2025年度光伏扶贫电站总承包施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度光伏扶贫电站总承包施工合同合同编号_________一、合同主体3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的随着我国新能源产业的快速发展，光伏扶贫电站作为一项重要的民生工程，对于促进贫困地区经济发展、改善贫困人口生活具有重要意义。为贯彻落实国家光伏扶贫政策，实现光伏扶贫电站的顺利实施，甲方决定委托乙方进行2025年度光伏扶贫电站总承包施工。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保光伏扶贫电站项目按期、保质、高效完成。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国可再生能源法》3.《光伏扶贫电站建设管理办法》4.国家和地方有关光伏扶贫电站建设的相关政策、法规和标准三、定义与解释3.1专业术语1.光伏扶贫电站：指利用太阳能光伏发电技术，为贫困地区提供清洁、可持续的电力供应，促进贫困地区经济发展和民生改善的电站。2.总承包施工：指乙方按照甲方要求，对光伏扶贫电站项目进行设计、采购、施工、调试、验收等全过程管理。3.2关键词解释1.光伏组件：指将太阳能转化为电能的半导体器件。2.逆变器：指将直流电转换为交流电的设备。3.并网：指光伏电站的电能通过逆变器转换为交流电后，接入国家电网。4.贫困地区：指国家规定的贫困县、贫困村。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、高效完成光伏扶贫电站总承包施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、保质、高效完成光伏扶贫电站总承包施工。2.乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全等符合国家和地方有关政策、法规和标准。3.乙方应积极配合甲方进行质量、进度、安全等方面的监督检查。4.乙方应按照合同约定，按时向甲方提交工程进度报告、验收报告等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方负责光伏扶贫电站的设计、采购、施工、调试、验收等全过程管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕。2.经甲乙双方协商一致，解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生合同终止条件时，甲乙双方应立即通知对方。2.双方应在接到通知之日起____日内，共同协商解决合同终止事宜。3.协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应立即停止施工，并将施工现场清理完毕。2.双方应按照合同约定，办理合同终止手续。3.合同终止后，乙方应按照合同约定，向甲方支付已完成的工程款。4.合同终止后，甲乙双方应依法承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费：根据项目规模和复杂程度，由双方协商确定。2.材料费：包括光伏组件、逆变器、支架等设备材料费。3.人工费：包括施工人员的工资、福利及社会保险等费用。4.施工机械使用费：包括施工过程中使用的各类机械设备租赁或购买费用。5.施工管理费：包括施工过程中的现场管理、协调、监督等费用。6.质量检测费：包括对施工质量进行检测的费用。7.验收合格费：验收合格后的费用。8.其他费用：根据实际情况可能产生的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。2.首付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%作为首付款。3.进度款：在工程进度达到合同约定节点时，甲方支付已完工程款的____%。4.验收合格款：验收合格后，甲方支付剩余工程款的____%。7.3支付时间1.首付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：在工程进度达到合同约定节点后的____个工作日内。3.验收合格款支付时间：验收合格后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，收到乙方提交的付款申请及相关证明文件。2.甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关证明文件后____个工作日内支付款项。3.乙方应保证提交的付款申请及相关证明文件真实、完整、有效。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。2.若甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料，导致工程延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定按时、保质完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。2.若乙方在施工过程中造成安全事故，应承担相应的法律责任。3.若乙方未按合同约定进行工程质量保证，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法：按实际损失计算，最高不超过合同总价的____%。2.赔偿方式：违约方应在收到违约金通知后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在履行合同过程中所获得的技术、商业、财务等信息。2.合同内容及其相关文件。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应对保密内容采取严格保密措施，不得向任何第三方泄露。2.未经对方同意，不得以任何形式使用或公开保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件、政府行为等非甲乙双方所能预见、避免或克服的客观情况导致的无法履行合同的行为。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、罢工等。3.政府行为：政策调整、行政命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方。2.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工场地损坏，无法继续施工。2.因政策调整，导致光伏扶贫电站建设资金无法到位。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，甲乙任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中约定不得转让的权利和义务。2.与光伏扶贫电站建设直接相关的技术、商业秘密等。3.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对光伏扶贫电站项目的最终审批权。2.乙方保留对光伏扶贫电站项目设计、施工、验收等环节的技术指导和监督权。13.2特殊权力保留1.未经甲方同意，乙方不得将光伏扶贫电站项目的相关技术、商业秘密泄露给第三方。2.乙方在合同履行期间，不得将光伏扶贫电站项目的承包权转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.合同的修改和补充不影响原合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合，确保光伏扶贫电站项目的顺利实施。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开协调会议，沟通项目进展情况。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款1.本合同中未列明的条款，双方可根据实际情况另行协商确定。2.任何增减条款均需以书面形式进行，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.光伏扶贫电站项目可行性研究报告2.光伏扶贫电站项目设计文件3.光伏扶贫电站项目施工图纸4.光伏扶贫电站项目设备清单5.光伏扶贫电站项目施工组织设计6.光伏扶贫电站项目施工进度计划7.光伏扶贫电站项目质量保证体系文件8.光伏扶贫电站项目安全管理制度9.光伏扶贫电站项目环境保护措施10.甲乙双方签订的补充协议11.甲方支付工程款的凭证12.乙方提交的工程进度报告、验收报告等文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款：认定标准为逾期未支付款项的时间及金额。未按合同约定提供施工场地或相关资料：认定标准为甲方未在约定时间内提供。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定按时、保质完成施工任务：认定标准为施工进度未达到合同约定节点或工程质量不符合标准。在施工过程中造成安全事故：认定标准为事故发生及造成的损失。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间因合同关系产生的民事权利义务关系的法律。2.可再生能源法：规范可再生能源的开发利用和保护的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。5.保密条款：约定当事人对特定信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的技术难题。解决办法：甲乙双方应共同研究解决方案，必要时可邀请第三方专家协助。2.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，制定赶工措施，必要时调整施工计划。3.问题：工程质量不符合标准。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，重新验收。4.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：乙方应及时提醒甲方，必要时可采取法律手段维护自身权益。5.问题：乙方未按合同约定完成施工任务。解决办法：甲方应要求乙方限期整改，逾期未整改的，可解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款2.第三方职责：提供光伏扶贫电站项目的设计方案。对光伏扶贫电站项目的施工进行技术指导。对光伏扶贫电站项目的质量进行监督。3.第三方权利：收取设计费和技术指导费。对光伏扶贫电站项目的施工过程进行监督检查。对光伏扶贫电站项目的质量提出整改意见。4.第三方义务：按照合同约定提供设计方案和技术指导。保证设计方案的质量和可行性。对光伏扶贫电站项目的施工过程和质量进行监督。5.第三方责任：对因设计方案不合理或技术指导不力导致的问题承担责任。对因监督检查不到位导致的问题承担责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件。乙方有权要求甲方配合乙方进行工程进度管理。2.乙方利益条款：乙方在施工过程中有权要求甲方对施工进度和质量进行监督检查。乙方在施工过程中有权要求甲方对施工过程中的问题进行及时解决。乙方在工程完成后有权要求甲方按照合同约定进行验收。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工。若甲方未提供必要的施工场地和施工条件，乙方有权要求赔偿损失。若甲方对施工进度和质量的问题不予解决，乙方有权要求赔偿损失。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方提交的施工方案进行审查和批准。甲方可对施工过程中的质量问题提出整改要求。甲方可对施工进度进行监督和控制。2.甲方的利益条款：甲方可享受光伏扶贫电站项目产生的经济效益。甲方可享受国家政策扶持。甲方可享受合同约定的其他利益。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同。若乙方施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方进行返工。若乙方施工进度滞后，甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2025年度光伏扶贫电站总承包施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同标的7.合同背景8.合同目的二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求6.项目安全要求7.项目环境保护要求三、合同双方权利义务1.承包方权利2.承包方义务3.业主方权利4.业主方义务5.双方共同权利6.双方共同义务四、项目设计1.设计依据2.设计标准3.设计变更4.设计审核5.设计费用五、设备采购1.设备清单2.设备规格3.设备质量要求4.设备采购方式5.设备采购时间6.设备采购费用7.设备验收六、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工质量控制4.施工安全管理5.施工环境保护6.施工协调与沟通七、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.工程款支付条件4.工程款支付期限5.工程款支付违约责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更与解除的生效九、违约责任1.承包方违约责任2.业主方违约责任3.违约金的计算与支付4.违约责任的追究十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决机构十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十二、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同份数4.合同附件十三、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案3.合同生效日期十四、合同附件1.项目概况表2.设计文件3.设备清单4.施工组织设计5.工程款支付计划6.争议解决协议7.其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度光伏扶贫电站总承包施工合同2.合同双方：承包方：[承包方全称]业主方：[业主方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同期限：自合同生效之日起至[合同期限结束日期]6.合同标的：[项目名称]光伏扶贫电站的施工总承包7.合同背景：[合同背景描述]8.合同目的：确保[项目名称]光伏扶贫电站按照约定时间、质量、安全要求完成施工建设二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目具体地址]3.项目规模：[项目规模描述，如装机容量、占地面积等]4.项目工期：[工期描述，如起止日期]5.项目质量要求：[质量标准，如符合国家相关标准、行业标准等]6.项目安全要求：[安全标准，如符合国家安全生产法规、行业标准等]7.项目环境保护要求：[环境保护要求，如符合国家环保法规、行业标准等]三、合同双方权利义务1.承包方权利：按照合同约定进行施工的权利获得工程款的权益对施工过程中发现的问题提出建议的权利2.承包方义务：按时完成施工任务保证施工质量遵守安全生产规定遵守环境保护规定3.业主方权利：对施工过程进行监督的权利对施工质量进行验收的权利对承包方违约行为提出索赔的权利4.业主方义务：按时提供施工场地和资料按合同约定支付工程款配合承包方进行施工协调5.双方共同权利：对合同执行过程中的问题进行协商解决的权利6.双方共同义务：遵守合同约定，共同维护合同效力四、项目设计1.设计依据：国家相关法律法规行业标准地方政府相关规定2.设计标准：国家相关设计规范行业标准3.设计变更：设计变更需经双方协商一致设计变更需重新审核并签订补充协议4.设计审核：设计文件需经业主方审核批准5.设计费用：设计费用按合同约定支付五、设备采购1.设备清单：[设备名称][规格型号][数量][技术参数]2.设备规格：[设备名称]符合国家相关标准3.设备质量要求：[设备名称]符合合同约定的质量标准4.设备采购方式：[采购方式，如招标、询价等]5.设备采购时间：[采购时间]6.设备采购费用：[采购费用]7.设备验收：设备到货后进行验收，合格后方可使用六、施工组织与管理1.施工组织设计：[施工组织设计内容]2.施工进度计划：[施工进度计划内容]3.施工质量控制：[施工质量控制措施]4.施工安全管理：[施工安全管理措施]5.施工环境保护：[施工环境保护措施]6.施工协调与沟通：[施工协调与沟通机制]七、工程款支付1.工程款支付方式：[支付方式，如分期支付、按月支付等]2.工程款支付进度：[支付进度安排]3.工程款支付条件：[支付条件，如工程进度、质量验收等]4.工程款支付期限：[支付期限]5.工程款支付违约责任：[违约责任描述]八、合同变更与解除1.合同变更条件：因不可抗力导致合同无法继续履行因国家政策调整导致合同无法继续履行经双方协商一致2.合同变更程序：提出变更申请双方协商达成一致签订变更协议3.合同解除条件：一方严重违约因不可抗力导致合同无法继续履行双方协商一致4.合同解除程序：提出解除申请双方协商达成一致签订解除协议5.合同变更与解除的生效：变更或解除协议签订后生效九、违约责任1.承包方违约责任：未按时完成施工任务施工质量不符合合同约定未经允许擅自变更设计未能履行保密义务2.业主方违约责任：未按时支付工程款阻碍承包方正常施工未提供必要施工条件未能履行保密义务3.违约金的计算与支付：违约金按合同约定计算违约金应在违约行为发生后[支付期限]内支付4.违约责任的追究：违约方应承担相应的违约责任双方可依法向人民法院提起诉讼十、争议解决1.争议解决方式：争议双方应友好协商解决协商不成，提交[仲裁机构名称]仲裁2.争议解决程序：提出仲裁申请仲裁机构受理仲裁庭组成仲裁审理仲裁裁决3.争议解决地点：[仲裁地点]4.争议解决机构：[仲裁机构名称]十一、合同终止1.合同终止条件：合同期限届满合同解除双方协商一致2.合同终止程序：提出终止申请双方协商达成一致签订终止协议3.合同终止后的处理：双方应妥善处理合同终止后的遗留问题结算剩余工程款清理施工现场十二、其他约定1.保密条款：双方应对合同内容保密对项目信息保密2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律3.合同份数：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份4.合同附件：[附件清单]十三、合同生效与备案1.合同生效条件：双方签字盖章合同符合法律法规2.合同备案：合同签订后[备案期限]内向相关部门备案3.合同生效日期：合同签订日期十四、合同附件1.项目概况表2.设计文件3.设备清单4.施工组织设计5.工程款支付计划6.争议解决协议7.其他相关文件承包方（盖章）：授权代表（签字）：日期：业主方（盖章）：授权代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款：说明：在甲方为主导的情况下，甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定。具体条款：a.甲方有权对施工方案、设计变更、设备选型等重大事项进行最终决定。b.甲方有权对施工进度进行总体控制，并对施工过程中的延误负责。c.甲方应确保施工过程中所需资金及时到位，并对资金使用进行监督。2.甲方监督条款：说明：甲方应加强对施工过程的监督，确保施工质量、安全和环境保护符合要求。具体条款：a.甲方应定期对施工现场进行巡查，及时发现并解决施工过程中的问题。b.甲方有权要求承包方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。c.甲方有权对施工过程中出现的质量问题、安全事故等进行调查和处理。3.甲方沟通条款：具体条款：a.甲方应定期召开项目协调会，讨论项目进展、问题解决和下一步工作计划。b.甲方应确保信息传递畅通，及时将项目变更、政策调整等信息通知承包方。c.甲方应尊重承包方的专业意见，共同协商解决施工过程中的问题。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款：说明：在乙方为主导的情况下，乙方有权对施工过程中的技术和管理决策进行最终决定。具体条款：a.乙方有权对施工方案、设计变更、设备选型等重大事项进行最终决定。b.乙方应确保施工进度、质量和安全符合合同约定。c.乙方应负责施工现场的管理和协调工作。2.乙方责任条款：说明：乙方应承担施工过程中的全部责任，包括技术、质量和安全责任。具体条款：a.乙方应确保施工过程中使用的材料和设备符合合同约定的质量标准。b.乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，并对施工进度负责。c.乙方应确保施工现场的安全，防止发生安全事故。3.乙方沟通条款：具体条款：a.乙方应定期向甲方报告施工进度、质量、安全等方面的信息。b.乙方应及时向甲方反馈施工过程中遇到的问题，并提出解决方案。c.乙方应尊重甲方的意见和建议，共同协商解决施工过程中的问题。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介职责条款：说明：第三方中介负责对施工过程进行监督和评估，确保施工符合合同要求。具体条款：a.中介应独立、客观地评估施工质量、安全和环境保护情况。b.中介应定期向甲方和乙方报告评估结果，并提出改进建议。c.中介应协助双方解决施工过程中的争议。2.中介费用条款：说明：中介服务费用由合同双方共同承担。具体条款：a.中介服务费用按合同约定支付。b.中介服务费用支付方式为[支付方式]。c.中介服务费用支付期限为[支付期限]。3.中介保密条款：说明：中介应对项目信息保密，不得泄露给任何第三方。具体条款：a.中介应对项目信息保密，不得用于任何商业目的。b.中介应确保其工作人员遵守保密义务。c.中介违反保密义务的，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目概况表2.设计文件3.设备清单4.施工组织设计5.工程款支付计划6.争议解决协议7.甲方为主导的相关文件8.乙方为主导的相关文件9.第三方中介评估报告10.保密协议11.其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包方违约行为及认定：未按时完成施工任务：延误工期，经甲方确认。施工质量不符合合同约定：质量检测不合格，经第三方中介确认。未经允许擅自变更设计：未按照合同约定程序进行变更，经甲方确认。未能履行保密义务：泄露项目信息，经甲方确认。2.业主方违约行为及认定：未按时支付工程款：逾期支付，经承包方确认。阻碍承包方正常施工：干扰施工，经承包方确认。未提供必要施工条件：未按约定提供施工场地和资料，经承包方确认。未能履行保密义务：泄露项目信息，经承包方确认。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的解决方式。3.违约金：指因一方违约而向另一方支付的金钱赔偿。4.保密协议：指双方就项目信息保密达成的协议。5.施工组织设计：指对施工过程中的组织、管理和技术措施进行详细规划的设计文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，经第三方中介确认合格后再继续施工。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，制定补救措施，调整施工计划，确保按期完成施工。3.问题：资金支付不及时。解决办法：双方协商解决，确保资金及时到位，必要时通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.光伏扶贫电站建设项目。2.国有企业或集体企业投资的项目。3.政府主导的光伏扶贫项目。4.第三方投资的光伏扶贫项目。5.需要总承包施工的类似项目。全文完。2025年度光伏扶贫电站总承包施工合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.承包方2.1承包方名称2.2承包方资质2.3承包方项目负责人2.4承包方联系方式3.投资方3.1投资方名称3.2投资方资质3.3投资方项目负责人3.4投资方联系方式4.合同标的4.1光伏扶贫电站设备清单4.2光伏扶贫电站工程量清单4.3光伏扶贫电站设计文件5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度6.施工要求6.1施工进度6.2施工质量6.3施工安全6.4施工环境保护7.材料供应7.1材料质量要求7.2材料供应方式7.3材料验收标准8.施工图纸与技术文件8.1施工图纸交付8.2技术文件交付8.3施工图纸与技术文件变更9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间10.保修期10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止14.4合同附件第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2025年度光伏扶贫电站建设项目1.2项目地点：省市县镇1.3项目规模：装机容量兆瓦，占地面积亩1.4项目工期：自合同签订之日起个月内完成施工并投入运营2.承包方2.1承包方名称：建设集团有限公司2.2承包方资质：具备国家建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包一级资质2.3承包方项目负责人：，工程师，联系电话：1383.投资方3.1投资方名称：扶贫开发有限公司3.2投资方资质：具备国家扶贫开发主管部门核发的扶贫开发资质3.3投资方项目负责人：，高级工程师，联系电话：13956784.合同标的4.1光伏扶贫电站设备清单：包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等4.2光伏扶贫电站工程量清单：详细列出工程量，包括但不限于基础工程、电气安装工程、土建工程等4.3光伏扶贫电站设计文件：包括但不限于总平面布置图、电气一次接线图、电气二次接线图、设备选型表等5.合同价格5.1合同总价：人民币伍仟万元整（￥5,000,000.00）5.2付款方式：分阶段付款，具体如下：5.2.1合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的20%作为预付款；5.2.2施工完成并经验收合格后，支付合同总价款的40%；5.2.3电站投入运营并稳定发电3个月后，支付合同总价款的30%；5.2.4保修期满后，支付合同总价款的10%作为质保金。5.3付款进度：按照合同约定的付款节点，承包方应向投资方提供相应的付款申请及验收报告6.施工要求6.1施工进度：按照合同约定的工期完成施工，确保光伏扶贫电站按时投入运营6.2施工质量：严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家一级标准6.3施工安全：建立健全安全生产管理制度，确保施工安全，防止事故发生6.4施工环境保护：采取有效措施，保护施工现场及周围环境，防止污染和破坏7.材料供应7.1材料质量要求：所有材料必须符合国家相关标准和规范，具有合格证明文件7.2材料供应方式：由承包方负责材料采购、运输和保管，确保材料及时供应7.3材料验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收，确保材料质量符合要求8.施工图纸与技术文件8.1施工图纸交付：承包方应在合同签订后个工作日内向投资方提供完整的光伏扶贫电站施工图纸及技术文件8.2技术文件交付：技术文件应包括设备技术参数、施工工艺要求、安全操作规程等，承包方应在施工前个工作日内向投资方提供8.3施工图纸与技术文件变更：如遇施工图纸或技术文件变更，承包方应在变更后小时内通知投资方，并提交变更后的图纸及技术文件9.工程验收9.1验收标准：光伏扶贫电站的验收标准应符合国家相关电力工程验收规范和设计要求9.2验收程序：验收分为初验和终验，初验由承包方组织，终验由投资方组织，并邀请相关主管部门进行监督9.3验收时间：初验应在施工完成后个工作日内进行，终验应在电站投入运营后个工作日内进行10.保修期10.1保修范围：包括但不限于设备故障、工程质量问题等10.2保修期限：自电站投入运营之日起，设备保修期为年，工程质量保修期为年10.3保修责任：在保修期内，如因承包方原因导致设备故障或工程质量问题，承包方应负责免费维修或更换11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成施工、工程质量不达标、未按时付款等11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构：市仲裁委员会12.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力等原因13.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前个工作日书面通知对方，并说明解除原因14.其他约定14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同变更：任何合同变更需经双方书面同意，并签署书面文件14.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止14.4合同附件：包括但不限于合同副本、技术文件、验收报告等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同中的第三方指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于项目监理、技术评估、设备检测、工程验收等。15.3第三方选择与授权：15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，并授权第三方按照合同约定履行职责。15.4第三方责任：15.4.1第三方应按照合同约定和授权范围，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方的服务成果应满足合同要求，如因第三方原因导致服务成果不符合要求，第三方应承担相应责任。15.5第三方责任限额：15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。15.5.2第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。15.5.3如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况协商解决。16.甲乙双方责任16.1甲方责任：16.1.1甲方应按照合同约定提供项目所需的相关资料和条件，确保第三方能够顺利开展工作。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同要求履行职责。16.1.3甲方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。16.2乙方责任：16.2.1乙方应按照合同约定提供项目所需的相关资料和条件，确保第三方能够顺利开展工作。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其按照合同要求履行职责。16.2.3乙方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。17