二零二五年度景区道路路灯安装服务合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度景区道路路灯安装服务合同范本本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.合同双方的基本信息2.1服务方基本信息2.2采购方基本信息3.服务内容与范围3.1道路路灯安装的具体要求3.2服务项目的技术标准3.3服务项目的质量标准4.服务时间及进度安排4.1服务开始时间4.2服务结束时间4.3进度安排及节点5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额5.2费用构成5.3支付方式及时间6.服务质量保证6.1质量保证措施6.2质量验收标准6.3质量问题处理流程7.安全生产责任7.1安全生产责任主体7.2安全生产措施7.3事故处理预案8.合同变更及解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及其他11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3其他约定事项12.合同附件12.1附件一：道路路灯安装方案12.2附件二：质量验收标准12.3附件三：安全生产措施13.合同签署13.1合同签署主体13.2合同签署日期14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确双方在二零二四年度景区道路路灯安装服务中的权利义务，确保项目顺利进行。2.合同双方的基本信息2.1服务方基本信息服务方名称：照明工程有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号联系电话：1382.2采购方基本信息采购方名称：景区管理有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号联系电话：13956783.服务内容与范围3.1道路路灯安装的具体要求（1）对景区内道路进行路灯安装；（2）确保路灯安装符合设计要求，达到预期的照明效果；（3）安装完成后，进行试运行，确保路灯正常运行。3.2服务项目的技术标准（1）路灯选型应符合国家相关标准；（2）安装过程中，采用先进的技术和工艺；（3）路灯安装工程应保证工程质量，确保使用寿命。3.3服务项目的质量标准（1）路灯安装工程应达到国家标准；（2）路灯安装完成后，应保证路灯亮度均匀，无暗区；（3）路灯安装工程完成后，应保证道路照明效果符合设计要求。4.服务时间及进度安排4.1服务开始时间本合同服务开始时间为2024年3月1日。4.2服务结束时间本合同服务结束时间为2024年6月30日。4.3进度安排及节点（1）2024年3月1日至3月31日：完成设计及方案制定；（2）2024年4月1日至4月30日：进行路灯安装；（3）2024年5月1日至5月31日：进行试运行及调试；（4）2024年6月1日至6月30日：完成验收及售后服务。5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。5.2费用构成（1）设计费：人民币贰拾万元整（￥20,000.00）；（2）材料费：人民币捌拾万元整（￥80,000.00）；（3）人工费：人民币拾万元整（￥10,000.00）；（4）其他费用：人民币拾万元整（￥10,000.00）。5.3支付方式及时间（1）合同签订后，服务方提供相关资质文件，采购方支付设计费；（2）工程进度达到50%时，支付材料费和人工费；（3）工程进度达到80%时，支付其他费用；（4）工程验收合格后，支付剩余款项。6.服务质量保证6.1质量保证措施（1）服务方应严格按照合同约定，提供高质量的服务；（2）服务方应建立健全质量管理体系，确保工程质量；（3）服务方应定期对工程进度、质量进行检查，发现问题及时整改。6.2质量验收标准（1）路灯安装工程应达到国家标准；（2）路灯安装完成后，应保证路灯亮度均匀，无暗区；（3）路灯安装工程完成后，应保证道路照明效果符合设计要求。6.3质量问题处理流程（1）发现质量问题，服务方应在24小时内向采购方报告；（2）采购方在接到报告后，应在48小时内提出处理意见；（3）服务方应按照采购方的要求，及时整改质量问题；（4）整改完成后，由采购方进行验收，确认问题已得到解决。8.合同变更及解除8.1合同变更的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）合同履行过程中，因法律法规、政策调整，导致合同内容需进行修改；（3）合同双方协商一致，认为有必要变更合同内容。8.2合同变更的程序（1）提出变更申请：一方提出变更申请，并提供变更理由；（2）协商一致：双方就变更内容进行协商，达成一致意见；（3）签订变更协议：双方签订书面变更协议，并作为合同附件。8.3合同解除的条件（1）一方违约，导致合同无法履行；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同双方协商一致，认为有必要解除合同。8.4合同解除的程序（1）提出解除申请：一方提出解除申请，并提供解除理由；（2）协商一致：双方就解除合同进行协商，达成一致意见；（3）签订解除协议：双方签订书面解除协议，并作为合同附件。9.违约责任9.1违约情形（1）未按合同约定履行义务；（2）未按合同约定的时间、质量、数量完成服务；（3）泄露商业秘密或技术秘密；（4）其他违反合同约定的情况。9.2违约责任承担方式（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；（3）违约方应承担因违约行为产生的法律后果。9.3违约赔偿标准（1）根据实际情况，按合同约定比例计算赔偿金额；（2）赔偿金额应包括守约方因此遭受的直接损失和间接损失；（3）赔偿金额应不低于合同总价款的10%。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）双方协商解决的，由双方共同指定的机构或个人调解；（2）提交仲裁机构仲裁的，由双方约定的仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼的，由合同履行地或被告住所地人民法院管辖。10.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在30日内协商解决；（2）协商不成的，提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.合同生效及其他11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同履行条件成就。11.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3其他约定事项（1）本合同一式两份，双方各执一份；（2）本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决；（3）本合同如有未尽事宜，以双方签订的补充协议为准。12.合同附件12.1附件一：道路路灯安装方案12.2附件二：质量验收标准12.3附件三：安全生产措施13.合同签署13.1合同签署主体（1）服务方：照明工程有限公司（2）采购方：景区管理有限公司13.2合同签署日期本合同签订日期为2024年2月28日。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同保管责任（1）服务方负责保管合同正本；（2）采购方负责保管合同副本。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指合同双方之外的，根据合同约定参与合同履行或与合同履行相关的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的类型（1）中介方：为合同双方提供信息、联系、协调等服务；（2）担保方：为合同履行提供担保；（3）监理方：对合同履行过程进行监督、检查和验收；（4）咨询方：为合同履行提供专业咨询意见；（5）其他第三方。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的引入合同双方协商一致，认为需要引入第三方参与合同履行，应提前30天向对方提出引入第三方的意向。2.2第三方介入的审批（1）引入第三方意向提出后，合同双方应在5个工作日内进行审批；（2）审批同意后，合同双方应与第三方签订相应的合作协议。3.第三方介入的责权利3.1第三方的责任（1）中介方：协助合同双方履行合同，确保信息传递准确、及时；（2）担保方：按照担保协议履行担保义务；（3）监理方：对合同履行过程进行监督、检查和验收，确保工程质量；（4）咨询方：根据合同约定，提供专业咨询意见；（5）其他第三方：根据合作协议履行相应的义务。3.2第三方的权利（1）中介方：收取中介服务费用；（2）担保方：在合同履行过程中，有权了解合同履行情况；（3）监理方：有权对工程质量进行监督、检查和验收；（4）咨询方：有权根据合同约定，获得相应的咨询费用；（5）其他第三方：根据合作协议享有相应的权利。3.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与合同双方的关系：第三方与合同双方是独立的，第三方不参与合同双方的权益分配；（2）第三方与合同履行的关系：第三方参与合同履行，但合同双方对合同履行的最终责任不变；（3）第三方与其他各方的责任划分：第三方根据合作协议履行相应的责任，合同双方对第三方行为承担责任。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的约定合同双方在签订合作协议时，应明确约定第三方的责任限额。4.2第三方责任限额的确定（1）根据第三方介入的类型和合同履行情况，确定第三方责任限额；（2）第三方责任限额不应超过合同总价款的10%；（3）第三方责任限额应不低于合同双方约定的最低赔偿标准。5.第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更（1）合同双方协商一致，认为需要变更第三方介入的，应提前30天向对方提出变更申请；（2）变更申请经对方同意后，双方应与第三方签订变更协议。5.2第三方介入的解除（1）合同双方协商一致，认为需要解除第三方介入的，应提前30天向对方提出解除申请；（2）解除申请经对方同意后，双方应与第三方签订解除协议；（3）解除协议签订后，第三方应立即停止介入合同履行。6.第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决方式合同双方应按照本合同第10条约定的争议解决方式进行争议解决。6.2第三方介入的争议解决程序（1）合同双方与第三方发生争议后，应协商解决；（2）协商不成的，提交第10.2条约定的争议解决机构。7.第三方介入的合同附件7.1合同附件一：第三方合作协议7.2合同附件二：第三方责任限额协议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：道路路灯安装方案详细要求：包含道路路灯安装的具体方案、设计图纸、技术参数、施工进度安排等。说明：此附件为合同履行的重要依据，应详细描述安装方案，确保施工过程中的顺利进行。2.附件二：质量验收标准详细要求：明确道路路灯安装的质量验收标准，包括亮度、寿命、安全性能等。说明：此附件用于验收工程质量，确保安装后的路灯符合设计要求。3.附件三：安全生产措施详细要求：列出施工过程中的安全生产措施，包括人员培训、安全防护设施、应急预案等。说明：此附件用于保障施工过程中的安全，降低事故风险。4.附件四：第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的具体协议内容，包括第三方职责、权利、责任限额等。说明：此附件用于规范第三方介入，确保合同履行过程中的第三方行为符合约定。5.附件五：第三方责任限额协议详细要求：明确第三方责任限额的具体金额，确保违约责任得到有效控制。说明：此附件用于明确第三方违约时的赔偿责任，降低合同双方风险。6.附件六：合同变更协议详细要求：记录合同变更的具体内容，包括变更原因、变更日期、变更后的合同条款等。说明：此附件用于记录合同变更情况，确保变更后的合同仍能保障双方权益。7.附件七：合同解除协议详细要求：记录合同解除的原因、日期、解除后的处理方式等。说明：此附件用于明确合同解除后的处理流程，确保双方权益得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定时间、质量、数量完成服务；（2）泄露商业秘密或技术秘密；（3）未按合同约定提供相关资料或文件；（4）未按合同约定支付费用；（5）其他违反合同约定的情况。2.责任认定标准：（1）违约行为发生后，违约方应在3个工作日内向守约方报告；（2）守约方应在接到报告后，在5个工作日内要求违约方整改；（3）违约方未在规定时间内整改或整改不达标的，应承担违约责任；（4）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。简要示例说明：示例一：服务方未按合同约定时间完成路灯安装，导致景区照明效果受到影响。责任认定：服务方应承担违约责任，赔偿因照明效果影响造成的损失。示例二：监理方在验收过程中发现路灯安装存在质量问题，服务方未按监理方要求进行整改。责任认定：服务方应承担违约责任，赔偿因质量问题造成的损失。示例三：合同双方协商一致，认为需要引入第三方介入。若第三方介入过程中出现违约行为，责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年度景区道路路灯安装服务合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1景区道路路灯安装项目名称2.2景区道路路灯安装项目地点2.3景区道路路灯安装项目范围2.4景区道路路灯安装项目规模3.合同内容3.1景区道路路灯安装设计要求3.2景区道路路灯安装施工方案3.3景区道路路灯安装材料及设备要求3.4景区道路路灯安装施工进度3.5景区道路路灯安装验收标准4.合同履行4.1施工单位职责4.2景区管理单位职责4.3合同履行期限4.4合同履行地点4.5合同履行方式4.6合同履行变更5.合同价格及支付方式5.1合同总金额5.2合同付款方式5.3合同付款时间5.4合同付款条件5.5付款变更及违约责任6.合同工期6.1合同工期总天数6.2施工单位进场时间6.3施工单位出场时间6.4工期变更及违约责任7.质量保证7.1施工单位质量保证措施7.2景区管理单位质量监督7.3质量问题处理及违约责任8.风险承担8.1施工单位风险承担8.2景区管理单位风险承担8.3风险分担原则及违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.违约责任11.1违约责任形式11.2违约责任承担11.3违约责任计算12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：景区管理单位（2）乙方：道路路灯安装施工单位1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区街道号（2）乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式（1）甲方联系人：，电话：138（2）乙方联系人：赵六，电话：13956782.合同标的及范围2.1景区道路路灯安装项目名称景区道路路灯安装工程2.2景区道路路灯安装项目地点省市区景区内2.3景区道路路灯安装项目范围包括景区内所有道路的路灯安装，共计盏路灯2.4景区道路路灯安装项目规模本项目总工程量约为万元人民币3.合同内容3.1景区道路路灯安装设计要求（1）路灯型号：采用LED节能路灯（2）亮度要求：满足夜间道路照明需求（3）外观要求：与景区环境相协调3.2景区道路路灯安装施工方案（1）施工准备：编制详细的施工方案，明确施工步骤、施工方法、施工工艺等（2）施工组织：成立施工项目部，明确项目经理、技术负责人、质量负责人等（3）施工进度：确保在合同约定工期内完成施工任务3.3景区道路路灯安装材料及设备要求（1）材料：选用符合国家标准和行业标准的道路路灯材料（2）设备：配置必要的施工设备，如吊车、运输车辆等3.4景区道路路灯安装施工进度（1）施工准备阶段：天（2）施工安装阶段：天（3）验收阶段：天3.5景区道路路灯安装验收标准（1）外观质量：符合设计要求，无明显损伤、变形、锈蚀等缺陷（2）安装质量：路灯安装牢固，接线正确，灯具功能正常4.合同履行4.1施工单位职责（1）按照合同约定完成施工任务（2）确保工程质量、安全、进度（3）接受甲方监督和检查4.2景区管理单位职责（1）提供施工场地及必要的协助（2）对施工过程进行监督（3）按照合同约定支付工程款4.3合同履行期限合同履行期限为天，自合同签订之日起计算4.4合同履行地点合同履行地点为景区内4.5合同履行方式（1）施工单位按照合同约定组织实施施工（2）甲方按照合同约定提供必要的协助5.合同价格及支付方式5.1合同总金额合同总金额为人民币万元整5.2合同付款方式（1）预付款：合同签订后天内支付合同总金额的%（2）进度款：按实际完成工程量支付（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后天内支付剩余款项5.3合同付款时间（1）预付款：合同签订后天内支付（2）进度款：每完成%工程量后天内支付（3）竣工结算款：竣工验收合格后天内支付5.4合同付款条件（1）预付款：合同签订，双方签字盖章后支付（2）进度款：施工单位提交工程量清单、发票、验收报告等资料后支付（3）竣工结算款：竣工验收合格，双方确认工程量后支付5.5付款变更及违约责任（1）如因不可抗力等原因导致合同履行变更，双方协商一致后可调整付款时间和比例（2）如因施工单位原因导致合同履行延误，甲方有权扣除相应违约金6.合同工期6.1合同工期总天数合同工期总天数为天6.2施工单位进场时间施工单位应在合同签订后天内进场施工6.3施工单位出场时间施工单位应在合同工期结束后的天内完成出场工作6.4工期变更及违约责任（1）如因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商一致后可调整工期（2）如因施工单位原因导致工期延误，甲方有权扣除相应违约金8.质量保证8.1施工单位质量保证措施（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工（2）选用符合国家标准和行业标准的材料（3）加强施工过程中的质量控制，确保工程质量8.2景区管理单位质量监督（1）对施工过程中的质量问题进行监督检查（2）对施工过程中的重大问题有权要求施工单位整改（3）对施工单位的工程质量进行验收8.3质量问题处理及违约责任（1）施工单位发现质量问题，应及时报告甲方，并采取措施进行整改（2）甲方接到报告后，应要求施工单位在规定时间内整改（3）如因施工单位原因造成质量问题，施工单位应承担相应责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等9.风险承担9.1施工单位风险承担（1）施工单位应承担施工过程中的意外风险（2）施工单位应确保施工现场的安全，防止事故发生9.2景区管理单位风险承担（1）甲方应承担因不可抗力等原因导致工程延误或损失的风险（2）甲方应确保景区内人员、设施的安全，防止因施工造成损害9.3风险分担原则及违约责任（1）双方应按照公平、合理的原则分担风险（2）如因一方违约导致对方遭受损失，违约方应承担相应责任10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议（2）协商不成，提交所在地人民法院诉讼解决10.2争议解决机构（1）争议解决机构为所在地人民法院10.3争议解决程序（1）按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行（2）争议解决期间，双方应继续履行合同义务10.4争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担（2）如双方协商一致，可另行约定争议解决费用承担方式11.合同解除11.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同（2）不可抗力等原因导致合同无法履行11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方11.3合同解除责任（1）因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任（2）因不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任12.违约责任12.1违约责任形式（1）支付违约金（2）赔偿损失12.2违约责任承担（1）违约方应按照合同约定承担违约责任（2）如违约金不足以弥补损失，违约方应赔偿实际损失12.3违约责任计算（1）违约金按照合同约定计算（2）赔偿损失按照实际损失计算13.合同生效及终止13.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同签订后天内支付预付款13.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满（2）合同解除13.3合同终止程序（2）合同终止后，双方应相互返还相关资料和文件14.其他约定事项14.1合同附件（1）工程量清单（2）施工图纸（3）合同专用条款14.2合同未尽事宜（1）双方应本着诚实信用原则，协商解决（2）合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除合同双方之外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入方式15.2.1监理单位（1）甲方有权委托监理单位对施工过程进行监督，监理单位应具备相应的资质和经验。（2）监理单位应按照合同约定，对施工质量、进度、安全等方面进行监督，并提出监理意见。15.2.2咨询机构（1）双方可共同委托咨询机构对项目进行咨询，咨询机构应具备相应的专业能力。（2）咨询机构提供的服务内容、费用及成果应在合同中明确。15.2.3检测机构（1）为确保工程质量，双方可共同委托检测机构对材料、设备、施工过程等进行检测。（2）检测机构应具备相应的资质和检测能力。15.2.4保险公司（1）双方可共同选择保险公司为项目提供保险服务，包括但不限于工程保险、意外伤害保险等。（2）保险条款、保险费用及赔偿范围应在合同中明确。16.第三方责任限额16.1第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同双方损失，应承担相应责任。（2）第三方责任包括但不限于：故意或重大过失、违反法律法规、违反合同约定等。16.2责任限额（1）第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确。（2）如合同未约定责任限额，第三方责任限额不得超过其提供的保险金额或合同约定的赔偿限额。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方（1）第三方应按照甲方要求，履行其职责，不得损害甲方利益。（2）甲方有权对第三方的工作进行监督，并提出改进意见。17.2第三方与乙方（1）第三方应按照合同约定，协助乙方完成施工任务，不得干扰乙方正常施工。（2）乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助和条件。17.3第三方与其他第三方（1）如多个第三方介入同一项目，各方应相互协作，避免工作冲突。（2）如出现工作冲突，各方应协商解决，协商不成，可提交合同双方或相关机构调解。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方资质要求（1）第三方应具备相应的资质和经验，并在合同签订前提交相关证明材料。（2）甲方有权对第三方资质进行审核，如不符合要求，有权要求更换第三方。18.2第三方费用承担（1）第三方费用由合同双方按照合同约定承担，如合同未约定，由委托方承担。（2）第三方费用包括但不限于：咨询费、检测费、监理费、保险费等。18.3第三方工作协调（1）合同双方应协同第三方，确保其工作顺利进行。（2）合同双方应指定专人负责与第三方沟通协调，确保信息畅通。18.4第三方工作成果验收（1）第三方完成工作后，合同双方应共同验收，确认工作成果符合要求。（2）如第三方工作成果不符合要求，有权要求第三方进行整改或重新工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双