2025年度架工承包合同服务内容扩展2篇_第1页
2025年度架工承包合同服务内容扩展2篇_第2页
2025年度架工承包合同服务内容扩展2篇_第3页
2025年度架工承包合同服务内容扩展2篇_第4页
2025年度架工承包合同服务内容扩展2篇_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度架工承包合同服务内容扩展本合同目录一览1.承包范围概述1.1架设工程类型1.2承包区域划分1.3承包项目数量2.服务内容扩展2.1新增服务项目2.2扩展服务范围2.3服务内容变更程序3.承包人义务3.1工程质量保证3.2工程进度保证3.3安全生产责任3.4环境保护责任4.发包人义务4.1遵守合同约定4.2提供必要条件4.3支付工程款项4.4监督与协调5.工程报价与结算5.1工程报价构成5.2结算程序5.3调价机制6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3逾期付款责任7.工程验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3移交手续8.违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约赔偿计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序11.合同附件与补充11.1合同附件内容11.2补充协议11.3附件与补充协议的效力12.法律适用与管辖12.1法律适用原则12.2争议管辖法院12.3约定仲裁条款13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2合同变更程序13.3合同解释与效力14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期14.3合同备案要求第一部分:合同如下:第一条承包范围概述1.1架设工程类型本合同涉及的主要架设工程类型包括但不限于:钢结构架设、金属支架架设、木结构架设、组合架设等。1.2承包区域划分1.2.1区域一:甲地至乙地路段1.2.2区域二:乙地至丙地路段1.2.3区域三:丙地至丁地路段1.3承包项目数量本次承包项目共计X个,具体项目清单详见附件一。第二条服务内容扩展2.1新增服务项目2.1.1新增项目一:临时设施搭建2.1.2新增项目二:安全警示标志设置2.1.3新增项目三:现场绿化养护2.2扩展服务范围2.2.1扩展服务范围一:对现有架设设施的定期检查和维护2.2.2扩展服务范围二:对施工过程中的技术指导和支持2.3服务内容变更程序任何服务内容的变更,需双方协商一致,并以书面形式确认。第三条承包人义务3.1工程质量保证承包人应确保所承包工程符合国家及行业相关质量标准,并在施工过程中严格执行质量控制措施。3.2工程进度保证承包人应按照合同约定的工期完成施工任务,如有延误,应承担相应的违约责任。3.3安全生产责任承包人应严格执行安全生产法规,确保施工过程中的人身安全和财产安全。3.4环境保护责任承包人应遵守国家及地方的环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响。第四条发包人义务4.1遵守合同约定发包人应严格按照合同约定履行其义务,包括但不限于提供必要的施工条件和支付工程款项。4.2提供必要条件发包人应在本合同约定的期限内,提供施工所需的场地、材料、设备等必要条件。4.3支付工程款项发包人应按照合同约定的付款方式和期限,及时支付承包人工程款项。4.4监督与协调发包人应对施工过程进行监督,协调解决施工过程中出现的问题。第五条工程报价与结算5.1工程报价构成工程报价包括但不限于:直接工程费、间接费、利润、税金等。5.2结算程序工程结算按照合同约定的程序进行,包括但不限于:计量、验收、结算、支付等。5.3调价机制如遇政策调整、材料价格波动等不可抗力因素,双方可协商调整工程报价。第六条付款方式与期限6.1付款方式工程款项的支付采用分期付款方式,具体支付比例和时间节点详见附件二。6.2付款期限承包人提交完整结算资料后,发包人应在X个工作日内完成付款。6.3逾期付款责任如发包人逾期付款,应按照合同约定的利率支付违约金。第七条工程验收与移交7.1验收标准工程验收应按照国家及行业相关质量标准进行,具体验收标准详见附件三。7.2验收程序工程验收程序包括:自检、初验、终验、整改等环节。7.3移交手续工程验收合格后,承包人应按照合同约定办理移交手续,包括但不限于:工程资料、设备、场地等。第八条违约责任8.1承包人违约责任8.1.1如承包人未按合同约定完成工程,每延误一天,应向发包人支付相当于合同总价1%的违约金。8.1.2如承包人施工过程中发生安全事故,除承担相应法律责任外,还应向发包人支付事故损失赔偿金。8.1.3如承包人未按合同约定进行工程维护,导致设施损坏,应负责修复并承担修复费用。8.2发包人违约责任8.2.1如发包人未按时支付工程款项,每延误一天,应向承包人支付相当于未付款项1%的违约金。8.2.2如发包人未能提供必要的施工条件,导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。8.2.3如发包人未能按照合同约定进行工程验收,导致承包人无法按时完成工程,应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿计算违约赔偿金应在违约行为发生后X个工作日内支付,逾期支付应加倍计算。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交X地仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为X地仲裁委员会。9.3争议解决期限自争议发生之日起X个月内,双方应尽力解决争议;如未能解决,提交仲裁委员会仲裁。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成并验收合格;10.2.2发包人支付完所有工程款项;10.2.3双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序任何一方要求解除合同,应提前X个工作日以书面形式通知对方,并说明理由。第十一条合同附件与补充11.1合同附件内容本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、材料设备清单、付款计划表等。11.2补充协议任何补充协议与本合同具有同等法律效力,补充协议的签署应经双方协商一致。11.3附件与补充协议的效力合同附件与补充协议作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第十二条法律适用与管辖12.1法律适用原则本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖法院合同争议的管辖法院为X地人民法院。12.3约定仲裁条款如双方选择仲裁解决争议,仲裁地点为X地,仲裁机构为X地仲裁委员会。第十三条其他约定事项13.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任,并可根据实际情况调整合同条款。13.2合同变更程序任何合同变更,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.3合同解释与效力本合同以中文文本为准,如有歧义,由双方协商解决。第十四条合同签署与生效日期14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同自签署之日起生效。14.3合同备案要求本合同签署后,双方应按照相关法律法规进行备案。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同执行效率,确保工程质量,提供专业咨询或服务,维护合同双方的合法权益。1.3第三方介入方式1.3.1指定监理方对工程进行监督管理;1.3.2招标引入具有专业资质的中介方提供咨询服务;1.3.3邀请第三方检测机构对工程质量进行检测;1.3.4其他经甲乙双方同意的第三方介入方式。2.第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因违约行为应承担的最高赔偿责任。2.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、服务范围及合同金额等因素综合确定。2.3责任限额条款2.3.1第三方应在合同中明确其责任限额,并承诺在责任限额内承担相应的赔偿责任。2.3.2第三方责任限额条款应作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。3.第三方责权利界定3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定,独立行使职权,提供专业服务。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。3.1.3第三方有权在合同约定范围内,对工程进行监督检查或检测。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定,履行职责,确保服务质量。3.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。3.2.3第三方应保守商业秘密和甲方、乙方商业信息。3.3第三方与其他各方的划分说明3.3.1第三方与甲乙双方为独立主体,各自承担相应的法律责任。3.3.2第三方在合同执行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。3.3.3第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲方、乙方的利益。4.第三方介入合同变更4.1变更程序4.1.1如需变更第三方介入内容,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知第三方。4.1.2第三方应在接到变更通知后X个工作日内,确认变更内容。4.2变更效力4.2.1第三方介入合同变更后,甲乙双方及第三方应按照变更后的合同条款执行。4.2.2变更后的合同条款具有同等法律效力。5.第三方介入争议解决5.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交X地仲裁委员会仲裁。5.2争议解决机构第三方介入争议解决机构为X地仲裁委员会。5.3争议解决期限自争议发生之日起X个月内,甲乙双方及第三方应尽力解决争议;如未能解决,提交仲裁委员会仲裁。6.第三方介入合同终止6.1终止条件6.1.1第三方介入合同履行完毕;6.1.2第三方介入合同因不可抗力等原因无法履行;6.1.3双方协商一致解除合同。6.2终止程序6.2.1如需终止第三方介入合同,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知第三方。6.2.2第三方应在接到终止通知后X个工作日内,确认终止内容。6.3终止效力6.3.1第三方介入合同终止后,甲乙双方及第三方应按照终止后的合同条款执行。6.3.2终止后的合同条款具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含每个项目的工程量、单价、总价等信息,以及材料、人工、机械等费用明细。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应确保数据的准确性。2.附件二:付款计划表详细要求:列出每个付款阶段的金额、时间节点、支付方式等。附件说明:付款计划表是确保工程顺利进行和资金合理使用的依据。3.附件三:施工图纸详细要求:包含施工图、设计说明、技术规范等,确保施工符合设计要求。附件说明:施工图纸是施工过程中必须遵守的技术文件。4.附件四:材料设备清单详细要求:列出所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌等信息。附件说明:材料设备清单是确保工程质量和进度的关键文件。5.附件五:安全防护措施详细要求:列出施工现场的安全防护措施,包括人员、设备、材料等。附件说明:安全防护措施是保障施工人员安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施详细要求:列出施工现场的环境保护措施,包括废水、废气、固体废物等。附件说明:环境保护措施是遵守国家环保法规的必要文件。7.附件七:验收报告详细要求:包含工程验收的日期、参与人员、验收结果等信息。附件说明:验收报告是工程验收合格的证明文件。8.附件八:变更记录详细要求:记录工程实施过程中发生的变更,包括原因、内容、影响等。附件说明:变更记录是合同履行过程中变更的记录和凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程,导致工程延期。责任认定:承包人应向发包人支付相当于合同总价1%的违约金,并赔偿因延期造成的损失。2.发包人违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款项。责任认定:发包人应向承包人支付相当于未付款项1%的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行职责,导致工程质量不合格或工程进度延误。责任认定:第三方应在责任限额内承担赔偿责任,并向甲乙双方支付违约金。4.示例说明示例一:承包人因施工组织不当,导致工程延期10天,应支付相当于合同总价1%的违约金,并赔偿因延期造成的损失。示例二:发包人未在约定的时间内支付工程款项,应支付相当于未付款项1%的违约金。全文完。2024年度架工承包合同服务内容扩展2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间1.3合同期限1.4合同服务区域1.5承包范围1.6承包方式1.7承包价格1.8工程进度安排1.9工程质量标准1.10工程验收标准1.11付款方式及进度1.12争议解决机制1.13违约责任1.14合同解除及终止条件1.15合同附件第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1承包方:名称、住所地、法定代表人、联系方式1.1.2发包方:名称、住所地、法定代表人、联系方式1.2合同签订时间:2024年X月X日1.3合同期限:自2024年X月X日起至2025年X月X日止1.4合同服务区域:具体区域描述,如“市区”1.5承包范围1.5.1承包方负责市区范围内架工工程的设计、施工、验收等工作1.5.2具体工程内容:包括但不限于架设、拆除、维护等1.6承包方式:采用固定总价承包方式1.7承包价格1.7.1承包方提交的工程预算金额为:人民币万元整1.7.2付款方式:分阶段支付,具体支付节点及金额详见合同附件1.8工程进度安排1.8.1工程开工时间:2024年X月X日1.8.2工程竣工时间:2025年X月X日1.8.3各阶段工程进度安排:详见合同附件1.9工程质量标准1.9.1工程质量应符合国家相关质量标准1.9.2具体质量要求:详见合同附件1.10工程验收标准1.10.1工程验收分为初验和终验两个阶段1.10.2初验标准:详见合同附件1.10.3终验标准:详见合同附件1.11付款方式及进度1.11.1付款方式:分阶段支付,具体支付节点及金额详见合同附件1.11.2付款进度:根据工程进度和验收结果进行支付1.12争议解决机制1.12.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决1.12.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼1.13违约责任1.13.1承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任1.13.2发包方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任1.13.3违约责任的赔偿金额:详见合同附件1.14合同解除及终止条件1.14.1双方协商一致,可解除合同(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,另一方要求解除合同;(3)合同约定的其他终止条件1.15合同附件1.15.1工程预算明细表1.15.2付款节点及金额明细表1.15.3工程进度安排表1.15.4工程质量要求表1.15.5工程验收标准表8.1工程变更与索赔8.1.1工程变更:在施工过程中,如因设计变更、现场条件变化等原因导致工程量增加或减少,双方应协商确定变更内容、工程量和费用调整8.1.2索赔处理:因不可抗力或发包方责任导致承包方遭受损失,承包方有权提出索赔,发包方应在接到索赔通知后X日内予以核实并答复9.1保险9.1.1承包方应为其施工人员投保工伤保险9.1.2发包方应为其财产投保建筑工程一切险9.1.3双方应确保保险覆盖范围满足合同要求10.1知识产权10.1.1合同履行过程中产生的知识产权归双方共有,除非另有约定10.1.2未经对方同意,任何一方不得擅自使用或转让合同项下的知识产权11.1合同履行11.1.1承包方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程11.1.2发包方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等11.1.3双方应按照合同约定履行各自的义务,确保工程顺利进行12.1合同终止12.1.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止12.1.2因一方违约导致合同无法履行,非违约方有权解除合同13.1合同解除13.1.1发生合同约定解除事由时,任何一方有权解除合同14.1合同生效及附件14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.1.2合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力14.1.2合同附件包括但不限于:工程预算明细表、付款节点及金额明细表、工程进度安排表、工程质量要求表、工程验收标准表等第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的非合同主体。15.1.2第三方可以包括但不限于中介方、监理方、咨询方、审计方等。16.2第三方介入的同意16.2.1甲乙双方在合同中明确约定第三方介入的事项和范围。16.2.2甲乙双方应在合同签订前或合同签订时,书面同意第三方的介入。17.3第三方的责任和权利17.3.1第三方应根据甲乙双方的要求和合同约定,履行相应的职责。17.3.2第三方的权利包括但不限于:(1)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(2)根据合同约定提出建议、意见或报告;(3)在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.4第三方介入的具体条款18.4.1第三方介入的具体条款应包括:(1)第三方的名称、住所地、法定代表人、联系方式;(2)第三方的职责和权利;(3)第三方的服务内容和期限;(4)第三方的费用及支付方式;(5)第三方的责任限制;(6)第三方的保密义务。19.5第三方的责任限额19.5.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体情况确定。19.5.2第三方的责任限额应在合同中明确,包括但不限于:(1)因第三方过错导致合同无法履行的赔偿;(2)因第三方提供的服务不符合约定导致损失的责任;(3)第三方违反保密义务导致的信息泄露责任。20.6第三方与其他各方的划分20.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方在合同中的权利义务。20.6.2第三方在合同履行过程中的行为,仅代表其自身,不代表甲乙任何一方。20.6.3第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。21.7第三方介入的变更和解除21.7.1第三方介入的变更和解除,需经甲乙双方书面同意。21.7.2第三方介入的变更和解除,不影响合同其他条款的效力。22.8第三方的违约责任22.8.1第三方在合同履行过程中违反约定,应承担相应的违约责任。22.8.2第三方的违约责任应包括但不限于:(1)赔偿因违约给甲乙双方造成的损失;(2)支付因违约产生的额外费用;(3)承担因违约造成的其他责任。23.9第三方的保密义务23.9.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。23.9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。24.10第三方的通知义务24.10.1第三方在合同履行过程中,应及时通知甲乙双方有关合同履行的情况。24.10.2第三方的通知义务,不影响甲乙双方在合同中的其他权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程预算明细表要求:详细列出工程各项费用的构成,包括材料、人工、机械、管理费等。说明:该表格用于明确工程总预算,作为合同附件,用于后续的付款和验收。2.付款节点及金额明细表要求:明确各付款节点的时间、金额和条件。说明:该表格用于指导付款进度,确保款项按合同约定支付。3.工程进度安排表要求:详细列出工程各阶段的开始和结束时间。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论