建设工程计价-一级造价工程师《建设工程计价》高分通关卷415

建设工程计价-一级造价工程师《建设工程计价》高分通关卷415单选题（共60题，共60分）(1.)根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()。A.为完成工程项目（江南博哥）建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案：D参考解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。(2.)FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案：D参考解析：本题考察的是国际工程进度款的支付。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。(3.)关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个正确答案：A参考解析：招标人只负责项目编码、项目特征、项目名称、计量单位和工程量五项内容的填写。(4.)关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案：D参考解析：招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。(5.)关于合同价款调整，下列说法正确的有()。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认正确答案：C参考解析：A错误，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整；B错，不超过20%；D错误，任一计日工项目实施结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关规定商定计日工单价计算。(6.)竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为()。A.竣工财务决算说明书和工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算说明书和工程竣工图C.竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表D.工程竣工图和工程竣工造价对比分析正确答案：C参考解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。(7.)关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是()。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整正确答案：C参考解析：对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日，A错；基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，承包人承担，B错误；承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整，D错误。(8.)招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是()。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%正确答案：C参考解析：本题考查的是招标控制价的编制。暂列金额。暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以按分部分项工程费的10%～15%为参考。(9.)关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是()。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案：B参考解析：本题考查的是其他项目清单的编制。选项A错误，总承包服务费招标人应当按照投标人的投标报价支付该项费用；选项C错误，专业工程暂估价应包括利润和企业管理费，不包括规费和税金；选项D错误，计日工的暂定数量可以由招标人填写。(10.)关于施工机械台班单价的构成和计算，下列说法中正确的有()。A.检修费指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用B.安拆费不包括施工机械在现场的试运转费用C.场外运费的运输距离均按平均20km计算D.施工机械台班单价中的人工费指机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费正确答案：D参考解析：本题考查的是施工机械台班单价的构成。选项A错误，检修费是指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用；选项B错误，安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；选项C错误，场外运费的运输距离均按平均30km计算。(11.)某工业项目及其金工车间的各项费用如下表所示，则金工车间分摊的共同待摊费用为()万元。A.68.88B.70.34C.70.38D.71.84正确答案：A参考解析：本题考查的是新增固定资产价值的确定方法。建设单位管理费：80×[（350＋100＋260）/（1500＋600＋1200）]＝17.21（万元）；土地征用和勘察设计费：（150＋50）×350/1500＝46.67（万元）；工艺设计费：30×100/600＝5（万元）。(12.)根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是()。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案：D参考解析：本题考查的是招标控制价。选项A、C错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调；选项B错误，招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。(13.)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案：D参考解析：本题考查的是预算定额材料损耗量。选项AB，场外运输损坏和工地仓储损耗计入材料单价中；选项C，一般性检验鉴定损耗计入检验试验费；选项D，预算定额材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。(14.)关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是()。A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任正确答案：B参考解析：本题考查的是安全文明施工费的支付。选项AC错误，发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付；选项D错误，发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。(15.)关于投标人须知，下列说法中正确的是()。A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过"投标人须知前附表"进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天正确答案：A参考解析：本题考查的是投标人须知。选项B错误，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效；选项C错误，说明评标委员会的组建方法，评标原则和采取的评标方法，评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定前应当保密；选项D错误，投标准备时间：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于20天。(16.).已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为()万元。A.1000B.5000C.8000D.6400正确答案：C参考解析：本题考查的是预付款抵扣点的计算。起扣点=10000-(10000×10%)/50%=8000万元(17.)关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的()。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款正确答案：A参考解析：本题考查的是期中支付。选项B错误，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%；选项C错误，综合单价发生调整的，以发承包双方确定调整的综合单价计算进度款；选项D错误，发承包双发对部分计量结果存在争议，对无争议部分办理不完全结算。(18.)施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480正确答案：C参考解析：本题考查的是采用造价信息调整价格差额。2015年12月份的价格为2000元/t，价格降低，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以基准价2200元/t为基础计算风险幅度值2200×（1-5%）=2090元/t，下浮价格=2090-2000=90元/t，因此12月份的价格=2400-90=2310元/t。2016年7月份的价格为2600元/t，价格增加，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以投标价2400元/t为基础计算风险幅度值2400×（1+5%）=2520，上调价格=2600-2520=80元/t因此6月份价格=2400+80=2480元/t。(19.)发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是()。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价正确答案：B参考解析：本题考查的是合同价款调整。（1）不属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。（2）属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款。(20.)建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()。A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②④⑤正确答案：A参考解析：所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。终结清顺序：最终结清申请单.最终支付证书.最终结清付款。(21.)根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是()A.固定资产投资+流动资金B.固定资产投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.建设投资正确答案：C参考解析：固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。(22.)某市政工程投标截止日期为2019年4月20日，确定中标人后，工程于2019年6月1日开工。施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。2019年8月，承包人当月完成清单子目价款2000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元，则本工程2019年8月的价格调整金额为()万元。A.57.80B.63.58C.75.40D.82.94正确答案：D参考解析：（2000+200）×[（0.35+0.15×105.0/100.0+0.10×90.0/84.0+0.20×107.8/104.5+0.10×135.0/115.6+0.10×110.0/110.0）－1]=82.94(23.)施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③正确答案：D参考解析：正确的流程：组建投标报价班子；工程现场调查；复核清单工程量；制订项目管理规划；确定基础标价。(24.)关于最终结清，下列说法中正确的是()。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理正确答案：D参考解析：本题考查最终结清问题。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。B最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。C最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。D最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理(25.)某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为()元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8正确答案：C参考解析：本题考查的是材料单价的计算。（300+50）×（1+3%）=360.5元/t。(26.)已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09正确答案：B参考解析：本题考查的是国产非标准设备原价的计算。单台非标准设备原价｛[（材料费加工费辅助材料费）（1专用工具费）（1废品损失费率）外购配套件费］（1包装费率）外购配套件费｝（1利润率）销项税额非标准设备设计费外购配套件费=[（20+3）×（1+1%）-3]×（1+8%）+1+3=25.85万元。(27.)某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为()万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12正确答案：B参考解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。销项税额＝（材料费＋加工费＋辅助材料费＋专用工具费＋废品损失费＋外购配套件费＋包装费＋利润）×增值税税率＝[20×（1＋2%）×（1＋8%）×（1＋10%）＋2]×13%＝3.41（万元）。(28.)关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案：C参考解析：本题考查的是进口设备原价的构成及计算。进口设备到岸价离岸价国际运费运输保险费运费在内价运输保险费。(29.)已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18正确答案：B参考解析：本题考查的是国产非标准设备原价的计算。税金=｛[（材料费加工费辅助材料费）×（1+专用工具费）×（1+废品损失费率）+包装费］×（1+利润率）+外购配套件费｝×税金费率=｛[20×（1+5%）×（1+5%）+2］×（1+10%）+5｝×17%=5.35万元。(30.)下列关于我国国产非标准设备原价的构成和计算，说法不正确的有（）。A.不能批量生产，只能根据订货要求和具体的图纸制作B.国产非标准设备原价中的税金指的是进项税额C.材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价D.外购配套件费计算包装费，不计取利润正确答案：B参考解析：选项B错误，国产非标准设备原价中的税金指的是增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入方收取的销项税额(31.)国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B(32.)按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是()。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的正确答案：C参考解析：本题考查的是国外建设工程造价构成。选项A，属于项目直接建设成本中的其他当地费用；选项B，生产前费用是项目间接建设成本；选项C，属于应急费，在每一个组成部分中均单独以一定的百分比确定，并作为估算的一个项目单独列出；选项D，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。(33.)已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元正确答案：B参考解析：设备原价=（23×1.01－3）×1.08+1+3=25.85(34.)根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案：D参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只一能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。故D为正确答案。(35.)关于招标控制价的编制，说法正确的是()。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算正确答案：D参考解析：本题考查的是最高投标限价的编制。选项A，单项工程应为单位工程；选项B，人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；选项C，材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布的材料单价，其单价参考市场价格估算(36.)采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20B.10C.15D.5正确答案：B参考解析：采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于10日(37.)下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失正确答案：D参考解析：本题考查的不可抗力造成的损失承担问题。①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。(38.)关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是()。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。正确答案：D参考解析：因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由发包人承担。实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日。不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。合同当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。(39.)某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5正确答案：B参考解析：价格调整金额=1500×［0.3+（0.1×90/80+0.1×102/100+0.15×120/110+0.15×110/120+0.2×120/115）-1］=36.45（万元）。(40.)某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为()。A.28B.24C.14D.4正确答案：C参考解析：本题考查的是索赔。工期索赔天数＝4＋10＝14天(41.)根据《标准施工招标文件》通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.工程暂停后因发包人原因无法按时复工B.因发包人原因造成承包人人员工伤事故C.延迟提供图纸D.因不可抗力导致工期延误正确答案：D参考解析：本题考查的是索赔。(42.)在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是()A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C参考解析：运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊。(43.)某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200正确答案：B参考解析：本题考查的是建筑安装工程机具台班单价。机械台班人工费=1×{（250-200）/200+1}×100=125元/台班。(44.)已知砖墙的砂浆损耗率为2%，则1m3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为()m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236正确答案：A参考解析：本题考察的是标准用砖量的计算：砖净用量=1/(0.24×(0.24+0.01）×(0.053+0.01）×1×2）=529（块）；砂浆净用量=1-529×(0.24×0.115×0.053）=0.226(m3）；砂浆消耗量=砂浆净用量*(1+砂浆损耗率)=0.226*（1+2%）=0.231(m3）(45.)某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5正确答案：C参考解析：施工机械台班时间定额=1/100=0.01（台班/m3）预算定额机械耗用台班=0.01×（1+20%）=0.012（台班/m3）挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.012=12（台班）(46.)下列费用不属于材料单价的是()。A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案：D参考解析：材料单价一般由材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。(47.)下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是()。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案：C参考解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项A，基本用工；选项B，辅助用工；选项D，超运距用工(48.)其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27正确答案：A参考解析：本题考查的是机械台班单价的计算。台班人工费=2×{1+（280-220）/220}×100=254.55元/台班(49.)某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m3砌体基本用工为14工日，辅助用工3.0工日，超运距用工2.0工日，人工幅度差系数为12％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）工日/10m3。A.14.85B.21.28C.18.7D.20.35正确答案：B参考解析：本题考查的是工程计价定额的编制。（14+3.0+2.0）×（1+12%）=21.28工日/10m3。(50.)发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％正确答案：B参考解析：本题考查的是工程合同价款支付与结算。发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。(51.)当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C参考解析：本题考查的是施工机具使用费的索赔。施工机械使用费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。选项AB错误，在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算；选项D错误，如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。(52.)除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是()。A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量正确答案：D参考解析：总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。(53.)关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是()。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算正确答案：D参考解析：措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算，故A错误；总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，故B错误；暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人，故C错误；发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算，故D正确。(54.)关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是()。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A参考解析：选项B错误，发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。选项C错误，施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项D错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任(55.)已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元A.2286B.6400C.1600D.5714正确答案：D参考解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点＝8000－（8000×20%/70%）＝5714（万元）(56.)下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效正确答案：B参考解析：本题考查的是预付款担保。(57.)关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案：C参考解析：本题考查的是国际工程工程变更的范围。工程变更的范围包括：①合同中任何工作的工程量的变化(但此类改变不一定构成变更)；②任何工作的质量或其他特性的改变；③工程任何部分的标高、位置和(或)尺寸的改变；④任何工程的删减，但未经双方同意由他人实施的除外；⑤永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验、钻孔、其他试验和勘察工作；⑥实施工程的顺序或时间安排的改变。(58.)下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D参考解析：本题考查的是工程结算价款纠纷处理。选项A错误，阴阳合同的结算依据，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；选项B错误，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量；选项C错误，工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以合同约定为准。(59.)在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括()。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%正确答案：A参考解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。2）该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。(60.)某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从()之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案：B参考解析：计息日，当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。多选题（共20题，共20分）(61.)下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间正确答案：A、C、E参考解析：B属于休息时间，D属于损失时间。(62.)采用计时观察法测定时间消耗，下列说法中错误的是()。A.计时观察法以现场观察为主要技术手段B.测时法是精确度比较低的一种计时观察法C.接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂D.写实记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法E.数示法是写实记录法中精确度较低的一种正确答案：B、E参考解析：本题考查的是计时观察法。选项B错误，测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2~15s；选项E错误，写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种，数示法的特征是用数字记录工时消耗，是三种写实记录法中精确度较高的一种，精确度达5s，可以同时对两个工人进行观察，适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程(63.)下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有()。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.燃料动力费正确答案：A、C参考解析：本题考查的是施工仪器仪表台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，折旧费、维护费、校验费、动力费。(64.)关于概算定额与预算定额，下列说法正确的有()A.概算定额的主要内容、主要方式及基本使用方法与预算定额相近B.概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异C.概算定额是确定概算指标中各种消耗量的依据D.概算定额与预算定额之间的水平差一般在10%左右E.概算定额项目可以按工程结构划分，也可以按工程部位划分正确答案：A、B、E参考解析：本题考查的是概算定额及其基价编制。选项C错误，概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自各种预算或结算资料；选项D错误，概算定额与预算定额之间的水平差一般在5%左右(65.)关于履约担保的递交，下列表述中正确的是()。A.履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式B.中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，投标保证金予以返还C.招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发的工程接收证书前一直有效E.履约保证金不得超过中标合同金额的10%正确答案：A、C、D、E参考解析：在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式，可以选择其中一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。(66.)根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的有()。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.特殊地区施工津贴正确答案：B、D参考解析：本题考查的是企业管理费的构成和计算。选项A错误，仪器仪表使用费属于施工机具使用费选项C错误，建筑安装工程一切险属于工程建设其他费用选项E错误，特殊地区施工津贴属于人工日工资单价组成部分(67.)构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有()。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税正确答案：D、E参考解析：本题考查的是进口设备原价的构成，选项A错误，国际运费计算基数是离岸价格FOB；选项B错误，进口环节增值税的计算基数是关税完税价格＋关税＋消费税；选项C错误，银行财务费的计算基数是离岸价格FOB。(68.)建设工程造价指标测算常用的方法包括()。A.数据统计法B.现场测算法C.典型工程法D.写实记录法E.汇总计算法正确答案：A、C、E参考解析：选项A、C、E正确。建设工程造价指标测算方法主要包括数据统计法、典型工程法和汇总计算法。数据统计法：当建设工程造价数据的样本数量达到数据采集最少样本数量时，应使用数据统计法测算建设工程造价指标。典型工程法：建设工程造价数据样本数量达不到指标测算最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用典型工程法测算。汇总计算法：当需要采用下一层级造价指标汇总计算上一层级造价指标时，应采用汇总计算法。选项B错误，测定材料消耗量的方法有现场技术测定法和现场统计法。选项D错误，写实记录法是研究各种性质的工作时间消耗的方法，属于计时观察法的一种，主要测定人工和机械工时消耗。(69.)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.社会保险费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费正确答案：A、B、D参考解析：本题考查的是企业管理费的构成。选项C属于规费；选项E属于施工机具使用费。(70.)关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算正确答案：A、C、D参考解析：本题考查的是场地准备及临时设施费。选项B，工程费用中；选项E，改扩建一般只计拆除清理费。(71.)下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补偿费D.土地管理费E.土地转让金正确答案：A、B、D参考解析：本题考查的是征地补偿费的内容。征地补偿费包括的内容有：（1）土地补偿费；（2）青苗补偿费和地上附着物补偿费；（3）安置补助费；（4）新菜地开发建设基金；（5）耕地开垦费和森林植被恢复费；（6）生态补偿与压覆矿产资源补偿费；（7）其他补偿费；（8）土地管理费。(72.)与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度正确答案：A、C、D参考解析：本题考查的是工程总承包的分类和特点。交钥匙总承包的优越性：①能满足某些业主的特殊要求。②承包商承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总包的积极性。③业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包商的主观能动性。④业主与承包商之间的关系简单(73.)《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有()。A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹正确答案：A、C、D、E参考解析：引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如下表所示。《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容(74.)施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必