布局图、效果图、材料清单、施工图等，需清晰、完整。说明：图纸及文件应满足设计要求，由设计师签字确认。2.材料清单及质量保证书要求：列出所有装修材料，包括品牌、型号、规格、数量等信息。说明：材料清单需与实际采购材料相符，质量保证书应由供应商出具。3.施工方案及进度计划要求：详细说明施工步骤、时间安排、质量标准等。说明：施工方案应经过双方确认，进度计划需定期更新。4.安全生产措施及应急预案要求：包括施工现场安全管理、安全防护设施、应急预案等内容。说明：安全生产措施应符合国家及地方相关规定，应急预案需具备可操作性。5.付款计划及发票要求：列出付款时间、金额、方式及对应的发票信息。说明：付款计划应与合同约定一致，发票需为正规税务发票。6.验收报告及整改记录要求：验收报告需详细记录验收结果，整改记录需明确整改措施及完成情况。说明：验收报告及整改记录应作为工程验收的依据。7.合同补充协议要求：任何对合同内容有变更的补充协议，均需双方签字盖章。说明：补充协议应明确变更内容，与原合同具有同等法律效力。8.争议解决协议要求：如双方就争议解决方式达成一致，需签订争议解决协议。说明：争议解决协议应包括争议解决方式、机构及费用等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1装修公司未按约定时间完成工程。1.2开发商未按约定支付款项。1.3第三方提供的服务或协助不符合合同约定。1.4双方未按约定履行保密义务。2.违约责任认定标准：2.1装修公司未按约定时间完成工程，每延迟一日，应向开发商支付相当于合同总价款1%的违约金。2.2开发商未按约定支付款项，每逾期一日，应向装修公司支付相当于逾期款项1%的违约金。2.3第三方提供的服务或协助不符合合同约定，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。2.4双方未按约定履行保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给对方造成的损失。3.违约责任示例说明：3.1装修公司原定工期为120天，实际完成工期为150天，应支付相当于合同总价款10%的违约金。3.2开发商原定于2024年5月1日支付进度款，实际支付时间为5月10日，应支付相当于逾期款项5天的违约金。3.3第三方提供的设计服务不符合合同约定，导致工程延期10天，应赔偿由此造成的损失，并承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度房地产开发商与装修公司之间的装修合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商地址1.3开发商联系人1.4装修公司名称1.5装修公司地址1.6装修公司联系人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.装修内容与标准3.1装修项目范围3.2装修材料要求3.3装修施工标准4.装修工期4.1装修开始时间4.2装修结束时间4.3工期延误责任5.质量要求5.1装修质量标准5.2质量验收流程5.3质量问题处理6.装修费用6.1装修总费用6.2费用构成6.3费用支付方式7.材料供应7.1材料供应商7.2材料采购方式7.3材料质量保证8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场文明施工8.3施工现场垃圾处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数14.3合同解释权14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商地址：省市区路号1.3开发商联系人：1.4装修公司名称：装修设计工程有限公司1.5装修公司地址：省市区路号1.6装修公司联系人：2.项目概况2.1项目名称：住宅小区2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：总建筑面积约10万平方米，住宅楼5栋，配套设施齐全2.4项目类型：住宅3.装修内容与标准3.1装修项目范围：包括住宅楼内所有公共区域及业主户内装修，具体范围详见附件一《装修项目清单》3.2装修材料要求：所有装修材料须符合国家相关质量标准，具体材料品牌及型号详见附件二《装修材料清单》3.3装修施工标准：参照国家及行业相关施工规范执行，确保装修质量符合国家标准4.装修工期4.1装修开始时间：2024年1月1日4.2装修结束时间：2024年6月30日4.3工期延误责任：因装修公司原因导致工期延误，每延误一天，装修公司应向开发商支付违约金人民币X元5.质量要求5.1装修质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行5.2质量验收流程：装修工程完成后，由开发商组织相关人员进行验收，验收合格后方可交付使用5.3质量问题处理：装修过程中出现质量问题，由装修公司负责整改，直至符合质量标准6.装修费用6.1装修总费用：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）6.2费用构成：详见附件三《装修费用明细表》6.3费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及金额详见附件三《装修费用明细表》7.材料供应7.1材料供应商：由装修公司指定，供应商资质应符合国家相关规定7.2材料采购方式：由装修公司统一采购，采购过程中应确保材料质量及价格合理7.3材料质量保证：装修材料供应商应提供产品质量保证书，确保材料符合合同要求8.施工现场管理8.1施工现场安全：装修公司应严格遵守国家有关施工现场安全的规定，确保施工安全，防止事故发生。施工现场应设置明显的安全警示标志，并对施工人员进行安全教育和培训。8.2施工现场文明施工：装修公司应保持施工现场的整洁，不得随意堆放材料，不得影响周边环境。施工垃圾应按照规定及时清运，不得污染环境。8.3施工现场垃圾处理：施工现场产生的垃圾应分类收集，分别处理。建筑垃圾应按照规定进行资源化利用或无害化处理。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如协商不成，双方可共同选择仲裁委员会作为争议解决的机构。9.3争议解决期限：自争议发生之日起六十日内解决争议，如需延长，双方应书面同意。10.违约责任10.1违约情形：包括未按时完成装修工程、质量不符合约定、未按时支付费用等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿：具体赔偿标准根据违约情形及损失情况由双方协商确定。11.合同解除11.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2合同解除程序：任何一方解除合同时，应提前三十日书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。12.合同生效12.1合同生效条件：双方签署并加盖公章后，本合同即生效。12.2合同生效时间：自合同签署之日起生效。12.3合同生效地点：合同签署地为合同生效地点。13.合同终止13.1合同终止条件：包括合同履行完毕、合同解除、双方协商一致终止等。13.2合同终止程序：合同终止时，双方应进行结算，并办理相关手续。13.3合同终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.其他约定14.1合同附件：本合同附件包括《装修项目清单》、《装修材料清单》、《装修费用明细表》等。14.2合同份数：本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同解释权：本合同解释权归合同双方共同享有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定需要或约定，由甲乙双方共同选定的，非合同主体，但与本合同履行有直接关联或服务关系的个人或机构。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、材料供应、设备租赁、技术咨询、项目管理、法律咨询等。3.第三方选择与指定3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并签署《第三方服务协议》。3.2第三方的指定应在合同签署后，且在施工前完成。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据《第三方服务协议》中约定的具体内容确定。4.2若第三方服务协议未约定责任限额，则第三方责任限额由甲乙双方协商确定，并写入本合同。5.第三方责任承担5.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成合同履行受阻或损失，应承担相应责任。5.2第三方责任承担的具体方式、范围和金额，应根据《第三方服务协议》及本合同的相关条款确定。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与甲方的责任划分：甲方应向第三方支付服务费用，并确保第三方能够独立完成其服务任务。第三方在完成服务任务过程中，如因自身原因导致甲方的损失，第三方应承担相应责任。6.2第三方与乙方的责任划分：乙方应向第三方支付施工配合费用，并确保第三方能够配合施工。第三方在施工配合过程中，如因自身原因导致乙方或项目工程的损失，第三方应承担相应责任。6.3第三方与合同其他方的责任划分：合同其他方（如设计方、监理方等）与第三方