版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑行业安全生产责任合同示范文本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件与时间2.合同标的与范围2.1工程概况2.2安全生产责任范围2.3工程建设标准与规范3.安全生产责任主体与义务3.1施工单位安全生产责任3.2监理单位安全生产责任3.3业主单位安全生产责任3.4主管部门安全生产责任4.安全生产管理制度与措施4.1安全生产责任制4.2安全生产教育4.3安全生产检查与隐患排查4.4安全生产事故处理与报告5.安全生产投入与保障5.1安全生产投入资金5.2安全生产设施与设备5.3安全生产技术措施6.安全生产教育与培训6.1安全生产教育计划6.2安全生产培训计划6.3培训效果评估7.安全生产检查与验收7.1安全生产检查制度7.2安全生产检查内容与方法7.3安全生产验收程序与标准8.安全生产事故处理与报告8.1安全生产事故处理原则8.2安全生产事故报告程序8.3安全生产事故调查与处理9.安全生产责任追究与赔偿9.1安全生产责任追究制度9.2安全生产责任追究程序9.3安全生产赔偿标准与程序10.合同履行与监督10.1合同履行期限10.2合同履行监督机制10.3合同履行违约责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件与补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息甲方:建筑施工单位全称乙方:业主单位全称1.2合同订立时间与地点合同订立时间为2024年X月X日,地点为甲方单位所在地。1.3合同生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为自合同生效之日起至2024年X月X日止。2.合同标的与范围2.1工程概况工程名称:建筑工程工程地点:市区工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.2安全生产责任范围甲方负责整个工程的安全生产管理,包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施、应急救援等。2.3工程建设标准与规范工程应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规和行业标准。3.安全生产责任主体与义务3.1施工单位安全生产责任甲方应建立健全安全生产管理制度,落实安全生产责任,确保施工现场安全。3.2监理单位安全生产责任乙方应监督甲方遵守安全生产法律法规,对施工现场进行定期检查,确保安全生产。3.3业主单位安全生产责任乙方应提供必要的安全生产条件和保障,支持甲方安全生产工作。3.4主管部门安全生产责任甲方应接受主管部门的安全生产监督检查,配合主管部门开展安全生产管理工作。4.安全生产管理制度与措施4.1安全生产责任制甲方应明确各级人员安全生产责任,建立安全生产责任制。4.2安全生产教育甲方应定期对员工进行安全生产教育,提高员工安全意识。4.3安全生产检查与隐患排查甲方应定期开展安全生产检查,及时发现并消除安全隐患。4.4安全生产事故处理与报告发生安全生产事故时,甲方应立即启动应急预案,进行事故处理,并按要求及时上报。5.安全生产投入与保障5.1安全生产投入资金甲方应按工程进度拨付安全生产投入资金,确保安全生产需要。5.2安全生产设施与设备甲方应配置必要的安全生产设施与设备,确保其完好有效。5.3安全生产技术措施甲方应采取必要的技术措施,预防和减少安全生产事故。6.安全生产教育与培训6.1安全生产教育计划甲方应制定安全生产教育计划,确保员工接受必要的安全教育。6.2安全生产培训计划甲方应定期开展安全生产培训,提高员工安全生产技能。6.3培训效果评估甲方应评估安全生产培训效果,确保培训取得实效。8.安全生产检查与验收8.1安全生产检查制度甲方应建立安全生产检查制度,包括定期检查和不定期抽查,确保安全生产措施落实到位。8.2安全生产检查内容与方法检查内容包括施工现场的安全防护设施、消防设施、应急救援设备、施工人员的安全教育培训等。检查方法包括现场查看、查阅资料、询问相关人员等。8.3安全生产验收程序与标准验收程序包括自检、互检、专检和综合验收。验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。9.安全生产事故处理与报告9.1安全生产事故处理原则事故处理应遵循“四不放过”原则,即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。9.2安全生产事故报告程序发生安全生产事故后,甲方应在第一时间向乙方报告,并按要求向相关部门报告。9.3安全生产事故调查与处理甲方应组织事故调查组,查明事故原因,提出处理意见,并实施整改措施。10.安全生产责任追究与赔偿10.1安全生产责任追究制度对违反安全生产规定,造成事故的责任人,应根据事故性质和后果追究其法律责任。10.2安全生产责任追究程序责任追究程序应严格按照相关法律法规进行,确保公正、公平、公开。10.3安全生产赔偿标准与程序赔偿标准应根据事故原因、责任大小和损失情况确定,赔偿程序应依法进行。11.合同履行与监督11.1合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。11.2合同履行监督机制双方应建立合同履行监督机制,确保合同各项条款得到履行。11.3合同履行违约责任任何一方违反合同约定,导致合同无法履行的,应承担相应的违约责任。12.合同解除与终止12.1合同解除条件在合同履行过程中,如遇不可抗力等特殊情况,双方可协商解除合同。12.2合同解除程序合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。12.3合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。13.合同争议解决13.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。13.3争议解决程序仲裁程序应遵循《中华人民共和国仲裁法》的有关规定。14.其他约定事项14.1合同附件与补充协议本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、安全措施等。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念本合同所指的第三方,是指除甲乙双方外的,为履行本合同目的而介入合同履行过程的单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、设计、施工、监理、检测、保险、融资等,具体由双方在合同中约定。2.第三方介入的程序与条件2.1介入程序(1)双方协商确定需要引入的第三方及其职责;(2)甲乙双方共同与第三方签订合作协议;(3)第三方按照合作协议履行职责。2.2介入条件(1)第三方具备履行相关职责的能力和资质;(2)第三方同意按照甲乙双方的要求履行职责;(3)第三方同意遵守本合同的相关约定。3.甲乙双方的额外条款及说明3.1甲方的额外条款及说明(1)甲方应确保第三方按照合作协议履行职责,并对第三方的行为负责;(2)甲方应向第三方提供必要的资料和信息,以便第三方履行职责;(3)甲方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。3.2乙方的额外条款及说明(1)乙方应配合甲方引入第三方,并对第三方的工作提供必要的支持;(2)乙方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求;(3)乙方应向第三方支付相应的费用,并确保费用合理。4.第三方的责任限额4.1责任限额的概念本合同所指的责任限额,是指第三方在履行职责过程中,因其违约行为给甲乙双方造成损失,应当承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的约定(1)双方应在本合同中明确第三方的责任限额;(2)第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同金额等因素确定;(3)第三方责任限额不得低于本合同约定的赔偿限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分(1)第三方在履行职责过程中,因其违约行为给甲乙双方造成损失,应承担相应的赔偿责任;(2)甲乙双方应各自承担其违约责任,不得相互推诿;(3)第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致违约,可免除部分或全部责任。5.2权利划分(1)第三方在履行职责过程中,享有合同约定的权利;(2)甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得无故干涉第三方的工作;(3)第三方在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的支持。5.3联系与沟通(1)甲乙双方应指定专人负责与第三方联系与沟通;(2)第三方在履行职责过程中,应及时向甲乙双方报告工作进展;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸与技术规范要求:提供完整、清晰的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关的技术规范和标准。说明:图纸和规范是工程建设和施工的重要依据,必须确保其准确性和完整性。2.施工方案与进度计划要求:详细列出施工方案,包括施工方法、施工顺序、施工期限等,以及相应的进度计划。说明:施工方案和进度计划是指导施工的重要文件,有助于确保工程按计划进行。3.安全生产管理制度与措施要求:制定安全生产管理制度,包括安全责任制、安全教育、安全检查、事故处理等内容。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的重要保障,必须严格执行。4.安全生产设施与设备清单要求:列出施工现场所需的安全生产设施与设备,包括名称、型号、数量、规格等。说明:安全生产设施与设备是预防事故发生的重要手段,必须保证其完好有效。5.人员资质证书要求:提供施工人员、监理人员的资质证书,确保其符合国家相关要求。说明:人员资质证书是保障施工质量和安全的重要依据,必须符合规定。6.甲方提供的资料清单要求:列出甲方应提供的所有资料,包括设计文件、地质勘察报告、工程合同等。说明:甲方提供的资料是施工的基础,必须保证其真实性和完整性。7.乙方提交的验收报告要求:乙方完成工程后,提交完整的验收报告,包括工程质量、安全、环保等方面的评价。说明:验收报告是工程完工后的重要文件,必须保证其真实性和客观性。8.第三方合作协议要求:甲乙双方与第三方签订的合作协议,包括服务内容、费用、责任等。说明:第三方合作协议是明确各方权利义务的重要文件,必须详细明确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按时提供工程图纸或资料;(2)乙方未按时完成施工任务或工程不合格;(3)第三方未按约定履行职责或提供的服务不符合要求;(4)任何一方未按时支付款项。2.责任认定标准:(1)甲方违约:甲方应承担延误工期、赔偿损失等违约责任;(2)乙方违约:乙方应承担延误工期、赔偿损失、返工重做等违约责任;(3)第三方违约:第三方应根据合作协议承担相应的违约责任;(4)任何一方违约:违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。3.示例说明:(1)若甲方未按时提供工程图纸,导致乙方无法按时开始施工,甲方应承担工期延误的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失;(2)若乙方施工质量不合格,甲方有权要求乙方返工重做,乙方应承担返工重做的费用;(3)若第三方提供的服务不符合要求,甲方或乙方有权要求第三方进行整改或更换服务,直至满足要求;(4)若任何一方未按时支付款项,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度建筑行业安全生产责任合同示范文本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方2.定义和解释2.1术语和定义2.2专有名词解释3.合同主体3.1建筑单位3.2施工单位3.3监理单位4.安全生产责任4.1安全生产责任范围4.2安全生产责任主体4.3安全生产责任内容4.4安全生产责任落实5.安全生产管理制度5.1安全生产管理组织架构5.2安全生产管理制度文件5.3安全生产管理实施6.安全生产措施6.1安全生产措施内容6.2安全生产措施实施6.3安全生产措施监督7.安全生产培训7.1培训内容7.2培训方式7.3培训考核8.安全生产检查8.1检查内容8.2检查方式8.3检查结果处理9.事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约责任处理13.其他约定13.1法律适用13.2争议管辖13.3合同附件14.合同签署第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:二零二四年度建筑行业安全生产责任合同1.2合同编号:A2024BJ0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同签订地点:市区1.5合同双方1.5.1建筑单位:建筑有限公司1.5.2施工单位:建筑工程有限公司1.5.3监理单位:工程监理有限公司2.定义和解释2.1术语和定义2.1.1“安全生产”指在建筑施工过程中,通过技术、管理、监督等措施,防止发生生产安全事故,保障施工人员生命财产安全的行为。2.1.2“安全生产责任”指合同双方在安全生产方面应承担的义务和责任。2.1.3“安全生产措施”指为确保安全生产而采取的具体行动和措施。3.合同主体3.1建筑单位3.1.1负责对施工单位的安全生产工作进行监督和指导。3.1.2对施工单位的安全生产事故负有连带责任。3.2施工单位3.2.1负责本项目的施工工作,确保安全生产。3.2.2对施工现场的安全生产事故负有直接责任。3.3监理单位3.3.1负责对施工单位的安全生产工作进行监督和检查。3.3.2对施工单位的安全生产事故负有监督责任。4.安全生产责任4.1安全生产责任范围4.1.1建筑单位:负责整个项目的安全生产管理,包括但不限于施工图纸审查、施工组织设计审批、施工过程中对安全生产的监督等。4.1.2施工单位:负责具体施工过程中的安全生产,包括但不限于施工现场的安全管理、安全措施的落实、安全事故的处理等。4.1.3监理单位:负责对施工单位的安全生产进行监督和检查,确保安全生产措施得到有效执行。4.2安全生产责任主体4.2.1建筑单位为安全生产第一责任主体。4.2.2施工单位为安全生产直接责任主体。4.2.3监理单位为安全生产监督责任主体。4.3安全生产责任内容4.3.1建筑单位:制定安全生产管理制度,组织安全生产培训,对施工现场进行监督检查,对安全生产事故进行处理。4.3.2施工单位:执行安全生产管理制度,落实安全措施,对施工现场进行安全管理,对安全生产事故进行处理。4.3.3监理单位:对施工单位的安全工作进行监督检查,提出整改意见,对安全生产事故进行处理。5.安全生产管理制度5.1安全生产管理组织架构5.1.1建筑单位设立安全生产委员会,负责安全生产管理的决策和监督。5.1.2施工单位设立安全生产领导小组,负责安全生产管理的执行和落实。5.1.3监理单位设立安全生产监督管理部门,负责安全生产的监督检查。5.2安全生产管理制度文件5.2.1建筑单位制定安全生产管理制度,包括安全生产责任制度、安全操作规程、安全检查制度等。5.2.2施工单位制定相应的安全生产管理制度,并报监理单位备案。5.2.3监理单位对施工单位的安全生产管理制度进行审查和监督。5.3安全生产管理实施5.3.1建筑单位定期组织安全生产检查,对发现的问题及时整改。5.3.2施工单位按照安全生产管理制度进行日常安全管理,确保安全生产。5.3.3监理单位对施工单位的安全管理进行监督检查,确保安全生产措施得到有效执行。6.安全生产措施6.1安全生产措施内容6.1.1施工现场的安全设施、设备应符合国家安全生产标准和规定。6.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志。6.1.3施工单位应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。6.2安全生产措施实施6.2.1施工单位应根据施工现场的具体情况,制定相应的安全生产措施,并报监理单位备案。6.2.2施工单位应按照安全生产措施进行施工,确保安全生产。6.2.3监理单位对施工单位的安全生产措施进行监督检查,确保安全生产措施得到有效执行。6.3安全生产措施监督6.3.1建筑单位对施工单位的安全生产措施实施情况进行监督检查。6.3.2监理单位对施工单位的安全生产措施实施情况进行监督检查,并提出整改意见。6.3.3施工单位对安全生产措施的实施情况进行自查,并及时整改存在的问题。8.安全生产检查8.1检查内容8.1.1施工现场的安全设施、设备是否符合国家安全生产标准和规定。8.1.2安全警示标志设置是否到位、清晰。8.1.3施工人员的安全教育培训是否完成。8.1.4施工现场的安全操作规程执行情况。8.2检查方式8.2.1定期检查:每周至少一次,对施工现场进行全面检查。8.2.2不定期抽查:对施工现场进行不定期的抽查,及时发现和纠正问题。8.3检查结果处理8.3.1对检查中发现的问题,监理单位应立即通知施工单位进行整改。8.3.2施工单位应在接到通知后立即采取措施进行整改,并及时上报整改情况。8.3.3建筑单位对整改情况进行跟踪检查,确保问题得到有效解决。9.事故处理9.1事故报告9.1.1事故发生后,施工单位应立即向监理单位和建设单位报告。9.1.2报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。9.2事故调查9.2.1建筑单位应组织成立事故调查组,对事故进行调查。9.2.2事故调查组应查明事故原因,分析事故责任,提出处理意见。9.3事故处理措施9.3.1对事故责任人进行责任追究,依法处理。9.3.2对事故发生的原因进行整改,防止类似事故再次发生。9.3.3对事故造成的损失进行评估,提出赔偿方案。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,可提交仲裁机构仲裁。10.1.3仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。10.2.2争议解决机构应在接到申请后60日内作出裁决。11.合同生效、变更和终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同的任何变更,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。11.3合同终止11.3.1合同期满自然终止。11.3.2因不可抗力导致合同无法继续履行时,合同可提前终止。12.违约责任12.1违约行为12.1.1未按照合同约定履行安全生产责任的。12.1.2故意隐瞒事故或未按规定报告事故的。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约责任处理12.3.1违约方应在接到违约责任通知后30日内采取补救措施。12.3.2建筑单位或监理单位可要求违约方承担违约责任。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖13.2.1本合同的争议提交市区人民法院管辖。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于安全生产管理制度、安全操作规程等。14.合同签署14.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.2合同双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指除合同双方外的其他单位或个人,包括但不限于技术咨询方、监理方、检测方、评估方、保险代理方等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于安全生产技术咨询、监理、检测、评估、保险代理等服务。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行职责过程中,应严格遵守国家相关法律法规和合同约定,确保其提供的服务符合要求。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权获得合同双方提供的相关信息和资料。15.5第三方与其他方的划分说明15.5.1第三方与合同双方的关系为服务与被服务关系,第三方不参与合同双方的权利义务关系。15.5.2第三方在履行职责过程中,应接受合同双方的监督和检查。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同要求。16.1.2甲方应与第三方签订保密协议,确保项目信息和资料的安全。16.1.3甲方应向第三方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供工作场所、设备等。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定与第三方进行合作,确保第三方的工作顺利进行。16.2.2乙方应监督第三方的工作质量,对不符合要求的服务有权要求重新提供。16.2.3乙方应协助第三方完成相关工作,包括但不限于提供必要的资料和信息。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的明确17.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和可能产生的风险进行评估。17.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供服务前获得合同双方的确认。17.2责任限额的调整17.2.1在合同履行过程中,如第三方责任限额需要调整,应经合同双方协商一致,并以书面形式修改合同。17.2.2调整后的责任限额应适用于合同剩余期限。17.3责任限额的执行17.3.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同双方或第三方自身遭受损失,应在责任限额范围内承担责任。17.3.2超出责任限额的部分,由第三方自行承担。18.第三方退出18.1第三方退出条件18.1.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行合同,应提前通知合同双方。18.1.2第三方退出时,应确保其工作交接完整,避免对合同双方造成不利影响。18.2第三方退出程序18.2.1第三方退出前,应与合同双方协商,确定退出方案。18.2.2第三方退出后,合同双方应继续履行合同,确保项目顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产管理制度详细要求和说明:包含安全生产责任制度、安全操作规程、安全检查制度等内容,确保施工现场的安全管理。2.安全生产培训记录详细要求和说明:记录施工人员接受安全生产培训的情况,包括培训时间、内容、考核结果等。3.安全生产检查记录详细要求和说明:记录施工现场的安全检查情况,包括检查时间、检查内容、发现问题及整改措施等。4.事故报告及处理记录详细要求和说明:记录事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况、处理措施及结果等。5.第三方资质证明文件详细要求和说明:提供第三方单位或个人的资质证明文件,证明其具备提供相关服务的资格和能力。6.保密协议详细要求和说明:与第三方签订的保密协议,确保项目信息和资料的安全。7.合同变更协议详细要求和说明:记录合同变更的内容、时间、双方签字盖章等信息。8.违约责任认定书详细要求和说明:记录违约行为、责任认定及处理措施等。9.责任限额调整协议详细要求和说明:记录责任限额调整的原因、时间、双方签字盖章等信息。10.第三方退出协议详细要求和说明:记录第三方退出合同的原因、时间、双方签字盖章等信息。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为:未按照合同约定履行安全生产责任。责任认定标准:根据违约行为的严重程度和造成的影响,确定违约责任。示例说明:若施工单位未按照安全操作规程施工,导致安全事故发生,应承担相应责任。2.违约行为违约行为:故意隐瞒事故或未按规定报告事故。责任认定标准:根据事故的严重程度和隐瞒事故的情节,确定违约责任。示例说明:若施工单位在事故发生后故意隐瞒,导致事故扩大,应承担相应责任。3.违约行为违约行为:未按照合同约定支付服务费用。责任认定标准:根据未支付费用的金额和逾期时间,确定违约责任。示例说明:若甲方未按时支付第三方服务费用,应按照合同约定支付违约金。4.违约行为违约行为:未按照合同约定提供必要的信息和资料。责任认定标准:根据未提供信息和资料对第三方工作的影响程度,确定违约责任。示例说明:若乙方未按时提供施工现场资料,导致第三方无法进行检测,应承担相应责任。5.违约行为违约行为:未按照合同约定进行整改。责任认定标准:根据整改措施的效果和及时性,确定违约责任。示例说明:若施工单位未按照监理单位的要求进行整改,应承担相应责任。全文完。二零二四年度建筑行业安全生产责任合同示范文本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同履行期限1.4合同标的物1.5合同总价2.安全生产责任主体2.1建设单位安全生产责任2.2施工单位安全生产责任2.3监理单位安全生产责任2.4供应商安全生产责任2.5人员安全生产责任3.安全生产目标3.1安全生产目标设定3.2安全生产目标分解3.3安全生产目标考核4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度制定4.2安全生产管理制度实施4.3安全生产管理制度监督4.4安全生产管理制度修订5.安全生产教育培训5.1安全生产教育培训内容5.2安全生产教育培训方式5.3安全生产教育培训考核6.安全生产设施设备6.1安全生产设施设备配置6.2安全生产设施设备维护6.3安全生产设施设备检查6.4安全生产设施设备更新7.安全生产费用7.1安全生产费用预算7.2安全生产费用支出7.3安全生产费用管理7.4安全生产费用审计8.安全生产监督检查8.1安全生产监督检查内容8.2安全生产监督检查方式8.3安全生产监督检查结果处理8.4安全生产监督检查报告9.事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理9.4事故责任追究10.合同履行10.1合同履行方式10.2合同履行期限10.3合同履行地点10.4合同履行变更11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同其他约定第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1建设单位名称:[建设单位全称]1.1.2建设单位地址:[建设单位详细地址]1.1.3建设单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.1.4施工单位名称:[施工单位全称]1.1.5施工单位地址:[施工单位详细地址]1.1.6施工单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.2合同签订日期:[签订日期]1.3合同履行期限:自[开始日期]至[结束日期]1.4合同标的物:[具体项目名称]1.5合同总价:人民币[金额]元整2.安全生产责任主体2.1建设单位安全生产责任2.1.1负责项目安全生产的总体规划和组织实施2.1.2配备必要的安全生产管理人员和设备2.1.3负责安全生产费用的投入和使用2.2施工单位安全生产责任2.2.1负责施工过程中的安全生产管理2.2.2配备合格的施工人员和管理人员2.2.3遵守国家安全生产法律法规和标准2.3监理单位安全生产责任2.3.1负责对施工单位安全生产进行监督检查2.3.2及时发现和纠正施工单位的安全生产违法行为2.3.3对施工单位的安全生产情况进行评价和报告2.4供应商安全生产责任2.4.1提供符合安全标准的材料和设备2.4.2对所提供的材料和设备负责安全生产2.5人员安全生产责任2.5.1所有参与项目的人员必须接受安全生产教育和培训2.5.2严格执行安全生产规章制度2.5.3发现安全隐患及时报告并采取措施3.安全生产目标3.1安全生产目标设定3.1.1遵守国家安全生产法律法规和标准3.1.2实现零安全事故的目标3.2安全生产目标分解3.2.1将安全生产目标分解到每个施工阶段3.2.2明确各阶段的安全责任人和安全措施3.3安全生产目标考核3.3.1建立安全生产目标考核机制3.3.2定期对安全生产目标进行考核和评价4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度制定4.1.1制定符合国家安全生产法律法规和标准的安全管理制度4.1.2明确各级人员的安全生产职责4.2安全生产管理制度实施4.2.1组织实施安全生产管理制度4.2.2对违反安全生产管理制度的行为进行纠正4.3安全生产管理制度监督4.3.1对安全生产管理制度执行情况进行监督4.3.2及时发现和纠正安全生产管理制度执行中的问题4.4安全生产管理制度修订4.4.1根据安全生产形势和实际需要修订安全生产管理制度5.安全生产教育培训5.1安全生产教育培训内容5.1.1国家安全生产法律法规和标准5.1.2安全生产操作规程和安全常识5.2安全生产教育培训方式5.2.1集中培训、现场培训、远程培训等5.2.2利用视频、网络等手段进行培训5.3安全生产教育培训考核5.3.1建立安全生产教育培训考核机制5.3.2对培训效果进行考核和评价6.安全生产设施设备6.1安全生产设施设备配置6.1.1配备符合安全标准的安全生产设施设备6.1.2定期检查和维护设施设备6.2安全生产设施设备维护6.2.1建立设施设备维护记录6.2.2确保设施设备处于良好状态6.3安全生产设施设备检查6.3.1定期对设施设备进行检查6.3.2发现问题及时处理6.4安全生产设施设备更新6.4.2确保设施设备先进性和有效性8.安全生产费用8.1安全生产费用预算8.1.1根据项目特点和规模编制安全生产费用预算8.1.2预算内容应包括安全设施设备购置、维护、教育培训等费用8.2安全生产费用支出8.2.1严格按照预算执行安全生产费用支出8.2.2定期对安全生产费用支出进行核算和监督8.3安全生产费用管理8.3.1建立安全生产费用管理制度8.3.2明确安全生产费用管理责任8.4安全生产费用审计8.4.1定期对安全生产费用进行审计8.4.2审计结果作为考核和奖惩的依据9.安全生产监督检查9.1安全生产监督检查内容9.1.1安全生产责任制落实情况9.1.2安全生产设施设备状况9.1.3安全生产教育培训情况9.2安全生产监督检查方式9.2.1定期检查与不定期抽查相结合9.2.2采用现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式9.3安全生产监督检查结果处理9.3.1对发现的问题及时提出整改要求9.3.2对整改情况进行跟踪检查9.4安全生产监督检查报告9.4.1定期编制安全生产监督检查报告9.4.2报告内容应包括检查发现的问题、整改措施及结果10.事故处理10.1事故报告10.1.1发生事故后立即向有关部门报告10.1.2报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡等10.2事故调查10.2.1组织事故调查组进行调查10.2.2事故调查应客观、公正、全面10.3事故处理10.3.1对事故责任人进行追责10.3.2对事故原因进行深入分析10.4事故责任追究10.4.1依据事故调查结果,追究事故责任人的责任10.4.2采取措施防止类似事故再次发生11.合同履行11.1合同履行方式11.1.1按照合同约定进行施工和监理11.1.2严格按照设计文件和施工规范进行施工11.2合同履行期限11.2.1按照合同约定的工期完成项目11.2.2如遇不可抗力因素,可适当延长工期11.3合同履行地点11.3.1在合同约定的地点进行施工和监理11.3.2如需变更地点,需经双方协商一致11.4合同履行变更11.4.1合同履行过程中,如需变更合同内容,需经双方协商一致11.4.2变更后的合同内容作为双方履行的依据12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同一方严重违约12.1.2发生不可抗力因素,导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应提前[时间]书面通知对方12.2.2双方协商一致后,签订解除合同协议12.3合同解除后果12.3.1合同解除后,双方应按照协议处理剩余事宜12.3.2合同解除不影响已发生违约责任的追究13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按合同约定履行义务13.1.2逾期完成工程或提供的服务13.1.3因违约给对方造成损失13.2违约责任承担13.2.1承担违约责任的方式包括赔偿损失、支付违约金等13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定13.3违约责任赔偿13.3.1赔偿损失应包括直接损失和间接损失13.3.2违约金数额由双方协商确定,但不得违反法律法规14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方协商解决14.1.2仲裁或诉讼14.2争议解决程序14.2.1双方应在[时间]内协商解决争议14.2.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼14.3争议解决机构14.3.1仲裁机构:[仲裁机构名称]14.3.2人民法院:[法院名称]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量检测、风险评估、合同咨询、保险理赔等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入应当通过书面协议确定,包括第三方介入的具体事项、期限、费用、责任等。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前,甲方或乙方应向对方提出书面申请,经对方同意后,由双方共同邀请第三方介入。15.5第三方介入费用15.5.1第三方介入费用由甲方或乙方根据第三方提供的服务内容和服务质量协商确定。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整、有效。16.1.2甲方应配合第三方进行必要的现场调查和检测。16.1.3甲方应承担因第三方介入而产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,接受第三方的监督、检测和评估。16.2.2乙方应确保其施工质量和安全生产,符合第三方提出的要求。16.2.3乙方应承担因自身原因导致第三方介入而产生的额外费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在执行其职责时,应尽到谨慎、专业的义务。17.1.2第三方在执行其职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由双方在
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版食品包装模具设计与制造服务合同4篇
- 2025年高温杀菌机项目可行性研究报告
- 2025年度绿色节能车棚工程承包施工协议范本合同4篇
- 2025年中国支线航空行业发展运行现状及投资潜力预测报告
- 桶装水供应与购买的2025年度合同4篇
- 2025年中国静电吸盘行业发展前景预测及投资战略咨询报告
- 2025年招贴海报项目投资可行性研究分析报告
- 2025版人防宣传教育活动承包合同范本2篇
- 2025年度外墙保温工程安全教育培训与考核合同
- 2025年针织混纺纱项目可行性研究报告
- 道路沥青工程施工方案
- 《田口方法的导入》课件
- 内陆养殖与水产品市场营销策略考核试卷
- 票据业务居间合同模板
- 承包钢板水泥库合同范本(2篇)
- DLT 572-2021 电力变压器运行规程
- 公司没缴社保劳动仲裁申请书
- 损伤力学与断裂分析
- 2024年县乡教师选调进城考试《教育学》题库及完整答案(考点梳理)
- 车借给别人免责协议书
- 应急预案评分标准表
评论
0/150
提交评论